节选部分<<2024年全国二级建造师管理答题>>题型

可能很多人都在寻求"2024年全国二级建造师管理答题"，歌德曾经说过，决定一个人的一生，以及整个命运的，只是一瞬之间。我们希望诸位也能好好地体会这句话。 我们希望诸位也能好好地体会这句话。 既然如此，学习的成功与失败原因是多方面的，要首先从自己身上找原因，才能受到鼓舞，找出努力的方向。不管你觉得这个建筑考试难不难，对于你来说都是百分来对待那开始我们就来找答案吧！最后的祝福:身为一名社会人再次进行考试,备受压力与煎熬，深知考试的重要，这毕竟是加薪与否的关键,祝愿每一位即将参加考试的你都能实现自己的证书梦!

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:施工企业质量管理体系文件中，阐明质量政策.质量体系等的文件是()。

A.质量手册

B.程序文件

C.质量计划

D.质量记录

正确答案:查看最佳答案

参考解析:质量手册是阐明一个企业的质量政策.质量体系和质量实践的文件，是实施和保持质量体系过程中长期遵循的纲领性文件。

第1题:根据施工组织总设计的编制程序，编制施工总进度计划前应完成的工作是()

A.施工总平面图设计

B.编制资源需求量计划

C.编制施工准备工作计划

D.拟订施工方案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工组织总设计的编制程序:1.收集有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究；2.计算主要工种工程的工程量；3.确定施工的总体部署；4.拟定施工方案；5.编制施工总进度计划；6.编制资源需求量计划；7.编制施工准备工作计划；8.施工总平面图设计；9.计算主要技术经济指标

第2题:根据《标准施工招标文件》，施工招标准备阶段编制招标文件的说法，错误的是()。

A.招标文件是投标人编制投标文件和投标报价的依据

B.招标人应结合项目具体特点和实际需要编制招标文件

C.投标人须知只包括正文和附表两部分内容

D.投标人须知前附表中要明确招标工作中主要环节的时间安排、对投标文件的要求等

正确答案:查看最佳答案

第3题:某施工项目按人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费对施工成本计划进行了编制，这种编制方法属于()。

A.按施工成本组成编制施工成本计划

B.按子项目组成编制施工成本计划

C.按工程进度编制施工成本计划

D.以上三种方法的综合运用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工成本计划的编制方法。，选项分析:施工成本可以按成本组成分解为人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费等，编制按施工成本组成分解的施工成本计划。编制按工程进度的施工成本计划，通常可利用控制项目进度的网络图进一步扩充而得。即在建立网络图时，一方面确定完成各项工作所需花费的时间，另一方面同时确定完成这一工作的合适的施工成本支出计划。按项目组成编制施工成本计划是首先要把项目总施工成本分解到单项工程和单位工程中，再进一步分解为分部工程和分项工程。

第4题:某分部工程商品混凝土消耗情况如下表，则由于混凝土消耗量增加导致的成本增加额为()元

A.8600

B.9200

C.9600

D.18200

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由于混凝土消耗量增加导致的成本增加额=(320-300)x430=8600(元)

第5题:在招投标过程中，若出现招标文件中分部分项工程量清单特征描述与设计图纸不符，投标人应()。

A.以设计图纸为准

B.进行设计变更

C.按实际施工的项目特征，依据合同约定重新确定综合单价

D.以分部分项工程量清单的项目特征描述为准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程量清单项目特征描述。，选项分析:在招投标过程中，若出现招标文件中分部分项工程量清单特征描述与设计图纸不符，投标人应以分部分项工程量清单的项目特征描述为准。

第6题:施工单位负责人接到事故报告后，应当在()小时内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。

A.1

B.2

C.4

D.8

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是事故报告的要求。，选项分析:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关规定的要求，施工单位负责人接到报告后，应当在1小时内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告

第7题:关于建设项目进度计划，正确的是()。

A.进度计划系统是指组成进度计划的各项内容，包括执行时需要的资源和措施等

B.为便于协调各项目参与方，计划系统应由业主负责建立，各参与方协助完善

C.同一进度计划系统中，各计划的工作结构分解(项目分解)一定相同

D.同一进度计划系统中，各进度计划之间必须相互协调

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程项目进度计划系统是由多个相互关联的进度计划组成的系统，它是项目进度控制的依据。选项A错；由于项目进度控制不同的需要和不同的用途，业主方和项目各参与方可以编制多个不同的建设工程项目进度计划系统，选项B错；建设工程项目管理有多种类型，代表不同方利益的项目管理(业主方和项目参与各方)都有进度控制的任务，但是，其控制的目标和时间范畴是不相同的，选项C错；在建设工程项目进度计划系统中各进度计划或各子系统进度计划编制和调整时必须注意其相互间的联系和协调，所以选项D对的。

第8题:某施工企业对已完工程及设备的保护费用属于()。

A.安全文明施工费

B.财产保险费

C.措施项目费

D.其他项目费

正确答案:查看最佳答案

第9题:竣工图应由承包人按照()提交。

A.设计单位的要求

B.施工合同约定

C.监理单位的要求

D.施工及验收规范的要求

正确答案:查看最佳答案

第10题:一般而言，一个工程项目的施工总进度规划属于()。

A.工程项目的控制性施工进度计划

B.项目的施工总进度方案

C.项目的指导性施工进度计划

D.施工的年度施工计划

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是控制性施工进度计划。，选项分析:一般而言，一个工程项目的施工总进度规划或施工总进度计划是工程项目的控制性施工进度计划。

第11题:关于特种作业人员应具备条件的说法，正确的是()。

A.具有初中及以上文化程度

B.必须为男性

C.连续从事特种工作10年以上

D.年满16周岁且不超过国家法定退休年龄

正确答案:查看最佳答案

参考解析:特种作业人员应具备的条件是;①年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄;②经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格，并无妨碍从事相应特种作业的器质性心脏病.癫瘤病.美尼尔氏症.眩晕症.唐症.震颤麻痹症.精神病.痴呆症以及其他疾病和生理缺陷;③具有初中及以上文化程度;

第12题:施工单位的生产安全事故应急预案经评审或论证后，应由()向本单位从业人员公布。

A.施工单位所在地应急管理部门

B.施工单位主要负责人

C.施工单位法定代表人

D.施工单位生产安全管理部门负责人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工安全生产事故应急预案的公布施工单位的应急预案经评审或者论证后，由本单位主要负责人签署公布，并及时发放到本单位有关部门.岗位和相关应急救援队伍。

第13题:根据建设工程文明工地标准，施工现场必须设置“五牌一图”，其中“一图”是指()。

A.施工进度横图

B.大型机械布置位置图

C.施工现场交通组织图

D.施工现场平面布置图

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工现场文明施工的措施。，选项分析:“五牌一图”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫(防火责任)牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图。

第14题:下列关于横道图进度计划特点的说法，正确的是()。

A.能够清楚地反映工序之间的逻辑关系

B.适用于手工编制进度计划

C.适用于大的进度计划系统

D.能够直观确定计划的关键工作、关键线路与时差

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是横道图进度计划的编制方法。，选项分析:横道图计划表中的进度线(横道)与时间坐标相对应，这种表达方式较直观，易看懂计划编制的意图。但是，横道图进度计划法也存在一些问题，如:(1)工序(工作)之间的逻辑关系可以设法表达，但不易表达清楚；(2)适用于手工编制计划；(3)没有通过严谨的进度计划时间参数计算，不能确定计划的关键工作、关键路线与时差；(4)计划调整只能用手工方式进行，其工作量较大；(5)难以适应较大的进度计划系统。

第15题:编制施工组织总设计时，编制资源需求量计划的紧前工作是()。

A.拟定施工方案

B.编制施工总进度计划

C.施工总平面图设计

D.编制施工准备工作计划

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工组织设计的编制程序。，选项分析:施工组织总设计的编制通常采用如下程序:(1)收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究；(2)计算主要工种工程的工程量；(3)确定施工的总体部署；(4)拟订施工方案；(5)编制施工总进度计划；(6)编制资源需求量计划；(7)编制施工准备工作计划；(8)施工总平面图设计；(9)计算主要技术经济指标。

第16题:当施工项目的实际进度比计划进度提前，但业主不要求提前工期时，适宜采用的进度计划调整方法是()。

A.适当延长后续关键工作的持续时间以降低资源强度

B.在时差范围内调整后续非关键工作的起止时间以降低资源强度

C.进一步分解后续关键工作以增加工作项目，调整逻辑关系

D.在时差范围内延长后续非关键工作中直接费率大的工作以降低费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是关键工作、关键线路和时差。，选项分析:题干当中业主不需要提前完工的，并且实际进度比计划进度提前，所以承包人可以延长关键工作的持续时间，来延长工期。如果仅对于非关键工作在它时差允许的范围之内改变起止时间的话，那么对于工期是没有任何影响的。

第17题:项目监理机构在施工阶段进度控制的主要工作是()。

A.合同执行情况的分析和跟踪管理

B.定期与施工单位核对签证台账

C.监督施工单位严格按照合同规定的工期组织施工

D.审查单位工程施工组织设计

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程监理的工作任务。，选项分析:工程施工阶段建设监理工作的主要任务中，施工阶段的进度控制:(1)监督施工单位严格按照施工合同规定的工期组织施工；(2)审查施工单位提交的施工进度计划，核查施工单位对施工进度计划的调整；(3)建立工程进度台账，核对工程形象进度，按月、季和年度向业主报告工程执行情况、工程进度以及存在的问题。

第18题:根据《标准施工招标文件》，合同工程接收证书颁发前发生的索赔事件，承包人有权提出索赔的最迟时间节点是()。

A.承包人接受竣工付款证书之日

B.发包人颁发工程接收证书之日

C.承包人提交最终结清申请单之日

D.发包人实际支付竣工结算价款之日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人按合同约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

第19题:某现浇混凝土工程采用工程量清单中的工程数量为3000m3。合同约定:综合单价为800元/m3，当实际工程量超过清单中工程数量的15%时，综合单价调整为原单价的0.9。工程结束时经监理工程师确认的实际完成工程量为3500m3，则现浇混凝土工程款应为()万元。

A.240.0

B.252.0

C.279.6

D.278.0

正确答案:查看最佳答案

参考解析:超过合同工程量15%，即3000×(1+15%)=3450以内不调价，因为实际完成工程量3500超过了3450，故超出部分单价调低0.9。现浇混凝土工程款=3450×800+(3500-3450)×800×0.9=279.6万元。

第20题:大型建设工程项目进度目标分解的工作有:①编制各子项目施工进度计划;②编制施工总进度计划;③编制施工总进度规划:;④编制项目各子系统进度计划。正确的目标分解过程是()

A.②-③-①-④

B.②-③-④-①

C.③-②-①-④

D.③-②-④-①

正确答案:查看最佳答案

第21题:根据施工承包合同中质量创优的要求，宜针对性采取的创优措施是()。

A.执行《建筑工程施工质量验收统一标准》

B.按照相关专业验收规范组织检查验收

C.强化管理人员和操作人员的质量意识

D.制定高于国家标准的控制准则

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工质量要达到的基本要求。，选项分析:项目质量创优宜采取下列措施:(1)明确质量创优目标和创优计划；(2)精心策划和系统管理；(3)制定高于国家标准的控制准则；(4)确保工程创优资料和相关证据的管理水平。(该知识点已删除)

第22题:质量管理体系文件构成内容，不包括的选项为()。

A.形成文件的质量方针和质量目标

B.质量手册

C.各种生产.工作和管理的程序性文件

D.产品所有的质量记录

正确答案:查看最佳答案

参考解析:质量管理体系的文件主要由质量手册.程序文件.质量计划和质量记录等构成。

第23题:建筑安装工程费用构成中，将施工塔式起重机由一施工地点运至另一施工地点的运输.装卸.辅助材料及架线等费用属于()。

A.施工机械使用费

B.大型机械设备进出场及安拆费

C.工具用具使用费

D.固定资产使用费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:大型机械设备进出场及安拆费是指机械整体或分体自停放场地运至施工现场或由一个施工地点运至另一个施工地点，所发生的机械进出场运输及转移费用及机械在施工理所需的人工费.材料费.机械费.试运转费和安装所需的辅助设施的费用。

第24题:在进行施工成本控制的过程中遇到以下情况，有必要调整施工成本目标的是()。

A.在施工前没有进一步做更详细的成本控制

B.投标报价有漏项，实际成本超出计划成本

C.成本计划中降低成本的措施不尽合理

D.工程中出现了可以索赔的情况

正确答案:查看最佳答案

第25题:施工平行发承包的特点，在进度控制方面的特点是()。

A.对某些工作而言，符合“他人控制”原则

B.业主直接控制所有工程的发包，可决定所有工程的承包商的选择

C.可以边设计边施工，缩短建设周期

D.对业主来说，要等最后一份合同签订后才知道整个工程的总造价，对投资的早期控制不利

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工平行发承包的特点。，选项分析:“对某些工作而言，符合“他人控制”原则”属于质量控制方面的特点；“业主直接控制所有工程的发包，可决定所有工程的承包商的选择”属于组织与协调方面的特点；“对业主来说，要等最后一份合同签订后才知道整个工程的总造价，对投资的早期控制不利”属于费用控制方面的特点。

第26题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，符合施工生产安全事故报告要求的做法是()。

A.任何情况下，事故现场有关人员必须逐级上报事故情况

B.一般事故最高上报至省辖市人民政府建设主管部门

C.实行施工总承包的建设工程，由监理单位负责上报事故

D.重大事故和特别重大事故，需逐级上报至国务院建设主管部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:较大事故.重大事故及特别重大事故逐级上报至国务院建设主管部门。

第27题:建设工程的正式验收，一般应该在()之后进行。

A.建设单位接到监理单位的质量评估报告和竣工报验单

B.监理单位接到施工单位的质量评估报告和竣工报验单

C.建设单位接到施工单位的质量评估报告和竣工报验单

D.建设单位接到政府主管部门的质量评估报告和竣工报验单

正确答案:查看最佳答案

第28题:关于施工图预算和施工预算区别的说法，正确的是()。

A.施工图预算的编制以施工定额为依据，施工预算的编制以预算定额为依据

B.施工图预算只能由造价咨询机构编制，施工预算只能由施工企业编制

C.施工图预算和施工预算都可以作为投标报价的主要依据，但施工预算更为详细

D.施工图预算适用于发包人和承包人，施工预算适用于施工企业的内部管理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A选项错误，施工预算的编制以施工定额为主要依据，施工图预算的编制以预算定额为主要依据；B选项错误，施工图预算和施工预算既可以由企业自身来编制，也可以由专业的造价机构来编制；C选项错误，施工预算是承包人组织生产.编制施工计划.准备现场材料.签发任务书.考核工效.进行经济核算的依据，它也是承包人改善经营管理.降低生产成本和推行内部经营承包责任制的重要手段。而施工图预算则是投标报价的主要依据。

第29题:年度成本分析的内容，除了月(季)度成本分析的六个方面以外，重点是()。

A.通过实际成本与目标成本的对比，寻求成本偏差的原因

B.通过与行业平均水平的对比，寻找差距

C.针对下一年度的施工进展情况规划切实可行的成本管理措施

D.通过实际成本与目标成本的对比，寻求进一步降低成本的途径

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工成本分析的方法。，选项分析:年度成本分析的内容，除了月(季)度成本分析的六个方面以外，重点是针对下一年度的施工进展情况规划切实可行的成本管理措施，以保证施工项目成本目标的实现。

第30题:企业针对具体场所、装置或者设施所制定的应急处置措施称为()。

A.专项应急预案

B.综合应急预案

C.现场处置方案

D.现场应急预案

正确答案:查看最佳答案

第31题:根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标［2003］206号)，施工企业为高空、井下、海上作业等特殊工种缴纳工伤保险费属于()。

A.施工项目的直接费

B.施工企业须向业主索赔的费用

C.施工企业管理费

D.施工企业间接费的规费

正确答案:查看最佳答案

第32题:关于建设工程项目总进度目标的说法，正确的是()。

A.建设工程项目总进度目标的控制是施工总承包方项目管理的任务

B.项目实施阶段的总进度指的就是施工进度

C.在进行项目总进度目标控制前，应分析和论证目标实现的可能性

D.项目总进度目标论证就是要编制项目的总进度计划

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应分析和论证目标实现的可能性。

第33题:下列产品中，要求材料供货商实施强制性3C产品认证的是()。

A.钢筋

B.断路器

C.建筑防水卷材

D.水泥

正确答案:查看最佳答案

第34题:单代号网络计划如下图所示(时间单位:天)，工作C的最早开始时间是()。

A.0

B.1

C.3

D.4

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程网络计划的类型和应用。。，选项分析:最早开始时间等于各紧前工作的最早完成时间的最大值，因此C的最早开始时间为3。

第35题:在合同延迟履行期间发生了不可抗力事件，该怎样处理延迟履行一方的责任()。

A.免除其责任

B.不免除其责任

C.将责任减半

D.视具体情况而定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:合同延迟履行期间发生不可抗力的责任处理。，选项分析:A项错误，因为发生不可抗力也不会免除延迟履行一方的责任。B项正确，依据教材内容，“合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。”C项错误，教材中没有提及将责任减半的相关内容。D项错误，教材明确指出了处理方式，不是视情况而定。

第36题:某出料容量0.5m3的混凝土搅拌机，每一次循环中，装料、搅拌、卸料，中断需要的时间分别为1、3、1、1分钟，机械利用系数为0.8。则该搅拌机的台班产量定额是()m3/台班。

A.32

B.36

C.40

D.50

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是计算机械台班定额。，选项分析:施工机械台班产量定额=机械净工作生产率×工作班延续时间×机械利用系数；机械净工作生产率=0.5×[60/(1+3+1+1)]=5m3，所以列式为:5×8×0.8=32m3/台班。

第37题:下列风险控制方法中，属于第一类危险源控制方法的是()。

A.消除或减少故障

B.隔离危险物质

C.增加安全系数

D.设置安全监控系统

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是风险的控制。第一类危险源控制方法:可以采取消除危险源.限制能源和隔离危险物质.个体防护.应急救援等方法。建设工程可能遇到不可预测的各种自然灾害引发的図险，只能采取监测.预防.应急计划和应急等措施:以尽量消除或减少人员伤亡和产损失。第二类危险源控制方法:提高各类设施的可靠性消除或减少故障.增加安全系数.设置安全监控系数.改善作业环境等。最重要的是加强员工的安全意识培训和教育，克服不良的操作习惯，严格按章办事，并在生产过程保持良好生理和心理状态。

第38题:某网络计划中，工作F有两项紧后的平行工作G和H，G的最迟开始时间是第12天，最早开始时间是第8天；H工作的最迟完成时间是14天，最早完成时间是第12天。F工作和G.H之间的时间间隔分别为4天和5天；则F工作的总时差为()

A.4天

B.5天

C.7天

D.8天

正确答案:查看最佳答案

第39题:业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的过程，在设计准备阶段的工作是()

A.编制设计任务书

B.编制项目建议书

C.编制可行性研究报告

D.施工图设计

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程项目的设计准备阶段的任务是编制设计任务书。

第40题:施工质量保证体系的运行，按照PDCA循环的原理展开控制，其中"D"表示的是()。

A.计划

B.实施

C.检查

D.处理

正确答案:查看最佳答案

第41题:下列有关项目资本金制度的说法，错误的是()。

A.公益性投资项目不实行资本金制度

B.项目资本金，是指在项目总投资中出投资者认缴的出资额。这里的总投资是指投资项目的固定资产投资与铺底流动资金之和

C.项目资本金属于非债务性资金，项目法人不承担这部分资金的任何利息和债务

D.项目资本金，投资者可按其出资比例依法享有所有者权益，不可以转让其出资，也不得以任何方式抽回

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是项目资本金制度。，选项分析:D错误，投资者可按其出资比例依法享有所有者权益，也可转让其出资，但不得以任何方式抽回。

第42题:关于评标委员会的说法，正确的是()。

A.评标委员会成员的名单应当保密到开标

B.评标委员会成员的名单应当在开标前确定

C.评标委员会中必须有招标人代表

D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取的方式确定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工招标程序。，选项分析:A错误，评标委员会成员名单一般应在开标前确定，在中标结果确定前应当保密。C错误，评标委员会由招标人代表及有关技术、经济等方面的专家组成。D错误，对于一般项目，可以采取随机抽取的方式；对于技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任的，可以由招标人直接确定。

第43题:在建设工程项目的施工生产活动中，施工职业健康安全管理的目的是()。

A.保证产品生产者的健康与安全

B.彻底消除人身伤亡和损失事故

C.通过对生产要素的控制实现安全控制

D.控制人的不安全行为和状态

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程施工职业健康安全管理的目的。，选项分析:对于建设工程项目，施工职业健康安全管理的目的是防止和减少生产安全事故、保护产品生产者的健康与安全、保障人民群众的生命和财产免受损失；控制影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他有关部门人员健康和安全的条件和因素；考虑和避免因管理不当对员工健康和安全造成的危害。

第44题:下列施工现场文明施工的措施中，符合现场卫生管理要求的是()。

A.集体宿舍与作业区隔离

B.工地四周设置连续.封闭的砖砌围墙

C.食堂禁止使用食用塑料制品做熟食容器

D.施工现场不允许有积水存在

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A属于临设布置要求;选项B属于现场挡设计要求;选项D属于现场场地和道路要求。

第45题:下列施工企业新员工上岗前安全教育内容中，属于班组级安全教育内容的是()。

A.企业劳动方针

B.劳动防护用品性能说明

C.企业安全生产规章制度

D.安全生产法律法规

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工安全生产管理制度体系的主要内容。，选项分析:班组级安全教育由班组长组织实施，内容包括遵章守纪，岗位安全操作规程，岗位间工作衔接配合的安全生产事项，典型事故及发生事故后应采取的紧急措施，劳动防护用品(用具)的性能及正确使用方法等内容。

第46题:建立工程目标控制工作考评机制，属于()措施。

A.组织

B.技术

C.合同

D.经济

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:施工项目目标控制措施。，选项分析:组织措施包括:建立施工项目目标控制工作考评机制，通过绩效考核实现持续改进等。

第47题:《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001--2016中的环境是指()。

A.组织运行活动的外部存在

B.各种天然和经过人工改造的自然因素的总体

C.植物、动物和自然资源的总称

D.周边水分、空气和废渣的存在和分布的情况

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是环境管理体系标准。，选项分析:在《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001—2016中，认为环境是指“组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它(他)们之间的相互关系”。这个定义是以组织运行活动为主体，其外部存在主要是指人类认识到的、直接或间接影响人类生存的各种自然因素及它(他)们之间的相互关系。

第48题:作为重要的组织工具，工作流程图反映的内容是()。

A.一个项目中各项工作任务的重要程度

B.一个组织系统中各工作部门之间的组织层级

C.一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系

D.一个组织系统中各子系统之间的工作指令关系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是六种组织工具——四图两表(下)，选项分析:工作流程图用图的形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系，它可用以描述工作流程组织。

第49题:实施性成本计划是在项目施工准备阶段，采用()编制的施工成本计划。

A.估算指标

B.概算定额

C.施工定额

D.预算定额

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是实施性成本计划。，选项分析:实施性成本计划是项目施工准备阶段的施工预算成本计划，采用企业的施工定额通过施工预算的编制而形成的实施性施工成本计划。

第50题:项目施工成本的过程控制程序主要包括()。

A.管理控制程序和评审控制程序

B.管理行为控制程序和指标控制程序

C.管理人员激励程序和指标控制程序

D.管理行为控制程序和目标考核程序

正确答案:查看最佳答案

参考解析:成本的过程控制中，有两类控制程序，一是管理行为控制程序，二是指标控制程序。

第51题:工程质量监督的性质属于()。

A.行政监督行为

B.行政管理行为

C.行政执法行为

D.行政服务行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程质量监督的性质与权限。，选项分析:工程质量监督的性质属于行政执法行为，是为了保护人民生命和财产安全，由主管部门依据有关法律法规和工程建设强制性标准，对工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工、监理单位(此五类单位简称为工程质量责任主体)和质量检测等单位的工程质量行为实施监督。

第52题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在合同履行过程中，没有()变更指示，承包人不得擅自变更。

A.业主

B.设计人

C.规划主管部门

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

第53题:项目结构图、组织结构图和合同结构图的含义不同，其表达的方式也有所不同。右图反映了一个建设项目的业主与总承包商，以及总承包商与分包商之间的某种关系，这种关系是()。

A.指令关系

B.项目结构关系

C.工作任务关系

D.合同关系

正确答案:查看最佳答案

第54题:关于文明施工管理工作要求的说法，不正确的是()。

A.将文明施工管理工作责任具体落实到班组，确保横向到边、纵向到底

B.人是文明施工的决定性因素，对管理人员和施工人员的教育是做好文明施工工作的重点

C.安全文明施工规划应在工程开工后编制，其主要内容包括应急预案等

D.施工单位应建立安全文明施工措施费台账

正确答案:查看最佳答案

第55题:招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少()日前发出。

A.5

B.10

C.15

D.28

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是招标信息的修正。，选项分析:招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出。

第56题:某工程网络计划中，工作M的总时差为6天，自由时差为4天；在计划执行情况的检查中，发现只有工作M的实际进度拖后了7天。则关于工作M实际进度的说法，正确的是()。

A.使总工期拖后1天，使后续工作最早开始时间拖后3天

B.不影响总工期，但使后续工作最早开始时间拖后3天

C.使总工期拖后1天，但不影响后续工作的正常进行

D.不影响总工期，也不影响后续工作的正常进行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是双代号网络计划。，选项分析:拖延时间超过总时差，影响工期7-6=1天，影响紧后工作的最早开始时间7-4=3天。

第57题:下列不属于施工合同执行者进行合同跟踪的依据的是()。

A.管理人员对现场巡视.质量检查了解的情况

B.原始记录.报表.验收报告等各种实际工程文件

C.合同以及依据合同而编制的各种计划文件

D.合同订立前签署的意向书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同跟踪的重要依据是合同以及依据合同而编制的各种计划文件;其次还要依据各种实际工程文件如原始记录.报表.验收报告等;另外，还要依据管理人员对现场情况的直观了解，如现场巡视.交谈.会议.质量检查等。

第58题:,项目管理任务分工表的编制程序包括:①编制任务分工表;2)进行项目管理任务分解;3明确各工作部门或个人的工作任务。其正确的顺序是()。

A.①-②-③

B.②-①-③

C.③-②-①

D.②-③-①

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在项目管理任务分解的基础上，明确项目经理和上述管理任务主管工作部门或主管人员的工作任务，从而编制工作任务分工表。

第59题:从风险角度而言，以下合同中承包商承担风险程度最大的合同是()。

A.固定单价合同

B.变动单价合同

C.固定总价合同

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是固定总价合同。，选项分析:固定总价合同的价格计算是以图纸及规定、规范为基础，工程任务和内容明确，业主的要求和条件清楚，合同总价一次包死，固定不变，即不再因为环境的变化和工程量的增减而变化。在这类合同中承包商承担了全部的工作量和价格的风险。

第60题:某施工单位编制的某双代号网络计划如下图所示:
工作1-4的最早完成时间为()天。

A.2

B.3

C.4

D.6

正确答案:查看最佳答案

第61题:若完成某分项工程需要某种材料的净用量为0.8T，耗损率为4%，则该材料总消耗量为()T。

A.0.768

B.0.832

C.0.850

D.0.862

正确答案:查看最佳答案

第62题:根据合作体承包模式的特点，下面关于参加合作体的各成员单位的描述，错误的是()。

A.各成员单位之间能相互协调

B.各成员单位都具备与整体施工任务相适应的力量

C.各成员单位之间有合作愿望

D.各成员单位未采取联合体捆绑式经营方式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:考查应试者对合作体成员单位特性的理解。，选项分析:A正确，根据原文，各成员单位之间可以相互协调。B错误，教材明确表示，参加合作体的各成员单位都不具备与整体施工任务相适应的力量。C正确，教材指出，各成员单位之间有合作愿望。D正确，教材中提到，成员单位之间未采取联合体捆绑式经营方式。

第63题:下列质量成本中，属于外部损失成本的是()。

A.返修损失

B.工程保修费

C.停工损失

D.质量事故处理费用

正确答案:查看最佳答案

第64题:施工企业在施工项目生产的活动中，必须对安全生产负全面责任，安全生产的第一负责人是()。

A.项目经理

B.项目专职安全管理员

C.企业的法定代表人

D.企业总工程师

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工职业健康安全与环境管理的要求。，选项分析:施工企业在其经营生产的活动中必须对本企业的安全生产负全面责任。企业的法定代表人是安全生产的第一负责人，项目经理是施工项目生产的主要负责人。

第65题:关于建设工程项目生命期和全寿命期的说法，正确的是()。

A.工程项目生命期包含投资决策和建设实施两个阶段

B.工程项目生命期包含投资决策、建设实施和工程建成后的运营维护阶段

C.工程项目生命期和全寿命期是两个相同的概念

D.工程项目生命期和全寿命期区别主要在于是否包含投资决策阶段

正确答案:查看最佳答案

第66题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列关于建设主管部门事故报告要求，说法错误的是()。

A.较大事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门

B.必要时，建设主管部门可以越级上报事故情况

C.一般事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门

D.重大事故逐级上报至国务院建设主管部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设主管部门事故报告要求。，选项分析:较大事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门说法错误，正确说法为:较大事故、重大事故及特别重大事故逐级上报至国务院建设主管部门；必要时，建设主管部门可以越级上报事故情况说法正确；一般事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门说法正确；重大事故逐级上报至国务院建设主管部门说法正确。

第67题:下列有关施工合同索赔的表述正确的是()。

A.对于承包人向发包人的索赔要求，索赔文件应该交由业主审核

B.业主可以向承包商提出索赔，承包商也可以向业主提出索赔

C.业主不可以向承包商提出索赔，承包商可以向业主提出索赔

D.反索赔指的是业主向承包商提出的索赔

正确答案:查看最佳答案

第68题:根据《标准施工招标文件》，合同工程接收证书颁发前发生的索赔事件，承包人有权提出索赔的最迟时间节点是()。

A.承包人接受竣工付款证书之日

B.发包人颁发工程接收证书之日

C.包人提交最终结清申请单之日

D.发包人实际支付竣工结算价款之日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工合同索赔的程序，选项分析:承包人提出索赔的期限如下:(1)承包人按合同约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。(2)承包人按合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

第69题:特种作业操作证的复审周期为()。

A.每2年复审1次

B.每3年复审1次

C.每4年复审1次

D.每5年复审1次

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:考查特种作业操作证的复审周期。，选项分析:特种作业操作证的复审周期是每3年复审1次。

二.多选题(共有25题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:在项目实施阶段，项目总进度计划包括()。

A.招标工作进度

B.保修工作进度

C.设计工作进度

D.工程施工进度

E.物资采购工作进度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程项目的总进度目标的内涵。在项目的实施阶段，项目总进度计划包括:设计前准备阶段的工作进度;设计工作进度;招标工作进度;施工前准备工作进度;工程施工和设备安装工作进度;工程物资采购工作进度;项目动用前的准备工作进度等。

第71题:关于网络计划中节点和线路的说法，正确的有()。

A.网络图中的节点都必须有编号，其编号严禁重复

B.每一条箭线上箭头节点编号小于箭尾节点编号

C.线路可依次用该线路上的节点编号来表示

D.工程网络计划中的关键线路可能不止一条

E.在网络计划执行过程中，关键线路不能转移

正确答案:查看最佳答案

第72题:施工总承包模式的特点有()。

A.在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制

B.业主对施工总承包单位的依赖较大

C.业主要负责所有承包单位的管理及组织协调，工作量较大

D.一般要等施工图设计全部结束后，才能进行施工总承包的招标，对进度控制不利

E.适用于大型项目和建设工期紧迫的项目

正确答案:查看最佳答案

第73题:根据《标准施工招标文件》，关于工期调整的说法，正确的有()。

A.监理人认为承包人的施工进度不能满足合同工期要求，承包人应采取措施，增加费用由发包人承担

B.出现合同条款规定的异常恶劣气候导致工期延误，承包人有权要求发包人延长工期

C.承包人提前竣工建议被采纳的，由承包人采取加快工程进度的措施.发包人承担相应费用

D.发包人要求承包人提前竣工的，应承担由此增加的费用，并根据合同条款约定支付奖金

E.在合同履行过程中，发包人改变某项工作的质量特性，承包人有权要求延长工期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。

第74题:下列工作流程中，属于物质流程的有()。

A.钢结构深化设计工作流程

B.弱电工程物资采购工作流程

C.室内暖通安装施工工作流程

D.进度款支付和设计变更流程

E.生成月进度报告有关的数据处理流程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工作流程组织在项目管理中的应用。，选项分析:工作流程组织包括:(1)管理工作流程组织，如投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等流程；(2)信息处理工作流程组织，如与生成月度进度报告有关的数据处理流程；(3)物质流程组织，如钢结构深化设计工作流程，弱电工程物资采购工作流程，外立面施工工作流程等。

第75题:采用和解的方式解决纠纷，既有利于维持和发展双方的合作关系，又使当事人之间的争议得以较为经济和及时地解决，以下关于和解的理解错误的有()。

A.和解应该发生在仲裁、诉讼程序之外

B.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，应撤回仲裁申请

C.当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁

D.发生争议后，当事人可以自行和解。如果达成一致意见，就无需仲裁或诉讼

E.当事人在诉讼中和解的，应由原告申请撤诉，经法院裁定撤诉后结束诉讼

正确答案:查看最佳答案

第76题:根据《建设工程项目管理规范》，制定项目管理目标责任书的主要依据有()。

A.项目管理实施规划

B.项目合同文件

C.组织的管理制度

D.组织的经营方针和目标

E.项目管理规划大纲

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是项目管理目标责任书。，选项分析:编制项目管理目标责任书应依据下列资料:(1)项目合同文件；(2)组织管理制度；(3)项目管理规划大纲；(4)组织经营方针和目标；(5)项目特点和实施条件与环境。

第77题:根据《招标公告和公示信息发布管理办法》，依法必须招标项目的招标公告和公示信息的法定发布媒介有()。

A.中国招标投标公共服务平台

B.招标人注册地省级电子招标投标公共服务平台

C.招标代理机构所在地省级电子招标投标公共服务平台

D.项目所在地省级电子招标投标公共服务平台

E.招标人依法注册登记的公众服务平台

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据中华人民共和国国家发展和改革委员会2017.年11月23日颁布的第10号令《招标公告和公示信息发布管理办法》(2018.年1月1日开始执行)，依法必须招标项目的招标公告和公示信息应当在“中国招标投标公共服务平台”或者项目所在地省级电子招标投标公共服务平台(以下统一简称“发布媒介”)发布。

第78题:下列关于措施项目费的调整正确的是()。

A.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动

B.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，可以浮动

C.采用单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目按照前述已标价工程量清单项目的规定确定单价

D.按总价(或系数)计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素，

E.如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是措施项目费的调整。，选项分析:拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费:(1)安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动。(2)采用单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目按照前述已标价工程量清单项目的规定确定单价。(3)按总价(或系数)计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素，即调整金额按照实际调整金额乘以公式或得出的承包人报价浮动率计算。如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。

第79题:工程量清单综合单价的计算步骤中，在计算清单项目的人、料、机费之前进行的有()。

A.确定人、料、机单价

B.测算人、料、机消耗量

C.计算清单项目的管理费和利润

D.确定组合定额子目

E.计算定额子目工程量

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是综合单价的编制。，选项分析:综合单价的计算可以概括为以下步骤:(1)确定组合定额子目；(2)计算定额子目工程量；(3)测算人、料、机消耗量；(4)确定人、料、机单价；(5)计算清单项目的人、料、机费；(6)计算清单项目的管理费和利润；(7)计算清单项目的综合单价。

第80题:施工单位在建设工程档案管理中的职责包括()。

A.配备专职档案管理员，负责施工资料的管理工作

B.按照施工合同的约定，接受建设单位的委托进行工程档案的组织和编制工作

C.按要求在竣工前将施工文件整理汇总完毕

D.及时将施工档案资料移交建设单位

E.竣工预验收以后，及时将档案资料移交城建档案部门

正确答案:查看最佳答案

第81题:下列施工成本管理的措施中，属于经济措施的有()。

A.对施工方案进行经济效果分析论证

B.通过生产要素的动态管理控制实际成本

C.确定合适的施工成本控制工作流程

D.对各种变更及时落实业主签证并结算工程款

E.对施工成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工成本管理的措施。，选项分析:“对施工方案进行经济效果分析论证”属于技术措施，“通过生产要素的动态管理控制实际成本”属于组织措施；“确定合适的施工成本控制工作流程”属于组织措施。

第82题:下列建设工程资料中，可以作为施工质量事故处理依据的有()。

A.法律法规

B.企业内部管理制度

C.合同文件

D.工程竣工报告

E.工程建设

正确答案:查看最佳答案

第83题:施工单位办理施工起重机械使用登记时，须提交的有关资料包括()。

A.设计文件、制造质量证明书

B.使用说明书、安装证明

C.监督检验证书

D.施工组织设计

E.施工起重机械的管理制度和措施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工起重机械使用登记制度。，选项分析:根据施工起重机械使用登记制度，施工单位办理施工起重机械使用登记时，须提交的资料包括:生产方面的资料，如设计文件、制造质量证明书、监督检验证书、使用说明书、安装证明等；使用的有关情况资料，如施工单位对于这些机械和设施的管理制度和措施、使用情况、作业人员的情况等。并未要求提交施工组织设计。

第84题:根据《标准施工招标文件》，下列导致承包人费用增加和工期延误的索赔事件中，承包人能同时获得费用、工期和利润补偿的有()。

A.遇不可预见的不利物质条件

B.发包人提供图纸延误

C.监理人对隐蔽工程重新检验且结果合格

D.异常恶劣的气候条件

E.不可抗力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是索赔与现场签证。，选项分析:“遇不可预见的不利物质条件“，可以索赔工期和费用。“异常恶劣的气候条件”，可以索赔工期。“不可抗力”，可以索赔工期和部分费用。

第85题:根据《建设工程项目管理范围》(GB/T50326-2006)，施工企业项目经理的权限有()

A.向外筹集项目建设资金

B.自助选择分包人

C.参与组建项目经理部

D.制定项目内部计酬办法

E.主持项目经理部工作

正确答案:查看最佳答案

第86题:根据管道工程安装的实际情况，灵活选择()等施工组织形式。

A.依次施工

B.流水作业

C.分工作业

D.交叉作业

E.平行作业

正确答案:查看最佳答案

第87题:下列有关施工质量事故处理基本方法的表述正确的有()。

A.结构受撞击所造成的损伤仅在结构的表面或局部，不影响其使用和外观时，可进行修补处理

B.某些部位的混凝土表面的裂缝，经检查分析，属于表面养护不够的干缩裂缝，不影响使用和外观，可不作处理

C.当混凝土结构出现的裂缝不影响结构的安全和使用时，可采取修补处理

D.混凝土结构出现的裂缝宽度大于0.3mm，如不影响结构的安全和使用时，可采取嵌缝密闭法修补处

E.某公路桥梁工程预应力按规定张拉系数为1.3，而实际为0.8，可采取加固处理方法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项E，只能返工处理。

第88题:下列有关工程进度款支付的说法中，正确的有()。

A.进度款的支付周期应与合同约定的工程计量周期一致

B.进度款的支付比例一般不高于期中结算价款总额的60%

C.发包人提供的甲供材料金额，应从当期进度款中扣出

D.发包人应在签发支付证书后的7天内支付预付款

E.发包人有权修正已签发的进度款支付证书中的错误数额

正确答案:查看最佳答案

第89题:由建筑产品及其生产过程固有的技术经济特点所引起的施工质量控制的特点主要包括()。

A.控制因素多

B.控制难度大

C.过程控制要求高

D.终检局限大

E.质量要求高

正确答案:查看最佳答案

第90题:在建设项目实施阶段，下列属于项目总进度的有()。

A.可行性研究的工作进度

B.设计工作进度

C.招标工作进度

D.施工前准备工作进度

E.工程施工和设备安装工作进度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程项目的总进度目标的内涵。，选项分析:在项目的实施阶段，项目总进度不仅只是施工进度，它包括:(1)设计前准备阶段的工作进度；(2)设计工作进度；(3)招标工作进度；(4)施工前准备工作进度；(5)工程施工和设备安装工作进度；(6)工程物资采购工作进度；(7)项目动用前的准备工作进度等。可行性研究的工作进度属于项目决策阶段的工作内容。

第91题:下列施工质量保证体系的内容中，属于施工阶段工作保证体系的是()。

A.建立施工现场管理制度

B.建立质量检验制度c.做好成品保护d.建立质量信息系统e.开展群众性的q

C.做好成品保护

D.建立质量信息系统

E.开展群众性的qc活动

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工过程是建筑产品形成的过程，这个阶段的质量控制是确保施工质量的关键。必须加强工序管理，建立质量检查制度，华夏优整职理分享严格实行自检.互检和专检，开展群众性的活动，强化过程控制，以确保施工阶段的工作质量。

第92题:有关施工合同风险的类型，下列属于管理风险的是()。

A.业主资信和能力风险

B.国家调整税率或增加新税种

C.合同条款不严密

D.施工方案存在漏洞，计划不周

E.合作伙伴争执、责任不明

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工合同风险的类型。，选项分析:管理风险:(1)对环境调查和预测的风险。(2)合同条款不严密、错误、二义性，工程范围和标准存在不确定性。(3)承包商投标策略错误，错误地理解业主意图和招标文件，导致实施方案错误、报价失误等。(4)承包商的技术设计、施工方案、施工计划和组织措施存在缺陷和漏洞，计划不周。(5)实施控制过程中的风险。例如:合作伙伴争执、责任不明；缺乏有效措施保证进度、安全和质量要求；由于分包层次太多，造成计划执行和调整、实施的困难等。

第93题:施工企业质量管理体系运行阶段的工作内容包括()。

A.编制详细作业文件

B.持续改进质量管理体系

C.生产和服务按质量管理体系的规定操作

D.监测管理体系运行的有效性

E.编制质量手册

正确答案:查看最佳答案

参考解析:质量管理体系的运行即是在生产及服务的全过程按质量管理文件体系规定的程序.标准.工作要求及岗位职责进行操作运行，在运行过程中监测其有效性，做好质量记录，并实现持续改进。

第94题:根据《职业健康安全管理体系》，属于"实施与运行"一级要素下的二级要素的有()。

A.能力、培训和意识

B.目标与指标

C.组织结构与职责

D.环境管理体系文件

E.应急准备和响应

正确答案:查看最佳答案