节选部分<<山西省太原监理工程师题库>>题型

快到考试的日子了，希望你干自愿事，吃顺口饭，听轻松话，睡安心觉。使自己保持良好平静的心态，不要太紧张，相信你的梦想会实现的!既然如此，"山西省太原监理工程师题库"，到底应该如何实现我们的目的呢？ 孔子曾经说过，知之者不如好之者，好之者不如乐之者。这不禁令我们深思。 这不禁令我们深思。 既然如此，学习的成功与失败原因是多方面的，要首先从自己身上找原因，才能受到鼓舞，找出努力的方向。不管你觉得这个建筑考试难不难，对于你来说都是百分来对待那开始我们就来找题吧！

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:设计合同中约定的费用为估算设计费，需按批准的()核算设计费。

A.初步设计概算

B.投资估算

C.施工图预算

D.扩大的初步设计概算

正确答案:查看最佳答案

第1题:依据《中华人民共和国合同法》的规定，执行政府定价的合同，合同当事人一方逾期交付标的物时，遇价格上涨，按()执行。

A.原价格

B.新价格

C.当地市场价格

D.签订合同地市场价格

正确答案:查看最佳答案

第2题:(1)关于保证人资格的说法，正确的是()。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是担保方式。具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人:企业法人的分支机构.职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。(2)国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。(3)学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。参见教材P10。

第3题:以下关于项目监理机构检查施工试验室，正确的是()。

A.总监理工程师应检查施工单位为本工程提供服务的试验室

B.总监理工程师应实地考察施工单位为本工程提供服务的试验室

C.试验设备应有建设行政主管部门出具的符合规定的计量检定证明

D.应审查施工单位定期提交影响工程质量的计量设备的检定报告

正确答案:查看最佳答案

第4题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，塔式起重机安装作业中应统一指挥，人员应分工明确.职责清楚，且不少于()。

A.2人

B.3人

C.4人

D.5人

正确答案:查看最佳答案

第5题:工程师在确认工期是否顺延时，应当首先()

A.依据合同确认责任者

B.分析施工进度计划

C.判断是否符合顺延工期的条件

D.考察事件实际造成的时间

正确答案:查看最佳答案

第6题:施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致其履行合同义务受到阻碍时，下列说法不正确的是()。

A.应立即通知合同另一方当事人和监理人

B.如果没有采取有效措施导致损失扩大，应对全部损失承担责任

C.如果不可抗力的影响持续时间较长，应及时提交中间报告，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告

D.不能按期竣工的，应合理延长工期

正确答案:查看最佳答案

第7题:下列方法中，不属于混凝土结构实体强度检测方法的是()。

A.超声回弹综合法

B.钻芯法

C.回弹法

D.超声波对测法

正确答案:查看最佳答案

第8题:在监理合同履行中，出现()情况，委托人有权追究监理人的违约赔偿责任。

A.工程总投资超过预期金额

B.因承包人原因导致工程延长

C.监理工程师没有进行合同内规定的检查而出现质量事故

D.监理工程师指示承包人进行额外检查所造成的费用增加

正确答案:查看最佳答案

第9题:安装工程一切险自()起开始生效。

A.工地动工时

B.被保险项目被卸至施工地点时

C.保险公司中约定生效日期

D.施工准备阶段开始时

正确答案:查看最佳答案

第10题:监理人执行监理业务时，对于建设工程有关事项和工程设计有()。

A.建议权

B.监督权

C.控制权

D.主持权

正确答案:查看最佳答案

第11题:承包人在工期可以顺延的情况发生后()D内，应将延误的工期向工程师提出书面报告。

A.7

B.14

C.28

D.34

正确答案:查看最佳答案

第12题:在开标时，如果发现投标文件未按照招标文件的要求予以密封，则应()。

A.将其退还投标人进行密封

B.进入初评阶段后确定为无效投标文件

C.作为无效投标文件，不再进入评标

D.在详评阶段将其确定为无效投标文件

正确答案:查看最佳答案

第13题:对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有()。

A.抽检比例和取样方法

B.抽检数量和检测方法

C.检测方法和抽检比例

D.取样方法和抽检数量

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于抽样检查的产品，还应约定抽检的比例和取样的方法，以及双方共同认可的检测单位。

第14题:在施工合同履行过程中，发包人按合同约定购买了钢材，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分钢材锈蚀，则应由()。

A.保管员负责赔偿损失

B.发包人承担损失责任

C.承包人负责赔偿损失

D.发包人与承包人共同承担损失责任

正确答案:查看最佳答案

第15题:合同法律关系的主体是指

A.合同法律关系中当事人的权利和义务

B.合同法律关系的当事人

C.合同权利义务所共同指向的“事”或“物”

D.国家颁布的法律、法规

正确答案:查看最佳答案

第16题:测定地基土含水率，应采用()。

A.烘干法

B.重型击实法

C.轻型击实法

D.环刀法

正确答案:查看最佳答案

第17题:施工合同履行过程中，为了保证承包人如期开始施工前的准备工作和开始施工，预付时间应不迟于约定的开工日期前()D。

A.7

B.14

C.28

D.34

正确答案:查看最佳答案

第18题:根据《标准施工合同》，承包人办理“建筑工程一切险”后需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是()。

A.直接与保险人协商一致后，通知发包人

B.直接与保险人协商一致后，通知监理人

C.应事先征得发包人同意，并通知监理人

D.应事先征得监理人同意，并通知发包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:无论是由承包人还是发包人办理保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。因此，承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

第19题:根据《施工合同标准文本》的规定，合同工期自()起计算。

A.监理人下达开工通知之日

B.实际开工之日

C.合同中约定的开工日

D.开工通知中载明的开工日

正确答案:查看最佳答案

第20题:设计施工图应由()负责报送建设行政主管部门审查。

A.承包商

B.设计人

C.监理单位

D.发包人

正确答案:查看最佳答案

第21题:依法必须进行招标的项目的资格预审公告，应当在()部门依法指定的媒介发布。

A.省政府发展改革

B.省政府建设

C.国务院发展改革

D.国务院建设

正确答案:查看最佳答案

第22题:根据《招标投标法》，应由()确定中标人。

A.招标人

B.招标代理机构

C.评标委员会

D.招标投标监督机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:大多数情况下由招标人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会确定中标人。

第23题:建筑工程专职安全生产管理人员应实行企业委派制度，某房屋建筑工程8万㎡，根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，专职安全生产管理人员应不少于()人。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案:查看最佳答案

第24题:如果对建设工程的功能和重量要求较高，就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间，这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在()关系。

A.对立

B.统一

C.既对立又统一

D.既不对立又不统一

正确答案:查看最佳答案

第25题:承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向监理人提出安全措施，监理人认可后实施，其防护措施费由()。

A.发包人承担

B.承包人承担

C.发包人和承包人共同分担

D.承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付

正确答案:查看最佳答案

第26题:发包人逾期支付设计费应承担应支付金额()的逾期违约金。

A.2%

B.2%

C.5%

D.7%

正确答案:查看最佳答案

第27题:()不是处理无效合同的财产后果形式。

A.追究责任者责任

B.返还财产

C.追缴财产

D.赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第28题:2009年2月10日，甲公司将其厂房无偿转让给乙公司，导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权，丙于2010年7月10日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为()。

A.2010年2月10日

B.2011年7月10日

C.2011年2月10日

D.2012年7月10日

正确答案:查看最佳答案

第29题:下列()不是风险型CM合同承包商的酬金约定方式。

A.按分包合同价的百分比取费

B.按分包合同实际发生工程费用的百分比取费

C.固定酬金

D.按总承包合同价的百分比取费

正确答案:查看最佳答案

第30题:《民法典》规定，要约()生效。

A.到达受要约人前

B.通知发出时

C.到达受要约人时

D.双方签字时

正确答案:查看最佳答案

第31题:下列不属于承包人为分包工程施工需提供协助条件的是()。

A.施工图纸

B.施工场地

C.施工进度计划

D.分包人使用的临时设施和施工机械

正确答案:查看最佳答案

第32题:我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制,其中核心的制度是()

A.项目法人负责制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。在这些制度中，核心是合同管理制度。

第33题:FIDIC《施工合同条件》规定，因承包商责任的延误竣工，最高赔偿限额一般不超过合同价的()。

A.10％

B.20％

C.30％

D.40％

正确答案:查看最佳答案

第34题:建设工程一切险的除外责任是()。

A.地面下陷下沉

B.雷电.暴雨

C.非外力引起的机械或电气装置的本身损失

D.被保险人无法控制并造成物质损失的突发性事件

正确答案:查看最佳答案

第35题:下列关于资格预审和资格后审的说法，正确的是()。

A.资格预审与资格后审可以同时使用

B.公开招标的项目，实行资格后审

C.邀请招标的项目，实行资格后审

D.资格预审与资格后审的审查内容略有差别

正确答案:查看最佳答案

第36题:合同有效期，即()

A.自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日起

B.自施工日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止

C.自施工日起至缺陷责任期的最后一天止

D.自合同签字日期至缺陷责任期的最后一天止

正确答案:查看最佳答案

第37题:如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时，应当首先报经()批准。

A.发包人

B.施工承包人

C.监理人

D.原审批机关

正确答案:查看最佳答案

第38题:设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指()。

A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止

B.从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止

C.从设计人接到发包人支付定金之日起，至交付全部设计文件之日止

D.从设计人接到发包人支付定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止

正确答案:查看最佳答案

第39题:以下关于项目监理机构查验施工控制测量成果，正确的是()。

A.总监理工程师应审查施工单位报送的施工控制测量成果

B.总监理工程师应审查施工单位报送的施工控制测量保护措施

C.应检查.复核施工单位测量人员的特种作业上岗证书

D.当控制点不能保存时，应督促施工单位进行引测，引测精度不应低于原精度等级

正确答案:查看最佳答案

第40题:在合同的生效条件中，不违反法律或者社会公共利益，是就合同的()而言的。

A.程序和内容

B.形式和内容

C.目的和内容

D.目的和性质

正确答案:查看最佳答案

第41题:当发包人委托的监理工程师与发包人派驻代表的职责发生交叉或不明确时，应当由()。

A.发包人明确双方职责，且无需做出通知、

B.监理单位明确双方职责，并以书面形式通知发包人

C.监理单位明确双方职责，且无需做出通知

D.发包人明确双方职责，并以书面形式通知承包方

正确答案:查看最佳答案

第42题:下列合同法律关系的客体中，属于行为的是()。

A.建筑材料

B.建筑设备

C.勘察设计

D.知识产权

正确答案:查看最佳答案

第43题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),临边是施工现场内无围护设施或围护设施高度低于()的楼层.楼梯.平台或阳台.屋面和洞.沟.坑.槽等边沿的总称。

A.0.8m

B.0.9m

C.1.0m

D.1.2m

正确答案:查看最佳答案

第44题:下列影响工程质量的环境因素中，属于工程管理环境的是()。

A.工程地质.水文.气象

B.施工环境作业面

C.工程实施的合同环境

D.工程邻近的地下管线

正确答案:查看最佳答案

第45题:建设工程项目招标人与中标人签订合同前，可就投标文件中的()进行协商谈判。

A.细微偏差

B.投标价格

C.质量要求

D.工期要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人与中标候选人进行签约前的谈判，主要针对评标报告中提出的签订合同前要处理的事宜进行协商，通常为投标文件中存在的细微偏差，如进一步加强质量安全措施等。招标人不得就投标价格.投标方案.质量.履行期限等实质性内容进行谈判。

第46题:因地下水、地质断层、溶洞、地下障碍物等引起的索赔叫做()。

A.工程变更索赔

B.合同被迫终止索赔

C.工程延误索赔

D.意外风险和不可预见因素索赔

正确答案:查看最佳答案

第47题:承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时()。

A.应从业主方获得附加监理酬金

B.应从业主方获得额外监理酬金

C.应从承包方获得合理化建议的奖金

D.不应从任何一方获得额外奖励或酬金

正确答案:查看最佳答案

第48题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，基坑开挖深度大于或等于()米时，应实施监测。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案:查看最佳答案

第49题:关于工程设计招标特点的说法，正确的是()。

A.设计招标文件无法限定项目的工作范围

B.设计投标文件应按工程量清单填报报价

C.设计评标应按投标报价高低排定次序

D.设计评标时主要关注设计方案优劣

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程设计招标概述。选项AB错误，设计招标文件中仅提出设计依据.工程项目应达到的技术指标.项目限定的工作范围.项目所在地的基本资料.要求完成的时间等内容，而无具体的工作量；选项C错误，工程设计投标的评比一般分为技术标和商务标两部分，如果招标人不接受投标人技术标方案的投标书，即被淘汰，不再进行商务标的评审。参见教材P48。

第50题:根掘《标准材料采购招标文件》，在初步评审材料采购投标文件时，属于资格评审内容的是()。

A.投标文件格式要求

B.财务要求

C.投标有效期要求

D.质量要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标文件格式要求属于形式评审内容。投标有效期要求、质量要求属于响应性评审内容。

第51题:下列关于发包人违约以及违约处理的说法正确的是()。

A.发生发包人不履行或无力履行合同义务的情况时，承包人可通知发包人立即解除合同

B.发生发包人不履行或无力履行合同义务的情况时，监理人可通知发包人立即解除合同

C.发生发包人违反合同规定的情况时，监理人应向发包人发出通知要求纠正

D.发生发包人违反合同规定的情况时，承包人应向发包人发出立即解除合同通知

正确答案:查看最佳答案

第52题:《建设工程施工合同(示范文本)》中规定，未经发包人同意，承包人不能将承包工程的()。

A.主体部分分包

B.关键部分分包

C.非主体非关键部分分包

D.任何部分分包

正确答案:查看最佳答案

第53题:建设项目施工规模在()万元人民币以上估算价的必须进行招标。

A.50

B.100

C.200

D.300

正确答案:查看最佳答案

第54题:以下属于管理评审目的的是()。

A.寻求改进的方向并实施改进活动

B.寻求实现质量目标和监理控制过程改进的机会

C.对质量管理体系与组织的环境变化的适宜性作出评价

D.评价对国家有关法律法规及行业标准要求的符合性

正确答案:查看最佳答案

第55题:下列关于建设工程材料设备采购合同的分类，错误的是()。

A.按照标的物的不同，可以分为材料采购合同和设备采购合同

B.按照履行时间的不同，可以分为即时买卖合同和非即时买卖合同

C.即时买卖合同常见的是货样买卖、试用买卖、分期交付买卖和分期付款买卖等

D.按照订立方式的不同，可以分为竞争买卖合同和自由买卖合同

正确答案:查看最佳答案

第56题:招标人在投标须知规定的时间组织投标进行现场考察，其费用()。

A.由招标人承担

B.由投标人承担

C.由双方平均分配

D.由双方协商解决

正确答案:查看最佳答案

第57题:《民法典》规定，当约定的违约金过分高于造成损失的，当事人可以()。

A.要求第三人赔偿

B.请求人民法院予以适当减少

C.要求责任方赔偿

D.请求仲裁机构予以适当增加

正确答案:查看最佳答案

第58题:建设工程项目施工评标委员会人数应为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总人数的()。

A.1/2

B.1/3

C.2/3

D.3/4

正确答案:查看最佳答案

第59题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解的原则是()。

A.按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解

B.按勘察设计工作持续时间进行分解

C.按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解

D.按项目施工周期进行分解

正确答案:查看最佳答案

第60题:对潜在投标人进行()的目的是考察企业的总体能力是否具备完成招标工作所要求的条件。

A.现场考察

B.资格预审

C.发布招标公告

D.解答投标人的质疑

正确答案:查看最佳答案

第61题:,根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，施工企业对现场安全检查的次数要求是()。

A.每天巡查

B.每周不应少于一次

C.每月不应少于一次

D.每季度不应少于一次

正确答案:查看最佳答案

第62题:因勘察人原因造成的返工，返工后仍不能达到约定条件，承包人应向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过()。

A.项目的直接损失

B.项目勘察费的2倍

C.项目的勘察.设计费

D.返工项目的费用

正确答案:查看最佳答案

第63题:依据施工合同示范文本的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是()。

A.只能向有合同关系的对方提出索赔

B.工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬

C.工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力

D.索赔处理应尽可能协商达成一致

正确答案:查看最佳答案

第64题:根据FIDIC《施工合同条件》，承包商运抵现场的施工设备，在本工程施工闲置期间而其他工程需要使用该设备时，正确的做法为()。

A.承包人可自行调运到其他工地

B.为了保证后续工程的施工，不得调出工地

C.经过工程师书面同意后，可以调运到其他工地

D.经过业主书面同意后，可以调运到其他工地

正确答案:查看最佳答案

第65题:施工合同履行过程中，竣工前单机无负荷试车和联机无负荷试车的区别不包括()。

A.向工程师发出要求试车的书面通知，前者是发包人，后者是承包人

B.前者所需的环境条件在承包人的设备现场范围内，后者需要外部的配合条件

C.试车通知，前者包括试车内容.时间.地点，后者包括试车内容.时间.地点和对承包人的要求

D.试车合格，前者工程师在试车记录上签字，后者双方在试车记录上签字

正确答案:查看最佳答案

第66题:建设工程招投标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是()。

A.投标人在投标函中规定的投标期内撤销其投标

B.投标人在投标截止日前撤回其投标

C.投标保证金的有效期短于投标有效期

D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列任何情况发生时，投标保证金将被没收:一是投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标；二是中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正；三是中标人根据规定未能提交履约保证金；四是投标人采用不正当的手段骗取中标。

第67题:某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出规定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格:订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨()元。

A.4300

B.4250

C.4200

D.4150

正确答案:查看最佳答案

第68题:根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，若有毒.有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由()**人员负责安全保卫工作。

A.发包人

B.勘察人

C.监理人

D.项目施工单位

正确答案:查看最佳答案

第69题:某工程场地外有一条10KV外电线路，根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),当防护设施与该外电线路之间的最小安全距离达不到()m时，必须采取停电.迁移外电线路或改变工程位置等措施，否则严禁施工。

A.2.5

B.2

C.1.7

D.1.5

正确答案:查看最佳答案

第70题:建设工程设计合同的履行中，设计的()是工程发挥预期效益的基本保障，发包人不应严重背离合理设计周期的规律，强迫设计人不合理地缩短设计周期的时间。

A.进度

B.依据

C.质量

D.计划

正确答案:查看最佳答案

第71题:我国在建设领域推行项目法人负责制、工程监理制、招标投标制和合同管理制，在这些改革制度中，核心内容是()。

A.招标投标制

B.合同管理制

C.工程监理制

D.项目法人负责制

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发出过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是()。

A.可以适当减少承包商损失的补偿

B.承包商应依据合同约定获得全额补偿

C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿

D.承包商无权提出补偿请求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理发出的指令或变更导致合同价款的补偿时，如果项目经理认为承包商未就此事件发出过一个有经验的承包商应发出的早期警告，可适当减少承包商应得的补偿。

第73题:合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是()。

A.社会动乱影响施工进度

B.恶劣气候影响施工安全

C.图纸设计错误导致的工程返工

D.地震灾害导致施工暂停

正确答案:查看最佳答案

第74题:设计施工总承包合同模式下，履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限至()。

A.缺陷责任期结束

B.竣工之日止

C.完成保修义务日止

D.颁发工程接收证书日止

正确答案:查看最佳答案

第75题:与承包人串通给委托人或工程造成损失时，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的()。

A.赔偿责任或连带赔偿责任

B.连带赔偿责任或刑事责任

C.行政责任或连带赔偿责任

D.行政责任或刑事责任

正确答案:查看最佳答案

第76题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按监理人的要求提出改进措施，经监理人认可后执行。事后发现改进措施有缺陷，应由()承担责任。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.承包人和监理人

正确答案:查看最佳答案

第77题:监理资料的管理应由()负责，并指定专人具体实施。

A.资料员

B.总监理工程师

C.专业监理工程师

D.总监代表

正确答案:查看最佳答案

第78题:根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是()。

A.暂估价是签约合同价的组成部分

B.暂估价内的专业工程不一定实施

C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格

D.暂估价的内容不包括计日工

正确答案:查看最佳答案

第79题:施工合同履行过程中，承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励。奖金应当由()支付。

A.承包人

B.委托人

C.委托人和承包人共同

D.政府主管部门

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:进行工程材料招标时，标段划分过小，将会产生的后果有()。

A.不利于保证材料质量

B.不利于材料的及时供应

C.不利于中小厂商参与竞标

D.不利于吸引大型厂商参与竞标

E.不利于减少招标工作量

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标段划分过小，不利于吸引大型厂商参与竞标，不利于减少招标工作量

第81题:《标准施工合同》通用条款规定的合同组成文件包括()。

A.招标文件

B.投标函及投标函附录

C.中标通知书

D.工程量清单

E.合同协议书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括:(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录；(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6)技术标准和要求；(7)图纸；(8)已标价的工程量清单；(9)其他俣同文件——经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。

第82题:根据FIDIC《施工合同条件》规定，对承包商提出的索赔，可以同时给予工期和费用补偿的情况包括()。

A.延误移交施工现场

B.业主提前占用部分工程

C.流行传染病导致工程停工

D.不可预见的外界条件

E.不可抗力造成的损害

正确答案:查看最佳答案

第83题:施工单位实施质量控制活动的质量记录资料包括以下内容()。

A.施工现场质量管理检查记录资料

B.工程材料质量记录

C.施工过程作业活动质量记录资料

D.质量监理细则

E.监理规划

正确答案:查看最佳答案

第84题:根据有关规定，下列需要旁站的关键部位.关键工序有()

A.基础工程的土方开挖

B.基础工程的混凝土灌注桩浇筑

C.地下连续墙混凝土浇筑

D.主体结构的索膜安装

E.预应力张拉

正确答案:查看最佳答案

第85题:国有资金控股必须依法招标的项目，招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。

A.排名第一的中标候选人放弃中标

B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同

C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高

D.第一中标候选人未按招标文件要求提交合约保证金

E.第一中标候选人为接受招标人提出缩短工期要求

正确答案:查看最佳答案

第86题:根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,规定因不可抗力造成的损失，由发包人承担的有()。

A.永久工程的损失

B.施工设备损坏

C.停工损失

D.施工场地的材料和工程设备

E.承包人的人员伤亡损失

正确答案:查看最佳答案

第87题:下列关于资格预审和资格后审说法正确的有()。

A.二者不同时使用

B.二者审查的时间不同

C.二者审查的内容是不一致的

D.资格预审多用于公开招标

E.资格后审多用于邀请招标

正确答案:查看最佳答案

第88题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，通常有两种约定形式，需要合同双方在专用条款中约定的内容有()。

A.施工场地临时道路通行权的取得

B.材料和工程设备的提供方

C.计日工和暂估价的补偿方式

D.施工图设计文件的提供方

E.竣工后试验的责任方

正确答案:查看最佳答案

第89题:下列对可更正的错误表述正确的有()。

A.若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价

B.若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准

C.如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝

D.对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以授受

E.对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会不可以授受

正确答案:查看最佳答案

第90题:按照《招投标法》的规定，()可以不进行招标，采用直接发包的方式委托建设任务。

A.施工单项合同估算价150万元人民币

B.使用国有资金的单项合同估算价100万元人民币

C.关系社会公众安全的公用事业项目，单项合同估算价80万元人民币

D.项目总投资4000万元，单项合同估算价180万元人民币

E.项目总投资2000万元，单项合同估算价130万元人民币

正确答案:查看最佳答案

第91题:质押担保一般是指权利质押，主要包括()。

A.房屋及构筑物

B.机器设备

C.汇票.本票.支票.债券.存款单.仓单，提单

D.依法可以转让股份.股票

E.依法可以转让时商标专用权.专利权.著作权中的财产权

正确答案:查看最佳答案

第92题:施工合同履行过程中，由于承包人原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则()。

A.发包人无权要求交付工程

B.发包人有权要求交付工程

C.承包人可以留置工程

D.发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任

E.发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，以下属于建筑节能分部工程质量验收资料的有()。

A.隐蔽工程验收资料和相关图像资料

B.风管系统严密性检验记录

C.设备系统节能性能检验报告

D.主要材料进场检验记录

E.观感质量评分表

正确答案:查看最佳答案

第94题:根据有关规定，试验室管理制度应包括()。

A.试验室的资质等级及试验范围

B.试验人员工作记录

C.试验人员资格证书

D.试验检测报告管理制度

E.原始记录管理制度

正确答案:查看最佳答案

第95题:材料采购合同履行中，关于采购方违约责任的表述，正确的是()。

A.逾期付款

B.产品的质量缺陷

C.提前交付货物

D.交货数量与合同不符

E.不按合同约定接受货物

正确答案:查看最佳答案

第96题:以下关于施工组织设计，正确的是()。

A.施工组织设计经施工项目技术负责人签认后报送项目监理机构

B.施工组织设计需要修改的，由总监代表签发书面意见退回修改

C.项目监理机构宜将要求发回修改施工组织设计的情况及时向建设单位通报

D.施工组织设计需要调整时，由建设单位审批

正确答案:查看最佳答案

第97题:为了保证设计工作的正常进行，发包人应提供的资料和文件包括()。

A.设计方案

B.规划许可文件

C.工程勘察资料

D.限额设计要求

E.高于设计规范要求的标准

正确答案:查看最佳答案

第98题:由于发包人未给勘察人提供必要的工作、生活条件而造成停、窝工或来回进出场费，发包人应承担的责任包括()。

A.付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算

B.工期按实际延误的工日顺延

C.补偿勘察人来回的进出场费和调遣费

D.付给勘察机构适当的利润

E.继续提供必要的生活条件

正确答案:查看最佳答案

第99题:工程开工前，项目监理机构应进行施工现场质量管理检查，其主要内容包括()。

A.施工单位的质量管理体系

B.监理人员岗位证书

C.分包单位管理制度

D.检测试验管理制度

E.工程质量检查验收制度

正确答案:查看最佳答案

第100题:同一财产向两个以上的债权人抵押的，正确处理变卖抵押财产价款的清偿顺序是()。

A.抵押权已登记的，按登记的先后顺序清偿

B.抵押权登记的顺序相同的，先主张权利的先清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的先清偿

D.抵押权都未登记的，按照债权比例清偿

E.抵押权都未登记的，先保全的先清偿

正确答案:查看最佳答案

参考解析:同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖.变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿:①抵押权已登记的先于未登记的受偿;②抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿;顺序相同的，按照债权比例清偿;③抵押权未登记的，按照债权比例清偿。

第101题:工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有()。

A.施工投标保证

B.施工合同履约保证

C.施工合同支付保证

D.工程预付款保证

E.施工合同工程款垫支保证

正确答案:查看最佳答案

第102题:下列各险种中专门针对工程的是()。

A.机器损坏险

B.建筑工程一切险

C.货物运输险

D.安装工程一切险

E.机动车辆险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:只有建筑工程一切险(及第三者责任险)和安装工程一切险(及第三者责任险)是专门针对工程的保险。

第103题:已履行项目审批手续的招标项目，开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。

A.招标文件

B.招标范围

C.招标方式

D.招标组织形式

E.中标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工招标概述。按照国家有关规定，已履行项目审批.核准手续的招标项目，还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。参见教材P24。

第104题:合同法律关系客体中的行为包括()。

A.建筑物

B.施工

C.专利权

D.安装

E.建筑材料

正确答案:查看最佳答案

第105题:在《担保法》规定的担保方式中，既允许债务人用自己的财产，也可以用第三人财产向债权人提供担保的方式有()。

A.保证

B.抵押

C.动产质押

D.留置

E.定金

正确答案:查看最佳答案

第106题:建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()之日。

A.工程动工

B.全部工程验收合格

C.工程所有人实际占有全部工程

D.施工合同约定的竣工

E.保修期满

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时，或实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时，以先发生者为准;但在任何情况下，不超过保险单列明的建筑期保险终止日。

第107题:招标人自行组织招标应具备的条件和能力有()。

A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历

B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员

C.有办理招标手续的人员和能力

D.有编制招标文件的能力

E.有组织评标的能力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。

第108题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，自升式塔式起重机顶升加节时，以下措施正确的有()。

A.顶升系统必须完好

B.结构件必须完好

C.顶升前应确保顶升横梁搁置正确.爬爪和爬爪座无异常

D.先顶升加节.后装附着装置

E.顶升过程中，不得进行起升.回转.变幅等操作

正确答案:查看最佳答案

第109题:合同发生纠纷时，当事人应首先考虑通过和解解决纠纷，因为和解解决的优点是()。

A.有利于和解协议的执行

B.双方当事人均受和解协议的约束

C.简便易行，能经济、及时地解决纠纷

D.是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件

E.有利于维护合同双方的友好合作关系，使合同能更好地得到履行

正确答案:查看最佳答案

第110题:工程师对索赔报告审查的内容包括()。

A.事态调查

B.损害事件原因分析

C.证据资料分析

D.索赔处理决定分析

E.实际损失分析

正确答案:查看最佳答案

第111题:某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，()应当由承包方承担。

A.承包方人员伤亡损失

B.发包方人员伤亡损失

C.承包方施工设备损坏的损失

D.运至施工场地待安装工程设备的损害

E.工程修复费用

正确答案:查看最佳答案

第112题:招标人自行办理招标事宜，须具备()等条件。

A.具有编制招标文件能力

B.有自己的评标专家库

C.有组织评标能力

D.经招标代理机构批准

E.向有关行政监督部门备案

正确答案:查看最佳答案

第113题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，当多台电焊机在同一场地作业时，以下操作正确的有()。

A.电焊机相互间距不应小于600mm

B.应同时启动

C.应使三相负载保持平衡

D.多台焊机的接地装置不得串联

E.电焊机已装设漏电保护器的可以不做保护接零

正确答案:查看最佳答案

第114题:根据《标准设计施工总承包合同》，关于承包人的说法，正确的有()。

A.总承包合同的承包人必须是联合体

B.联合体协议经发包人确认后作为合同附件

C.合同履行过程中，监理人仅与联合体牵头人联系

D.承包人不得擅自改变联合体组成和修改联合体协议

E.联合体组成和内部分工是重要的评标内容

正确答案:查看最佳答案

第115题:根据FIDIC《施工合同条件》规定，下列属于对业主和承包商有约束力的合同文件组成部分的是()。

A.合同协议书

B.中标意向书

C.专用条件

D.图纸

E.资料表

正确答案:查看最佳答案

第116题:关于合同生效的说法，正确的有()。

A.口头合同自受要约人承诺时生效

B.书面合同自当事人双方签字时生效

C.书面合同自当事人双方盖章时生效

D.书面合同不能通过合同的履行生效

E.办理批准手续不会对合同生效产生影响.

正确答案:查看最佳答案

第117题:FIDIC施工合同条件规定的索赔程序中，()是承包商应该完成的工作。

A.发出索赔意向通知

B.提出索赔报告

C.审查索赔报告

D.作好现场同期记录

E.审查索赔处理

正确答案:查看最佳答案

第118题:下列关于设计施工总承包合同的说法正确的是()。

A.合同责任单一

B.有利于发包人对承包人的监督和检查

C.固定工期、固定费用

D.减少承包人的索赔

E.可以缩短建设周期

正确答案:查看最佳答案

第119题:关于施工招标中开标工作的说法，正确的有()。

A.开标时应宣布投标人姓名

B.开标时应宣布投标人报价

C.设有标底的，开标时应公布标底

D.开标时应对投标报价进行排序

E.开标时应宣布评标委员会成员选取办法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:主持人按下列程序开标:宣布开标纪律；公布投标人姓名；宣布开标人、唱标人、记录人、监标人姓名；检查密封情况；确定并宣布开标顺序；公布标底；当众开标；签字确认。