节选部分<<2024版全国各地监理工程师合同管理在线模拟，报考条件有哪些？>>题型

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:在建设工程进度控制措施中，对建设单位提出应急赶工给予赶工费用补偿的属于()措施。

A.合同

B.组织

C.经济

D.技术

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(3)进度控制的经济措施主要包括:①及时办理工程预付款及工程进度款支付手续；②对应急赶工给予优厚的赶工费用；③对工期提前给予奖励；④对工程延误收取误期损失赔偿金。

第1题:施工过程中，由于涉及变更导致某分项工程实际施工的特征与招标工程量清单中的项目特征描述不一致时，该分项工程应按()结算价款。

A.招标工程量清单中的工程量和投标文件中的综合单价

B.实际施工的工程量和投标文件中的综合单价

C.招标工程量清单中的工程量和发承包双方重新确定的综合单价

D.实际施工的工程量和发承包双方重新确定的综合单价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:㈠投标报价的审核内容⒈分部分项工程和措施项目报价的审核⑴分部分项工程和措施项目中的综合单价审核1)综合单价的确定依据。投标人投标报价时应依据招标工程量清单项目的特征描述确定清单项目的综合单价。在招投标过程中，当出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价。若在施工中施工图纸或设计变更导致项目特征与招标工程量清单项目特征描述不一致时，发承包双方应按实际施工的项目特征依据合同约定重新确定综合单价。

第2题:铺底流动资金是指生产性建设工程为保证生产和经营正常进行，按规定应列入()的铺底流动资金。

A.工程建设其他费

B.设备及工器具购置费

C.建筑安装工程费

D.建设工程总投资

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是铺底流动资金。铺底流动资金是指生产性建设工程为保证生产和经营正常进行，按规定应列入建设工程总投资的铺底流动资金。

第3题:企业待岗、转岗、换岗的职工，在重新上岗前，应接受一次安全培训，培训时间不得少于()。

A.20学时

B.10学时

C.40学时

D.15学时

正确答案:查看最佳答案

参考解析:企业待岗、转岗、换岗的职工，在重新上岗前，应接受一次安全培训，培训时间不得少于20学时

第4题:在搅拌运输车运输过程中，混凝土坍落度损失过大时，可采取的措施是()。

A.输车罐内适量加水快速搅拌

B.输车罐内加入高效减水剂

C.输车罐内适量加入与原配合比相同成分的减水剂

D.混凝土强度等级的基础上降一级使用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:四、混凝土制备质量控制⒉混凝土生产质量控制采用混凝土搅拌运输车运输混凝土进入工地后对坍落度检查，对因道路堵塞或其他意外情况造成坍落度损失过大，不能满足施工要求时严禁加水，可在运输车罐内加入适量的与原配合比相同成分的减水剂。减水剂掺入后搅拌运输车应快速进行搅拌，搅拌的时间应由试验确定。第五章建设工程施工质量控制和安全生产管理第三节施工过程质量控制

第5题:在单代号网络计划中，工作M有两项紧后工作，这两项紧后工作的最早开始时间分别为第10天和第15天，工作M的最早开始时间为第4天，最迟完成时间为第15天，持续时间为6天，则工作M()

A.总时差为5天，自由时差为0天

B.总时差为5天，自由时差为5天

C.总时差为4天，自由时差为0天

D.总时差为0天，自由时差为5天

正确答案:查看最佳答案

参考解析:M最早完成时间=4+6=10总时差=最迟完成时间-最早完成时间=15-10=5自由时差等于本工作之紧后工作最早开始时间减本工作最早完成时间所得之差的最小值。10-10=0(√)15-10=5

第6题:项目监理机构发现工程施工存在质量缺陷后，应发出()，要求施工单位进行处理。

A.工程暂停令

B.监理通知单

C.工作联系单

D.监理报告

正确答案:查看最佳答案

第7题:工程网络计划费用优化的目的是为了寻求()。

A.工程管理费最低时的工期安排

B.资源合理使用时的计划安排

C.工程直接费最低时的工期安排

D.工程总费用最低时的工期安排

正确答案:查看最佳答案

第8题:某士石方工程发生质量事故，造成直接经济损失5万元，根据水利工程质量事故分类标准，该质量事件可认定为(。

A.重大质量事故

B.较大质量事故

C.一般质量事故

D.质量缺陷

正确答案:查看最佳答案

第9题:关于价格调整的合同规定，说法不正确的是()。

A.价格调整公式中各可调因子、定值权重，以及基本价格指数及其来源由发包人在投标函附录价格指数和权重表中约定

B.格指数应首先采用国家或省(自治区、直辖市)价格部门或统计部门提供的价格指数

C.在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算

D.合同中各可调因子的权重不能调整

正确答案:查看最佳答案

参考解析:①价格调整公式中的各可调因子、定值权重，以及基本价格指数及其来源由发包人在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用国家或省(自治区、直辖市)价格部门或统计部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用上述部门提供的价格代替。②价格调整公式中的变值权重，由发包人根据项目实际情况测算确定范围,并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；承包人在投标时在此范围内填写各可调因子的权重,合同实施期间将按此权重进行调价。

第10题:监理工程师按委托监理合同要求对设计工作进度进行监控时，其主要工作内容有()。

A.编制阶段性设计进度计划

B.定期检查设计工作实际进展情况

C.协调设计各专业之间的配合关系

D.建立健全设计技术经济定额

正确答案:查看最佳答案

第11题:某工程在施工过程中，因不可抗力造成损失，承包人及时向项目监理机构提出来索赔申请，并附有相关证明材料，要求补偿的经济损失如下:(1)在建工程损失30万；(2)承包人的施工机械设备损坏损失5万元；(3)承包人受伤人员医药费和补偿金4.5万元；(4)工程清理修复费用2万元。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，项目监理机构应批准的补偿金额为()万元。

A.32.0

B.36.5

C.37.0

D.41.5

正确答案:查看最佳答案

第12题:某工程施工至2022年8月底，经统计分析:已完工程预算投资为3800万元，已完工程实际投资为4600万元，计划工程预算投资为4000万元。该工程此时的进度绩效指数是()。

A.0.83

B.0.95

C.1.05

D.1.15

正确答案:查看最佳答案

参考解析:进度绩效指数(SPI)=已完工作预算投资/计划工作预算投资=3800/4000=0.95第七章建设工程施工阶段投资控制第八节投资偏差分析

第13题:监理工程师收到报验申请后首先对质量证明资料进行审查，并在合同规定的时间内到现场检查，()的专职质检员及相关施工人员应随同一起到现场。

A.建设单位

B.承包单位

C.建设行政主管部门

D.设计单位

正确答案:查看最佳答案

第14题:某公司开发项目投资100万元，资金时间价值率为20%，计划五年内等额回收，则每年应回收资金额为()万元。

A.33.438

B.34.438

C.35.538

D.36.438

正确答案:查看最佳答案

第15题:某工程在施工过程中，因不可抗力造成在建工程损失16万元，承包人受伤人员医药费4万元，施工机具损失6万元，施工人员窝工费2万元，工程清理修复费4万元。承包人及时向项目监理机构索赔申请，并附有相关证明材料。则项目监理机构应批准的补偿金额为()万元。

A.20

B.22

C.24

D.32

正确答案:查看最佳答案

参考解析:因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期:⑴合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；⑵发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；⑶承包人的施工机械设备损坏及停工损失，应由承包人承担；⑷停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用应由发包人承担；⑸工程所需清理、修复费用，应由发包人承担。因此承包方可以索赔的费用为16+4=20(万元)。

第16题:当对水泥质量有怀疑或受潮或存放时间超过()个月时，应重新取样复验，并应按其复验结果使用。

A.1

B.3

C.4

D.5

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当对水泥质量有怀疑或受潮或存放时间超过3个月时，应重新取样复验，并应按其复验结果使用。

第17题:工程质量评定一般要经过()程序。

A.承包单位自评和监理工程师审批

B.监理工程师评定和质量监督部门核定

C.评定和核定

D.初评和终评

正确答案:查看最佳答案

第18题:施工单位自身原因或责任的延误引起的处理，做法错误的是()

A.工期拖延影响不大的处理，施工单位一般可通过加强内部管理来自身消化

B.工期拖延影响不大的处理，监理工程师应及时提醒施工单位延误工期将要给予建设单位误期损失赔偿金

C.促使施工单位自觉地加强内部管理、优化资源调配

D.采取加快工程进度措施而增加的施工费用应由建设单位单位自负

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工期拖延影响不大的处理施工单位自身原因的延误引起工期拖延不大，没有超过一定百分比时,施工单位一般可通过加强内部管理来自身消化。作为监理工程师应及时提醒或告诫施工单位延误工期将要给予建设单位费用赔偿(误期损失赔偿金)，以提高施工单位如期完成工程的自觉性，促使施工单位自觉地加强内部管理、优化资源调配，在后续的施工中抢回失去的时间。

第19题:当采用招标方式进行设备采购时，项目监理机构应协助()按有关规定组织设备采购招标。

A.建设单位

B.施工单位

C.工程项目主管部门

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第20题:施工质量事故的技术处理方案按规定程序和要求核签以后，监理工程师应要求施工单位制订详细的()付诸实施。

A.施工组织设计

B.施工进度计划

C.施工方案设计

D.施工整改计划

正确答案:查看最佳答案

第21题:ISO质量管理体系运行中，体系要素管理到位的前提和保证是()。

A.管理体系的适时管理

B.管理体系的行为到位

C.管理体系的适中控制

D.管理体系的识别能力

正确答案:查看最佳答案

第22题:各专业()的实现是限额目标得以实现的重要保证。

A.可行性研究目标

B.投资控制

C.初步设计目标

D.限额设计

正确答案:查看最佳答案

第23题:热熔釜熔料时最大剂料量不得超过缸体的()，热熔釜和漆料保温桶上方不得出现明火

A.1/2

B.1/3

C.3/4

D.4/5

正确答案:查看最佳答案

参考解析:交通标线(1)运输、存放标线涂料、溶剂应采取防火措施。(2)热熔作业时，作业人员应穿着防护服，佩戴护目眼镜、防护手套和防有机气体口罩。(3)热熔釜熔料时最大剂料量不得超过缸体的4/5,热熔釜和漆料保温桶上方不得出现明火。(4)喷涂水性涂料应采取防涂料飞濺的措施。

第24题:工程进度S曲线表也称为工程进度表，是施工单位、监理单位共同使用的一个工程管理流程表，以下描述错误的是()

A.是计量支付表格的辅助表格

B.表格编号为“支表02-1”

C.包括工程量清单支付项目的合同金额、每月计划进度横道图、进度完成情况曲线等

D.单项工程进度形象图(也称S图)

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程进度S曲线表也称为工程进度表，是施工单位、监理单位共同使用的一个工程管理流程表，是计量支付表格的辅助表格，表格编号为“支表02-1”。工程进度S曲线表的主要内容包括工程量清单支付项目的合同金额、每月计划进度横道图、进度完成情况曲线等，以及施工单位项目经理、监理单位的驻地监理工程师的签字及其日期等。单项工程进度形象图(也称条形图)

第25题:监理工程师收到报验申请后首先对质量证明资料进行审查，并在合同规定的时间内到现场检查，()的专职质检员及相关施工人员应随同一起到现场。

A.建设单位

B.承包单位

C.建设行政主管部门

D.设计单位

正确答案:查看最佳答案

第26题:单代号搭接网络计划中，时距是指相邻两项工作之间的()。

A.时间间隔

B.时间差值

C.机动时间

D.搭接时间

正确答案:查看最佳答案

参考解析:三、搭接关系的种类⒈结束到开始(FTS)的搭接关系⒉开始到开始(STS)的搭接关系⒊结束到结束(FTF)的搭接关系⒋开始到结束(STF)的搭接关系⒌混合搭接关系

第27题:验收前，施工单位先填好“检验批和分项工程的验收记录”，由()组织，严格按规定程序进行验收。

A.专业质量检验员

B.专业技术负责人

C.监理工程师

D.建设单位负责人

正确答案:查看最佳答案

第28题:招标人在招标文件中提供的用于支付必然要发生但暂时不能确定价格的材料以及需另行发包的专业工程金额是()。

A.暂估价

B.暂列金额

C.总承包服务费

D.工程税金

正确答案:查看最佳答案

第29题:其他管理人员和技术人员每年应接受安全培训的时间不得少于()。

A.20学时

B.10学时

C.40学时

D.15学时

正确答案:查看最佳答案

参考解析:其他管理人员和技术人员每年应接受安全培训的时间不得少于20学时。

第30题:某招标工程，分部分项工程费为41000万元(其中定额人工费占15%),措施项目费以分部分项工程费的2.5%计算，暂列金额800万元，规费以定额人工费为基础计算，规费费率为8%,税率为9%。则该工程的招标控制价为()万元。

A.46343.530

B.47143.530

C.47215.530

D.47247.794

正确答案:查看最佳答案

参考解析:序号内容计算方法金额(万元)1分部分项工程费410002措施项目费分部分项工程费×2.5%10253其他项目费8004规费分部分项工程费×15%×8%4925税金(扣除不列入计税范围的工程设备金额)(1+2+3+4)×9%3898.53招标控制价合计=(1+2+3+4+5)=47215.53(万元)

第31题:确定施工进度控制目标时，可将()作为主要依据。

A.工程量清单

B.工程难易程度

C.已完工程实际进度

D.单位工程施工组织设计

正确答案:查看最佳答案

第32题:在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为7天和4天，监理工程师检查实际进度时，发现该工作的持续时间延长了5天，说明此时工作M的实际进度将其紧后工作的最早开始时间推迟()。

A.5天，但不影响总工期

B.1天，但不影响总工期

C.5天，并使总工期延长1天

D.4天，并使总工期延长2天

正确答案:查看最佳答案

第33题:关于设计招标内容的说法，正确的是()。

A.设计招标无法提出具体的工作量

B.设计招标无法要求完成的时间

C.设计招标无法限定工作范围

D.设计招标无法提出技术指标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计招标文件中仅提出设计依据.工程项目应达到的技术指标.项目限定的工作范围.项目所在地的基本资料.要求完成的时间等内容，而无具体的工作量。

第34题:将拟建工程项目中的每一个施工对象分解为若干个施工过程，并按施工过程成立相应的专业工作队，各专业队按照施工顺序依次完成各个施工对象的施工过程，同时保证施工在时间和空间上连续.均衡和有节奏地进行，使相邻两个专业队能最大限度地搭接作业的施工方式为()施工。

A.依次

B.平行

C.流水

D.搭接

正确答案:查看最佳答案

第35题:建设工程进度控制的目标是()。

A.设计周期

B.建设工期

C.设计工期

D.工程质量

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是设计阶段进度控制的意义。建设工程进度控制的目标是建设工期，而工程设计作为工程项目实施阶段的一个重要环节，其设计周期又是建设工期的组成部分。

第36题:建设工程组织流水施工时，其特点之一是()。

A.由一个专业队在各施工段上依次施工

B.同一时间段只能有一个专业队投入流水施工

C.各专业队按施工顺序应连续.均衡地组织施工

D.施工现场的组织管理简单，工期最短

正确答案:查看最佳答案

第37题:全国质量管理的PDCA循环，是建立质量管理体系和进行质量管理的基本方法。全面质量管理PDCA循环中的P是

A.计划

B.实施

C.检查

D.理

正确答案:查看最佳答案

第38题:监理工程师施工图审核的主要原则不包括()。

A.是否满足使用功能和施工工艺要求

B.是否符合有关部门对初步设计的审批要求

C.是否对工程总造价的要求

D.是否符合监理大纲所提出的要求

正确答案:查看最佳答案

第39题:民用建筑工程设计方案适用性评价时，建筑基地内人流、车流和物流是是否合理分流，属于()评价的内容。

A.场地设计

B.建筑物设计

C.规划控制指标

D.绿色设计

正确答案:查看最佳答案

参考解析:场地设计方面:建筑布局应使建筑基地内的人流、车流与物流合理分流，防止干扰，并应有利于消防、停车、人员集散以及无障碍设施的设置。

第40题:项目融资的特点包括()。

A.项目投资者承担项目风险

B.项目融资成本较高

C.用于支持贷款的信用结构固定

D.贷款人可以追索项目以外的任何资产

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目融资的特点包括:项目导向、有限追索、风险分担、非公司负债型融资、信用结构多样化、融资成本较高、可以利用税务优势。

第41题:建筑工程项目法人获得建设用地许可后，必须根据该地块城市控规要求，具体编制项目修建性详细规划，报()审批认可。

A.当地政府

B.国家土地管理部门

C.规划行政主管部门

D.建设部

正确答案:查看最佳答案

第42题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于施工管理不到位的是()。

A.超常低价中标

B.内力分析有误

C.图纸未经会审

D.盲目套用图纸

正确答案:查看最佳答案

第43题:工程建设的()阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。

A.可行性研究

B.项目决策

C.勘察设计

D.施工

正确答案:查看最佳答案

第44题:监理单位接受建设单位委托对工程项目实施全过程监理时，在设计准备阶段需要()。

A.向施工单位提供有关工期的信息

B.进行环境及施工现场条件的调查和分析

C.审查工程项目建设总进度计划

D.进行工程项目工期目标的论证和决策

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是进度控制的措施和主要任务。监理工程师要在设计准备阶段向建设单位提供有关工期的信息，协助建设单位确定工期总目标，并进行环境及施工现场条件的调查和分析。

第45题:工程勘察的最后结果是()。

A.基础设计图样

B.工程勘察图样

C.工程勘察竣工验收书

D.工程勘察报告

正确答案:查看最佳答案

第46题:在工程网络计划中，工作B的最早开始时间为第0天，其持续时间为5天。该工作有三项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为第10天.第15天和第13天，则工作B的最迟完成时间为第()天。

A.13

B.10

C.5

D.15

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工作的最迟完成时间应等于其紧后工作最迟开始时间的最小值。

第47题:各行业固定资产投资项目的最低资本金比例按以下规定执行，错误的是()

A.城市和交通基础设施项目:城市轨道交通项目由25%调整为20%,

B.港口、沿海及内河航运、机场项目由30%调整为25%

C.公路项目由25%调整为10%

D.房地产开发项目:保障性住房和普通商品住房项目维持20%不变

正确答案:查看最佳答案

参考解析:城市和交通基础设施项目:城市轨道交通项目由25%调整为20%,港口、沿海及内河航运、机场项目由30%调整为25%，铁路、公路项目由25%调整为20%。房地产开发项目:保障性住房和普通商品住房项目维持20%不变，其他项目由30%调整为25%。产能过剩行业项目:钢铁、电解铝项目维持40%不变，水泥项目维持35%不变,煤炭、电石、铁合金、烧碱、焦炭、黄磷、多晶硅项目维持30%不变。

第48题:质量管理的目的是()。

A.提高企业的信誉

B.提高企业的管理水平

C.保持和提高产品的质量

D.提高企业的经济效益

正确答案:查看最佳答案

第49题:工程质量事故发生后，项目监理机构应及时签发工程暂停令，要求施工单位采取()的措施。

A.抓紧整改.早日复工

B.防止事故信息非正常扩散

C.对事故责任人进行监管

D.防止事故扩大并保护好现场

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:下列费用中,承包人可以提出索赔的有()。

A.承包人为保证混凝土质量选用高标号水泥面增加的材料费

B.非承包人责任的工程延期导致的材料价格上涨费

C.冬雨季施工增加的材料费

D.由于设计变更增加的材料费

E.料材二次搬运费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:㈠索赔费用的组成⒈分部分项工程量清单费用⑴人工费1)完成合同之外的额外工作所花费的人工费用；2)由于非承包人责任的工效降低所增加的人工费用；3)超过法定工作时问加班增加的费用；4)法定人工费增长以及非承包人责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等⑵材料费1)由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；2)由于客观原因材料价格大幅度上涨；3)由于非承包人责任工程延误导致的材料价格上涨和超期储存费用。材料费中应包括运输费、仓储费，以及合理的损耗费用。如果由于承包人管理不善，造成材料损坏失效，则不能列入索赔计价。第五章:建设工程施工阶段的投资控制第五节:施工索赔与现场签证

第51题:某工程双代号网络计划如下图，错误的有()。

A.多个起点节点

B.多个终点节点

C.存在循环回路

D.箭线上引出箭线

E.存在无箭头的工作

正确答案:查看最佳答案

参考解析:多个起点节点:①⑤；多个终点节点:④⑨；箭线上引出箭线:⑥-⑧第三章网络计划技术第二节网络图的绘制

第52题:下列费用中,属于工程建设其他费用的有()

A.进口设备检验鉴定费

B.施工单位临时设施费

C.建设单位临时设施费

D.环境影响评价费

E.进口设备银行手续费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:㈡与项目建设有关的其他费用:⒌环境影响评价费；⒎临时设施费；⒑引进技术和进口设备其他费(包括出国人员费用、国外工程技术人员来华费用、技术引进费、分期或延期付款利息、担保费以及进口设备检验鉴定费)。第二章:建设工程投资构成第四节:工程建设其他费用、预备费、建设期利息、铺底流动资金的组成与计算

第53题:标准设计的特点包括()。

A.以图形为主，对操作要求和使用方法做文字说明

B.一般情况设计人员可以修改标准设计

C.具有产品标准的作用

D.对地域、环境的适应性强，地方性标准不多

E.具有设计、施工、经济标准各项要求的综合性

正确答案:查看最佳答案

第54题:下列关于流水施工的说法中，反映建设工程非节奏流水施工特点的有()。

A.专业工作队数大于施工过程数

B.各个施工段上的流水节拍相等

C.有的施工段之间可能有空闲时间

D.各个专业工作队能够在施工段上连续作业

E.相邻施工过程的流水步距不尽相等

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是非节奏流水施工的特点。非节奏流水施工的特点:(1)各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等。(2)相邻施工过程的流水步距不尽相等。(3)专业工作队数等于施工过程数。(4)各专业工作队能够在施工段上连续作业，但有的施工段之间可能有空闲时间。

第55题:项目监理机构在审查总承包单位或设备安装单位报送的设备采购方案时，审查的重点有()。

A.依据的图纸、规范标准、质量标准、检查及验收程序

B.采购的基本原则、范围和内容

C.保证设备质量的具体措施

D.质量文件要求

E.供货厂商的生产能力与报价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目监理机构对设备采购方案的审查应包括但不限于以下内容:采购的基本原则、范围和内容；依据的图纸、规范和标准、质量标准、检查及验收程序；质量文件要求；保证设备质量的具体措施等。

第56题:某工程项目时标网络图如下所示，则()。

A.工作I的最早开始时间为1O

B.工作D的总时差为3

C.工作C的自由时差为2

D.工作C的最迟开始时间为2

E.工作D的最迟完成时间为12

正确答案:查看最佳答案

第57题:某工程双代号时标网络计划进行到第30天和第70天时，检査其实际进度绘制的前锋线如下图所示，由此可得正确的结论有()。

A.第30天检査时，工作C实际进度提前10天，不影响总工期

B.第30天检查时，工作D实际进度正常，不影响总工期

C.第70天检査时，工作G实际进度拖后10天，影响总工期

D.第70天检査时，工作F实际进度拖后10天，不影响总工期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误，第30天检查时，工作C实际进度拖后10天。B正确，第30天检查时，工作D实际进度正常，不影响总工期C正确，第70天检査时，工作G实际进度拖后10天，G是关键工作，影响总工期10天。D错误，第70天检查时，工作F实际进度拖后10天，F是关键工作，影响总工期10天。E正确，第70天检査时，工作H实际进度正常，不影响总工期

第58题:债务资金筹措渠道与方式为()。

A.信贷方式融资

B.债券方式融资

C.公开募集

D.租赁方式融资

E.企业资产变现

正确答案:查看最佳答案

参考解析:债务资金筹措渠道与方式包括:信贷方式融资、债券方式融资、租赁方式融资。

第59题:投资按其投放途径或方式，可分为()。

A.直接投资

B.积极投资

C.消极投资

D.间接投资

E.长期投资

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投资按其投放途径或方式可分为直接投资和间接投资。

第60题:监理机构对工程施工质量实施控制的主要依据有()。

A.工程合同文件

B.工程变更设计文件

C.施工现场质量管理制度

D.工程材料试验的技术标准

E.工程施工质量验收

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理机构对工程施工质量实施控制的主要依据有:法律、法规；工程合同文件；设计文件、工程变更文件；材料、半成品、构配件的质量依据；工程施工质量技术规范、验收规程；设备安装说明书和相应技术规范。

第61题:在工程质量控制中，重点控制人员的素质包括()。

A.文化水平

B.技术水平

C.控制能力

D.使用能力

E.身体素质

正确答案:查看最佳答案

第62题:在组织流水施工时，用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数为时间参数，其主要包括()

A.流水节拍

B.流水强度

C.流水步距

D.施工面

E.流水施工工期

正确答案:查看最佳答案

第63题:下列属于建设工程进度控制的最终目的是()。

A.确保建设项目按预定的时间动用

B.提前交付使用

C.保证工程质量

D.确保施工安全

E.减少项目投资

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是进度控制的概念。建设工程进度控制的最终目的是确保建设项目按预定的时间动用或提前交付使用，建设工程进度控制的总目标是建设工期。

第64题:依据《水利水电工程施工质量评定规程》，水利水电工程项目划分为()。

A.单项工程

B.单位工程

C.分项工程

D.分部工程

E.单元工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照工程的形成过程，考虑设计布局、施工布置等因素，将水利水电工程依次划为单位工程、分部工程和单元(工序)工程。

第65题:工程设计招标中，投标人资格的审查内容有()。

A.投标人持有的资格证书

B.企业专业技术人员的数量

C.同类工程设计经历

D.待定行业工程设计经历

E.项目所在地区设计经历

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对投标人的资格审查包括:1.资质审查，应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致。2.能力审查，通常要进一步审查人员的技术力量，主要考察设计负责人的资格和能力，以及各类设计人员的专业覆盖面.人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。3.经验审查，同类工程的设计经历是非常重要的内容。

第66题:()是评价项目施工质量的依据。

A.工程验收资料

B.合同文件

C.质量检验评定标准

D.施工质量检测数据

E.设计图纸文件

正确答案:查看最佳答案

第67题:价值工程的核心内容是()。

A.思想方法

B.不断创新

C.管理技术

D.降低成本

E.功能与成本进行系统分析

正确答案:查看最佳答案

第68题:阶段性设计进度计划包括()。

A.年、季、月度设计进度计划

B.设计准备工作进度计划

C.初步设计工作进度计划

D.技术设计工作进度计划

E.施工图设计进度计划

正确答案:查看最佳答案

第69题:监理工程师应对设计变更进行严格控制，同时还应注意的问题有()。

A.随时掌握国家政策、法规的变化

B.加强对设计阶段的质量控制

C.严格控制设计变更的签批手续，以明确责任，减少索赔

D.对建设单位和承包单位提出的设计变更要求要进行统筹考虑，确定其必要性

E.对施工图节点做法的可施工性应根据科学的理论做出评判

正确答案:查看最佳答案

第70题:土质路堤、土石路堤施工实测项目中的关键项目为()。

A.压实度

B.弯沉

C.纵断高程

D.中线偏位

E.平整度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:压实度和弯沉为关键项目。

第71题:对建筑工程项目设计质量控制和评定的依据是()。

A.设计纲要和设计合同

B.有关建设工程及质量管理方面的法律、法规

C.项目投资概算

D.有关建设工程的技术标准

E.项目可行性研究报告、项目评估报告及选址报告

正确答案:查看最佳答案

第72题:如果合同中没有类似和适用的价格，其工程变更价款的处理原则包括()。

A.由业主确定变更价格

B.由承包商确定变更价格

C.由承包商提出适当的变更价格，由监理工程师批准执行

D.由监理工程师确定变更价格

E.当监理工程师与承包商对变更价格意见不一致时，由造价管理部门裁定

正确答案:查看最佳答案

第73题:路面工程中属于监理旁站项目有()。

A.底基层试验段

B.基层试验段

C.沥青面层摊铺作业

D.混凝土路面试验段

E.透层、粘层试验段

正确答案:查看最佳答案

参考解析:单位工程分部工程分项工程旁站项目路面工程路面工程基层、底基层试验段沥青面层试验段水泥混凝土面层试验段，摊铺

第74题:监理工程师控制物资供应进度的工作内容有()

A.进行物资供应决策

B.参与投标文件的技术评价

C.主持召开物资供应单位协商会议

D.签订物资供应合同

E.审核和控制物资供应计划

正确答案:查看最佳答案

参考解析:㈢监理工程师控制物资供应进度的工作内容⒈协助业主进行物资供应的决策:⑴根据设计图纸和进度计划确定物资供应要求；⑵提出物资供应分包方式及分包合同清单，并获得业主认可；⑶与业主协商提出对物资供应单位的要求以及在财务方面应负的责任。⒉组织物资供应招标工作:⑴组织编制物资供应招标文件；⑵受理物资供应单位的投标文件(参与技术评价、商务评价)；⑶推荐物资供应单位及进行有关工作(向业主推荐优选的物资供应单位、主持召开物资供应单位的协商会议、帮助业主拟定并认真履行物资供应合同)。⒊编制、审核和控制物资供应计划⑴编制物资供应计划⑵审核物资供应计划⑶监督检查订货情况，协助办理物资的海运、陆运、空运以及进出口许可证等有关事宜。⑷控制物资供应计划的实施:掌握物资供应全过程的情况；采取有效措施保证急需物资的供应；审查和签署物资供应情况分析报告；协调各有关单位的关系。

第75题:下列关于建设项目投资风险分析的描述，正确的是()。

A.投资回收期越长，项目抗风险能力越强

B.投资回收期越长，项目抗风险能力越弱

C.盈亏平衡点产量越高，项目抗风险能力越强

D.盈亏平衡点产量越高，项目抗风险能力越弱

E.敏感性因素越不敏感，项目的风险越大

正确答案:查看最佳答案

第76题:某项目建设期2年，计算期8年，总投资为1100万元，全部为自有资金投入，计算期现金流量如下表，基准收益率5%。关于该项目财务分析的说法，正确的有()。

A.运营期第3年的资本金净利润率为18.2%

B.项目总投资收益率高于资本金净利润率

C.项目静态投资回收期为8年

D.项目内部收益率小于5%

E.项目财务净现值小于0

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A×，本题仅提供了现金流量表，无法通过计算得出净利润据，故资本金净利润率无法计算。B√，{{https://ock123.cn/uploadFiles/kkimg/jlgcs/3D1D878FEB7E6A328B0CAABFD880A6E7.png}}总投资1100万元全部为自有资金投入，即资本金等于总投资；息税前利润EBIT=运营期利息+所得税+净利润，即EBIT>净利润，所以总投资收益率高于资本金净利润率正确。C√，前8年累计净现金流=0，故静态投资回收期为8年。D√，根据选项E，净现值小于零0，项目不可行，反推，内部收益率小于基准收益率5%。E√，净现值=-400(1+5%)-1-700(1+5%)-2+100(1+5%)-3+200(1+5%)-4++200(1+5%)-5+200(1+5%)-6+200(1+5%)-7+200(1+5%)-8=-181.48<0，E正确。

第77题:水利工程建设项目招标过程分为()阶段。

A.招标准备

B.招标文件编制

C.招标

D.决标

E.签订合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程建设项目招标可以分为三个阶段:招标准备阶段、招标阶段、决标阶段。

第78题:某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，下列说法正确的有()。

A.属于非即时买卖合同

B.试用期内可以拒绝购买

C.试用的前提是支付价款或者提供担保

D.试用期只能由法律规定，当事人不能约定

E.试用期届满，采购人对是否购买未表示的视为购买

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物.认可后再支付价款的交易。D项，试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间。

第79题:下列哪些属于监理公司在控制项目投资方面的业务内容()。

A.对拟建项目进行经济评价

B.编制设计概预算

C.协助建设单位与承建单位签订承包合同

D.签署工程付款凭证

E.执行工程承包合同

正确答案:查看最佳答案