节选部分<<最新宁夏银川一级建造师法规模拟题库>>题型

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了等级，乙将自己的土地使用权让给丙。

A.甲的地役权因办理等级而设立

B.乙转让土地使用权应经甲同意

C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意

D.甲的地役权对丙具有约束力

正确答案:查看最佳答案

第1题:我国《民事诉讼法》规定，人民法院应当在立案之日起5日内将起诉状副本发送给被告，被告在收到之日起()日内提出答辩状。被告提出答辩状的，人民法院应当在收到之日起5日内将答辩状副本发送给原告。被告不提出答辩状的，不影响人民法院审理。

A.3

B.5

C.10

D.15

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是一审程序。我国《民事诉讼法》规定，人民法院应当在立案之日起5日内将起诉状副本发送给被告，被告在收到之日起15日内提出答辩状。被告不提出答辩状的，不影响人民法院审理。

第2题:下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是()。

A.解除合同

B.继续履行

C.罚款

D.合同无效

正确答案:查看最佳答案

第3题:《绿色施工导则》要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于()。

A.60％

B.70％

C.80％

D.90％

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是施工节能的规定。《绿色施工导则》对临时用地指标作出下列规定:(1)根据施工规模及现场条件等因素合理确定临时设施，如临时加工厂、现场作业棚及材料堆场、办公生活设施等的占地指标。临时设施的占地面积应按用地指标所需的最低面积设计。(2)要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于90％。

第4题:对抵押权实现的叙述中，不正确的是()。

A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价或者以拍卖.变卖该抵押物所得的价款受偿

B.抵押物折价或者拍卖.变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿

C.抵押合同以登记生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿

D.抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未登记的，按照债权比例清偿

正确答案:查看最佳答案

第5题:建设工程开工前，办理建筑工程一切险并支付保险费用的是()。

A.承包商

B.发包人

C.分包商

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建筑工程一切险(及第三者责任险)，选项分析:2017年9月住房和城乡建设部、工商总局经修订后联合颁布的《建设工程施工合同(示范文本)》中规定，除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

第6题:根据《著作权法》著作权是()

A.随作品的发表而自动产生

B.随作品的创作完成而自动产生

C.在作品上加注版权后自动产生

D.在作品以一定的物质形态固定后产生

正确答案:查看最佳答案

第7题:甲租赁公司和乙施工企业签订了融资租赁合同合同，合同约定甲根据乙的要求向丙施工机械厂购买两台大型塔吊,关于该合同中当事人务的说法正确的是()。

A.甲向乙承担交付塔吊的义务

B.丙向甲承担塔吊的瑕疵担保义务

C.甲承担塔吊租赁期间的维修义务

D.乙向甲履行交付租金的义务

正确答案:查看最佳答案

第8题:关于工程总承包项目发承包的说法，正确的是()。

A.工程总承包单位为联合体的，联合体各方应当就合同履行过程中的过错承担按份责任

B.建设单位应当将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位

C.设计单位可以在订立工程承包合同后与施工企业组成联合体

D.政府投资项目的招标人公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告的，其编制单位可以参与该工程总承包项目的投标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程总承包的规定，选项分析:《建筑法》规定，建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位，也可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位。B错误。设计单位和施工单位组成联合体的，应当根据项目的特点和复杂程度，合理确定牵头单位，并在联合体协议中明确联合体成员单位的责任和权利。联合体各方应当共同与建设单位签订工程总承包合同，就工程总承包项目承担连带责任。因此联合体在订立合同前就已经组好，C错误。A错误。政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件编制单位及其评估单位，一般不得成为该项目的工程总承包单位。政府投资项目招标人公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件的，上述单位可以参与该工程总承包项目的投标，经依法评标、定标，成为工程总承包单位。D正确。

第9题:甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还,丙与甲间债的产生根据属于()。

A.不当得利

B.侵权

C.合同

D.无因管理

正确答案:查看最佳答案

第10题:按照《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额()左右的比例预留保证金。

A.3%

B.5%

C.8%

D.10%

正确答案:查看最佳答案

第11题:某建设工程施工合同约定，合同工期为9个月，合同价款为2000万元。根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少应到位资金为()万元。

A.100

B.200

C.600

D.1000

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《消防法》，关于建设工程竣工消防验收的说法，正确的是()。

A.已经依法备案的建设工程消防设计确需修改的，修改后建设单位不必重新申请消防设计备案

B.公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起30日内组织消防验收，并出具消防验收意见

C.公安机关消防机构实施消防验收，可以收取成本费

D.依法不需要取得施工许可的建设工程，可以不进行竣工验收消防备案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是规划、消防、节能、环保等验收的规定，选项分析:严格意义来讲，本题没有答案，用排除法选择“依法不需要取得施工许可的建设工程，可以不进行竣工验收消防备案”。施工单位应当承担下列消防施工的质量和安全责任:(1)按照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工，不得擅自改变消防设计进行施工，降低消防施工质量。“已经依法备案的建设工程消防设计确需修改的，修改后建设单位不必重新申请消防设计备案”不选。“公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起30日内组织消防验收，并出具消防验收意见”错误，20日。“公安机关消防机构实施消防验收，可以收取成本费”错误，公安机关消防机构实施消防验收是公安机关应尽的义务不能收取成本费。

第13题:根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于缺陷责任期内建设工程缺陷维修的说法，正确的是()。

A.如承包人不维修也不承担费用，发包人可以从保证金中扣除，费用超出保证金额的，发包人可以向承包人进行索赔

B.缺陷责任期内由承包人原因造成的缺陷，承包人应当负责维修，承担维修费用，但不必承担鉴定费用

C.承包人维修并承担相应费用后，不再对工程损失承担赔偿责任

D.由他人的原因造成的缺陷，承包人负责组织维修，但不必承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是质量责任的损失赔偿，选项分析:“缺陷责任期内由承包人原因造成的缺陷，承包人应当负责维修，承担维修费用，但不必承担鉴定费用”错误，缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。“如承包人不维修也不承担费用，发包人可以从保证金中扣除，费用超出保证金额的，发包人可以向承包人进行索赔”正确，如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。“承包人维修并承担相应费用后，不再对工程损失承担赔偿责任”错误，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。“由他人的原因造成的缺陷，承包人负责组织维修，但不必承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用”错误，由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。

第14题:甲总承包单位将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙分包公司，且已征得建设单位同意。下列关于分包行为的说法正确的是()。

A.甲总承包单位必须报上级主管部门批准备案

B.建设单位必须与乙分包公司重新签订分包合同

C.乙分包公司应按照分包合同的约定对甲总承包单位负责

D.建设单位必须重新为乙分包工程办理施工许可证

正确答案:查看最佳答案

第15题:对"总承包单位与分包单位就分包工程承担连带责任"的正确理解是()。

A.建设单位只能向分包单位请求赔偿，不能向总承包单位请求赔偿

B.在总承包单位或分包单位赔偿前，均有权要求建设单位向另一方请求赔偿

C.在总承包单位或分包单位赔偿后，有权依据分包合同对于不属于自己责任的赔偿向另一方进行追偿

D.连带责任仅限于连带赔偿责任，不连带承担其他合同义务

正确答案:查看最佳答案

第16题:李某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉，2002年3月5日委托某专利事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日国家专利局将其专利公告，2003年2月13日授予李某专利权，该专利权届满的期限是()。

A.2012年3月5日

B.2022年3月15日

C.2023年2月13日

D.2022年5月15日

正确答案:查看最佳答案

第17题:下列关于招标代理机构的说法中，正确的是()。

A.招标代理机构与行政机关不得存在隶属关系或者其他利益关系

B.建设行政主管机构可以为招标人推荐招标代理机构

C.招标人自行办理招标事宜的，应当经有关行政监督部门批准

D.招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标

正确答案:查看最佳答案

第18题:某省直机关办公楼建设项目进行招标，招标文件中明确规定投标人的资质等级必须是施工总承包二级以上(包括二级)，甲(施工总承包三级).乙(施工总承包二级).丙(施工总承包一级).丁(施工总承包一级)纷纷组成投标联合体参与投标，则下列说法正确的是()

A.甲可以与乙组成联合体以一个投标人的身份共同投标?

B.乙.丙组成投标联合体，其资质等级应为施工总承包一级?

C.若丙.丁组成的投标联合体中标，以丁作为代表与招标人签订施工合同?

D.丙.丁组成联合体，将共同投标协议连同投标文件一并提交给招标人

正确答案:查看最佳答案

第19题:施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为()。

A.要约撤回

B.要约撤消

C.承诺撤回

D.承诺撤消

正确答案:查看最佳答案

第20题:根据《消防法》,除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收,()。

A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收

B.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收

C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案

D.可以不经过消防验收,由公安机关消防机构进行抽查

正确答案:查看最佳答案

第21题:当事人对仲裁协议效力有异议的，甲方请求仲裁委员会作出裁定，乙方请求人民法院作出裁定的，该纠纷应由()裁定。

A.仲裁机构

B.仲裁机构或人民法院

C.人民法院

D.先受理的部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是仲裁协议的效力。当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。

第22题:根据《绿色施工导则》，关于扬尘污染防治的说法，正确的是()。

A.运送容易散落、飞扬、流漏的物料的车辆，不必采取措施封闭，严密，但需保证车辆清洁

B.施工现场作业区应当达到目测无扬尘要求

C.构筑物暴(同音字)破拆除前，做好扬尘控制计划，应当选择无风的天气进行暴(同音字)破作业

D.施工现场出口应当设置洗车槽

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工现场大气污染防治的规定。，选项分析:A错误，运输容易散落、飞扬、流漏的物料的车辆，必须采取措施封闭严密，保证车辆清洁。D正确，施工现场出口应设置洗车槽。B错误，施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求。C错误，构筑物暴(同音字)破拆除前，做好扬尘控制计划，选择风力小的天气进行暴(同音字)破作业。

第23题:下列协议提起行政诉讼应当受理的不包括()。

A.政府特许经营协议

B.土地、房屋等征收征用补偿协议

C.矿业权等国有自然资源使用权出让协议

D.政府投资住房的租赁、买卖等协议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是行政诉讼受案范围，选项分析:D错，应是政府投资保障性住房的租赁、买卖等协议可以提起行政诉讼。

第24题:关于实际施工人利益到侵害时，其以发包人为被告主张权利的说法，正确的是()。

A.实际施工人只能以发包人为被告主张权利

B.发包人应当在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任

C.人民法院应当追加转包人或者违法分包人为共同被告

D.发包人应当对实际施工人承担全部责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是禁止无资质承揽工程，选项分析:需要指出的是，无资质承包主体签订的专业分包合同或者劳务分包合同都是无效合同。但是，当作为无资质的“实际施工人”的利益受到侵害时，其可以向合同相对方(即转包方或违法分包方)主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》规定:“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任”。

第25题:?对于()施工项目，施工企业应当在施工现场设立项目经理部。

A.中小型

B.小型

C.大型

D.大中型?

正确答案:查看最佳答案

第26题:施工企业拒不执行公安机关消防机构作出的停止施工处罚决定的，将由()负责强制执行。

A.公安机关

B.作出决定的公安机关消防机构

C.人民法院

D.建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

第27题:甲公司于010年10月6日以每桶60元的价格购买了乙建材商一批化工材料，约定10月20日将这批材料送抵指定地点。但直到10月26日甲仍未收到这批材料，被乙方告知该材料市场价格已上涨为每桶65元，要求甲补交每桶5元的价差。对此价格问题，正确的解决办法是()。

A.应执行新价格

B.应执行原价格

C.甲应承担一半价差

D.乙应承担大部分价差

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于买卖合同，逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。本题中，乙逾期交货，因而应执行原价格。

第28题:某施工单位作业工长将施工挖掘出来的文物据为己有，单位领导多次催促后仍拒不上交，则其有可能面临的处罚是()。

A.开除

B.行政拘留

C.3000元罚款

D.5000元罚款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《文物保护法》规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政 府文物主管部门会同公安机关追缴文物；情节严重的，处 5000 元以上 5 万元以下的罚款： （1）发现文物隐匿不报或者拒不上交的； (2) 未按照规定移交拣选文物的。

第29题:评标委员会成员在评标的过程中应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担()

A.连带责任

B.共同责任

C.集体责任

D.个人责任

正确答案:查看最佳答案

第30题:以下不属于调解主要方式的是()。

A.行业调解

B.专业机构调解

C.人民调解

D.双方调解

正确答案:查看最佳答案

第31题:关于建设工程代理的说法，正确的是()

A.招标活动应当委托代理

B.代理人不可以自行辞去委托

C.被代理人可以单方取消委托

D.法定代表人与法人之间是法定代理关系

正确答案:查看最佳答案

第32题:在某工程的施工招标中，某施工单位中标后被要求垫付建设资金2800万元，双方在合同中约定了垫资条款，但未约定垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是()。

A.由于当事人对垫资利息没有约定，按照工程欠款处理

B.对施工单位支付垫资利息的请求不予支持

C.应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息

D.应当按照不高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的4倍计息

正确答案:查看最佳答案

第33题:根据《注册建造师执业管理办法(试行)》，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，()除外。

A.合同约定的工程验收合格的

B.合同约定工程尚未开工的

C.合同约定的工程主体已经完成的

D.非承包方原因致使工程项目停工超过120天的

正确答案:查看最佳答案

第34题:根据《房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列试块.试件和材料必须实施见证取样和送检的是()。

A.用于承重结构的混凝土试块

B.用于墙体混凝土使用的掺加剂

C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件

D.用于防水工程的水泥制品

正确答案:查看最佳答案

第35题:商法被认为是()的特别法和组成部分。

A.经济法

B.社会法

C.民法

D.行政法

正确答案:查看最佳答案

第36题:根据《建设工程质量管理条例》,关于设计单位权利的说法,正确的是()

A.为节约投資成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计

B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成

C.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商

D.设计深度由设计单位酌定

正确答案:查看最佳答案

第37题:《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。但以下夜间施工无需取得证明的是()。

A.配合建设单位24小时联动试车

B.为避免冬期施工进行抢工

C.自来水管道爆裂进行抢修

D.全运会项目开幕时间临近必须抢工

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。

第38题:一方当事人的违约行为导致工程受到5万元的损失时，对方及时地采取了减损措施，支出的费用为1万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为7万元。依据《合同法》的违约责任规定，违约方应承担的赔偿额为()万元。

A.5

B.6

C.7

D.8

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据招标投标相关法律法规，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是()。

A.招标人从几名中标候选人中确定中标人

B.招标人在开标前将投标情况告知其他投标人

C.招标人预先内定中标人

D.招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给中标人让利

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核点为投标人的不正当竞争行为。选项B、C、D属于招标人与投标人串通投标的行为，选项A属于合法行为。

第40题:施工人员对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料，应当在()的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A.建设单位或工程监理单位

B.施工项目技术负责人

C.施工企业质量管理人员

D.质量监督部门

正确答案:查看最佳答案

第41题:根据《建筑业企业资质管理规定》的规定，建筑业企业首次申请或增项申请建筑业企业资质的，应当申请()。

A.最低等级资质

B.比最高等级低一级的资质

C.最高等级资质

D.比最低等级高一级的资质

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是施工企业资质证书的申请、延续和变更。，选项分析:《建筑业企业资质管理规定》中规定，建筑业企业可以申请一项或多项建筑业企业资质；企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质。

第42题:建筑施工企业隐瞒或者提供虚假材料类申请安全生产许可证的，应给予警告，并在()年内不得申请安全生产许可证。

A.2

B.1

C.3

D.5

正确答案:查看最佳答案

第43题:根据我国《建筑法》的规定，()建筑工程在施工前必须办理施工许可证。

A.投资20万元的临时性房屋

B.造价为600万元的抢险救灾

C.总投资5000万元的军用房屋

D.建筑面积为8000平方米的市政广场建设

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是不需要办理施工许可证和开工报告的情形，选项分析:不需要办理施工许可证和开工报告的情形:①作为文物保护的纪念建筑物和古建筑等的修缮；②军用房屋建筑工程建筑活动；③限额以下的小型工程:工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。④抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动。

第44题:根据《立法法》的规定,说法不正确的是()。

A.民事基本制度由法律制定

B.地方政府规章可以制定属于本行政区域的具体行政管理事项

C.为执行法律的规定需要制定行政法规

D.限制人身自由可以由部门规章规定

正确答案:查看最佳答案

第45题:甲与乙签订了仓储合同，约定由乙储存甲交付的材料。合同履行期间，乙方保管员在一次盘库中发现，为甲保管的材料与仓储合同约定的数量和质量不符，不仅数量不足，而且品质下降。对此，下列关于甲.乙双方权利和义务的表述中错误的是()。

A.乙应承担相应的赔偿责任

B.乙有验收甲交付材料的义务

C.甲有权要求乙赔偿相应的损失

D.甲和乙应共同分担相应的损失

正确答案:查看最佳答案

第46题:工程建设行业标准应当适时进行复审，确认其继续有效或予以修订.废止，一般()复审一次。

A.2年

B.3年

C.4年

D.5年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《标准化法》规定，工程建设行业标准实施后，根据科学技术的发展和工程建设的实际需要，该标准的批准部门应当适时进行复审，确认其继续有效或予以修订.废止，一般也是5年复审1次。

第47题:下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是()。

A.建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期

B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

C.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程工期，选项分析:当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理:(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

第48题:商贸公司为建筑公司供应建材，建筑公司认为建材质量不合格，未按合同约定支付材料款。商贸公司向法院起诉，下列证据中，证明力要大于其他证据的是()。

A.送货单

B.合格证

C.合同书

D.专业机构出具的质量鉴定报告

正确答案:查看最佳答案

第49题:根据《企业所得税法》，下列收入中应该征收企业所得税的是()。

A.股息、红利等权益性投资收益

B.依法收取并纳入财政管理的政府性基金

C.依法收取并纳入财政管理的行政事业收费

D.财政拨款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是企业所得税的规定，选项分析:企业以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收入，为收入总额。包括:(1)销售货物收入；(2)提供劳务收入；(3)转让财产收入；(4)股息、红利等权益性投资收益；(5)利息收入；(6)租金收入；(7)特许权使用费收入；(8)接受捐赠收入；(9)其他收入。收入总额中的下列收入为不征税收入:(1)财政拨款；(2)依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金；(3)国务院规定的其他不征税收入。

第50题:下列关于《环境噪声污染防治法》的规定，说法正确的是()。

A.禁止夜间进行建筑施工作业

B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明

C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意

D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工现场噪声污染的防治，选项分析:在噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，但抢修、抢险作业，因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业的除外。

第51题:债的发生根据中，()是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务。

A.侵权

B.无因管理

C.合同

D.不当得利

正确答案:查看最佳答案

第52题:关于施工企业资质序列的说法，正确的是()。

A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业

B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业

C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业

D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务作业

正确答案:查看最佳答案

第53题:在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是()。

A.债权

B.担保物权

C.所有权

D.用益物权

正确答案:查看最佳答案

第54题:某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同,合同约定:签约后一周内交付货物,届时合同生效;施工企业有权提前提取或逾期提取货物,关于该仓储合同的说法,正确的是()。

A.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件

B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费

C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效

D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费

正确答案:查看最佳答案

第55题:张经理打算在M市为公司购置一块建设用地，便委托当地老同学李某代办此事，双方从未谈及劳务报酬。李某经多方调查.咨询，挑选出一块令张经理满意的地皮，并做好了办理相关手续前的各种准备工作，但最终由于M市建设规划发生变化而未能实现。李某为此垫付了不少费用。对此，下列表述中除()以外都是合理合法的。

A.张经理应提供委托事务的必要费用

B.张经理可以不向李某支付报酬

C.张经理可以向李某支付相应的报酬

D.委托合同必须是有偿的

正确答案:查看最佳答案

第56题:根据《绿色施工导则》，“四节一环保”是指()。

A.节能、节地、节水、节材和资源保护

B.节能、节地、节水、节材和环境保护

C.节能、节电、节水、节材和环境保护

D.节能、节电、节水、节材和资源保护

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工合理使用与节约能源的规定，选项分析:《绿色施工导则》规定，实现四节一环保:节能、节地、节水、节材和环境保护。

第57题:不申请行政复议，直接向人民法院提起行政诉讼的，除法律另有规定的以外，应当在知道作出具体行政行为之日起()内提出。

A.15日

B.30日

C.3个月

D.6个月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是起诉。行政争议未经行政复议，由当事人直接向人民法院提起行政诉讼的，除法律另有规定的以外，应当在知道作出具体行政行为之日起6个月内起诉。

第58题:履约保证金不得超过中标合同金额的()。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是履约保证金。，选项分析:《招标投标法实施条例》规定，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。

第59题:关于建设单位安全责任的说法，正确的是()

A.建设单位不得调整合同工期

B.需要进行暴(同音字)破作业的，建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续

C.建设单位应当在拆除工程施工前告知施工企业，将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案送有关部门备案。

D.建设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实，准确，完整。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设单位相关的安全责任，选项A，建设单位与施工单位协商一致，可以合理地调整工期，选项B，暴(同音字)破作业，由建设单位办理批准手续，选项D建设单位不需要告知施工企业。

第60题:某建设工程勘察单位业务实力较强，欲在全国范围内承接勘察业务，按照我国建设工程勘察设计管理相关规定，该建设工程勘察单位的资质等级最低须为()

A.丁级

B.丙级

C.乙级

D.甲级

正确答案:查看最佳答案

第61题:根据《文物保护实施条例》，关于文物保护单位保护范围的说法，正确的是()。

A.设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围

B.自治州及文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围

C.全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围

D.县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围

正确答案:查看最佳答案

第62题:根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于”按日连续处罚“的说法，正确的是()。

A.责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚

B.是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关

C.责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚

D.地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工现场大气污染防治违法行为应承担的法律责任，选项分析:企业事业单位和其他生产经营者有下列行为之一，受到罚款处罚，被责令改正，拒不改正的，依法作出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起，按照原处罚数额按日连续处罚:(1)未依法取得排污许可证排放大气污染物的；(2)超过大气污染物排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标排放大气污染物的；(3)通过逃避监管的方式排放大气污染物的；(4)建筑施工或者贮存易产生扬尘的物料未采取有效措施防治扬尘污染的。A正确，C错误，按日连续处罚的标准应是原处罚数额。B错误，根据一事不再罚的原则，如果已经改正，不能重复处罚。D错误，地方性法规可以设定罚款行政处罚。

第63题:建筑施工企业变更法定代表人的，应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间，为变更后()内。

A.10日

B.5日

C.15日

D.20日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是安全生产许可证的有效期和政府监管的规定，选项分析:建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后10日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。

第64题:按照我国《建筑法》的规定，()确定的限额以下的小型工程，可以不申请办理施工许可证。

A.国务院环境保护主管部门

B.国务院建设行政主管部门

C.省级人民政府环境保护主管部门

D.省级人民政府建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

第65题:根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织并且至少每()组织一次演练。

A.一季度

B.半年

C.—年

D.两年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工单位应当根据国家:有关消防法规和建设工程安全生产法规的规定，建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏骹预案，并至少每半年组织一次演练，提高施工人员及时报警.扑灭初期火灾和自救逃生能力。P239

第66题:某建筑公司签订的以下劳动合同中，试用期约定合法的是()。

A.公司与项目经理甲书面约定，试用期2个月，待试用期满，再根据甲的表现决定是否签订劳动合同

B.公司与电工乙约定，劳动合同期限为某项目开工日至竣工日，试用期1个月

C.公司与出纳丙续订2年劳动合同，调整丙担任会计岗位，约定试用期1个月

D.公司与业务员丁签订1年劳动合同，合同期限内包含2个月试用期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是订立劳动合同应当注意的事项，选项分析:A选项，劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限；B选项，以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期；C选项，同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期。

第67题:由于施工合同纠纷，甲向人民法院起诉乙，人民法院立案审理。在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件()。

A.移送二审法院裁决

B.按撤诉处理

C.按缺席判决

D.进入再审程序

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是民事诉讼的审判程序，选项分析:原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理;被告反诉的，可以缺席判决。

第68题:关于建设工程依法实行工程监理的说法，正确的是()。

A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理

B.工程监理单位不能与建设单位有隶属关系

C.工程监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系

D.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理

正确答案:查看最佳答案

第69题:当仲裁委员会收到仲裁申请书之日起()日内，认为符合受理条件的仲裁、仲裁委员会应立案。

A.2

B.3

C.5

D.7

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是审查与受理。仲裁委员会收到仲裁申请书之日起5日内，认为符合受理条件的应当受理，并通知当事人；认为不符合受理条件的，应当书面通知当事人不予受理，并说明理由。

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:甲施工企业误将应当支付给乙材料供应商的货款支付给丙材料供应商，关于甲、乙和丙之间债的发生根据及其处理的说法，正确的有()。

A.丙应当将货款返还给乙

B.甲向乙支付货款属于合同之债

C.丙获得货款后属于无因管理之债

D.乙和丙之间没有债权和债务关系

E.丙获得货款构成不当得利之债

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是债的发生根据。，选项分析:(1)丙应当返还材料款给施工单位。丙获得的这一材料款，没有法律上或者合同上的依据，且有损于他人利益而自身取得利益，属于债的一种，即不当得利之债，应当返还。(2)乙应当向甲要求支付材料款来保护自己的权利。由于施工单位误将应支付给乙的货款支付给了丙，意味着施工单位没有完成应当向乙付款的义务。(3)丙与乙之间并无债权债务关系，乙无权向丙主张权利。因此，B正确，甲乙之间有材料买卖，属于合同之债。A错误，D正确，丙应当将货款返还给甲，不当得利应当返还，乙丙之间没有债的关系；C错误，E正确，属于不当得利。

第71题:关于工程质量检测机构职责的说法，正确的有()??

A.检测机构出具的检测报告应由检测机构法定代表人或授权的签字人签署??

B.检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门??

C.检测机构对发现的违反强制性标准的愔况应及时报告建设主管部门??

D.检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账???

E.检测机构对发现的项目参与方的违规行为应及时报告建设单位?

正确答案:查看最佳答案

第72题:某建设单位分别与设计、施工和监理等单位签订工程合同。根据我国《民用建筑节能管理规定》，各单位在工程实施中负有应当执行建筑节能强制性标准的职责。下面对各单位执行建筑节能强制性标准行为的表述，正确的是()

A.监理单位对节能工程实施监理时，不得违反有关法律、法规和标准

B.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件

C.民用建筑工程在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑进行节能改造

D.施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准

E.在竣工验收中，建设单位有违反强制性标准的，应当重新组织验收

正确答案:查看最佳答案

第73题:建设单位将工程抵押给银行后，因其经营状况不佳而无力偿还贷款和支付施工单位的工程款，下列关于施工单位权利的说法正确的有()。

A.施工单位可以申请人民法院将该工程拍卖

B.施工单位申请工程价款优先受偿的权利，须按照诉讼时效的规定提出

C.施工单位无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿

D.施工单位可不申请拍卖，而直接与建设单位协商将工程折价

E.施工单位工程欠款的利息，可在工程拍卖所得中优先扣除

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备符合国家规定的()

A.注册资本

B.技术装备

C.专业技术人员

D.企业效益

E.职工学历水平

正确答案:查看最佳答案

第75题:我国《专利法》保护的是发明创造专利权，发明创造是指()。

A.发现

B.发明

C.注册商标

D.实用新型

E.外观设计

正确答案:查看最佳答案

第76题:对于施工现场的大气污染防治，重点是防治扬尘污染。根据《绿色施工导则》规定，下列表述中正确的是()。

A.构筑物暴(同音字)破拆除前，做好扬尘控制计划

B.施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求

C.土方作业阶段，采取洒水.覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5米

D.运送土方.垃圾.设备及建筑材料等，不污损场外道路

E.结构施工.安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.8m

正确答案:查看最佳答案

第77题:委托合同中受托人的主要义务包括()。

A.服从指示的义务

B.亲自处理受托事务的义务

C.报告受托事务处理情况的义务

D.转移受托事务所得利益的义务

E.及时接受委托事务结果的义务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是委托合同，选项分析:受托人的义务:①服从指示的义务。②亲自处理受托事务的义务。③报告受托事务处理情况的义务。④转移受托事务所得利益的义务⑤赔偿委托人损失的义务。

第78题:下列工程项目中,可以由外商投资建筑业企业承包的有()。

A.中国投资的建设项目

B.外资占45%,但技术难度大的建设项目

C.全部由外国赠款建设的工程

D.外资占50%的中外联合建设项目

E.国际金融机构資助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目

正确答案:查看最佳答案

第79题:导致中标无效的情形有()

A.依法必须进行招标项目的招标人向他人泄露标底,影响中标结果的

B.投标人向招标人展示工程业绩.企业实力,谋取中标的

C.投标截止日期以前投标人撒回已提交的招标文件进行修改的

D.招标人要求投标人提交投标保证金的

E.依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的

正确答案:查看最佳答案

第80题:按照我国《民法典》的规定，属于要约邀请的包括()。

A.寄送的价目表

B.招标公告

C.递送投标书

D.无价格的商业广告

E.发出中标通知书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是要约。《民法典》规定，要约邀请是希望他人向自己发出要约邀请的意思表示，寄送的价目表、拍卖广告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。

第81题:根据《环境保护税法》，环境保护税的计税依据有()。

A.排放量

B.个数

C.污染当量数

D.超标分贝数

E.立方米数

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是环境保护税的规定，选项分析:应税污染物的计税依据，按照下列方法确定:(1)应税大气污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定；(2)应税水污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定；(3)应税固体废物按照固体废物的排放量确定；(4)应税噪声按照超过国家规定标准的分贝数确定。环境保护税的税目、税额详见该法所附《环境保护税税目税额表》。环境保护税应纳税额按照下列方法计算:(1)应税大气污染物的应纳税额为污染当量数乘以具体适用税额；(2)应税水污染物的应纳税额为污染当量数乘以具体适用税额；(3)应税固体废物的应纳税额为固体废物排放量乘以具体适用税额；(4)应税噪声的应纳税额为超过国家规定标准的分贝数对应的具体适用税额。

第82题:根据《环境噪声污染防治法》，下列情形中，必须公告附近居民的夜间作业()。

A.抢修作业

B.抢险作业

C.因生产工艺上要求必须连续作业的

D.因特殊需求必须连续作业的

E.赶工作业

正确答案:查看最佳答案

第83题:?民事诉讼的特点理解正确的有()。

A.诉讼参与人包括原告、被告、第三人、证人、鉴定人、勘验人

B.诉讼是建立在当事人自愿的基础上

C.人民法院审理民事案件实行合议、回避、公开审判和两审终审制度

D.最高人民法院所做的一审判决、裁定，当事人不得上诉

E.人民法院审理民事案件，其审判过程应当保密，审判结果应当向社会公开，允许群众旁听宣判过程?

正确答案:查看最佳答案

第84题:关于履约保证金的说法，正确的是()。

A.中标人必须缴纳履约保证金

B.履约保证金不得超过中标合同金额的20%

C.履约保证金是投标保证金的另一种表述

D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目

E.招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交

正确答案:查看最佳答案

第85题:某开发公司开发的商住楼工程，建筑面积6万平方米，为赶在雨期前完成土方工程，在尚未完全具备法定开.工条件的情况下破土动工。对此，建设行政主管部门可作出的处罚包括()。

A.责令停止施工，限期改正

B.对建设单位处以工程合同价款1%以上2%以下罚款

C.没收非法所得

D.责令施工单位停业整顿

E.吊销监理单位营业执照

正确答案:查看最佳答案

第86题:下列合同各项内容中，不属于合同条款的是()。

A.价款或者报酬

B.保险条款

C.履行期限.地点和方式

D.当事人的名称

E.当事人的身份

正确答案:查看最佳答案

第87题:下列关于行政许可的说法，正确的是()。

A.行政许可只能由行政机关作出，且只能依申请发生，不能主动作出

B.法律不可以设定行政许可

C.公民、法人或者其他组织能够自主决定的可以不设行政许可

D.行政许可应遵循法定程序，并以正规的文书等形式作出批准或认可

E.行政许可是赋予当事人一定收益的权利

正确答案:查看最佳答案

参考解析:行政许可是指行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请，经依法审查，准予其从事特定活动的行为。行政许可只能由行政机关作出，且只能依申请而发生，不能主动作出；其往往赋予申请人一定权利而产生收益，但是一般也附加一定的条件或义务；应遵循法定程序，并以正规的文书等形式作出批准或认可。通过下列方式能够予以规范的，可以不设行政许可:(1)公民、法人或者其他组织能够自主决定的；(2)市场竞争机制能够有效调节的；(3)行业组织或者中介机构能够自律管理的；(4)行政机关采用事后监督等其他行政管理方式能够解决的。《行政许可法》规定，法律可以设定行政许可。

第88题:关于买卖合同的说法，正确的有()。

A.标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有

B.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买

C.买受人已经支付标的物总价款的75%以上的，出卖人无权要求取回标的物

D.因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物

E.标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是买卖合同的规定，C选项，买受人已支付标的物总价75%以上的，(出卖人有权，只是法院不支持)，卖人主张取得标的物的，法院不予支持。D选项，主物不合符约定而解除合同的，效力及于从物。从物不符合解除合同的，不及于主物。

第89题:关于招标投标投诉及其处理的说法，正确的有()。

A.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由收到的部门组成调查组负责处理

B.行政监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定

C.为了保证招标投标活动的秩序，调查期间行政监督部门不得要求暂停招标投标活动

D.行政监督部门在调查过程中需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在投诉处理期限内

E.行政监督部门的工作人员对监督检查过程中知悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是中标的法定要求和招标投标投诉处理，选项分析:投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。必要时，行政监督部门可以责令暂停招标投标活动。

第90题:根据《标准化法》,下列标准中不能制定为强制性标准的有()。

A.行业标准

B.地方标准

C.团体标准

D.企业标准

E.囯家标准

正确答案:查看最佳答案

第91题:行政复议期间具体行政行为不停止执行，但是有下列()情形之一的，可以停止执行。

A.行政复议机关认为需要停止执行

B.法律规定停止执行

C.申请人认为需要停止执行

D.申请人申请停止执行，行政复议机关认为要求合理，决定停止执行

E.被申请人认为需要停止执行

正确答案:查看最佳答案

第92题:关于申请领取施工许可证的说法，正确的有()。

A.应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证

B.领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件

C.法律.行政法规和省.自治区.直辖市人民政府规章可以规定申请施工许可证的其他条件

D.在申请领取施工许可证之前需要楼市建设资金

E.在城市.镇规划区的建筑工程，需要同时取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证后，才能申请办理施工许可

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任终究暂行办法》。发生工程质量事故，施工企业项目经理承担的法律责任由()。

A.项目经理为注册建造师的，责令停止执业2年

B.向社会公布曝光

C.处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款

D.构成犯罪的，依法追究刑事责任

E.项目经理为注册建造师的，吊销执业资格证书，5年内不予注册

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是项目经理违法行为应承担的责任，A选项，项目经理为注册建造师的，责令停止执业1年，E选项，发生重大事故的，项目经理吊销执业资格证书，5年内不予注册。

第94题:根据《招标投标法实施条例》。招标人的下列行为中属于以不合理条件限制.排斥投标人的有()。

A.就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息的

B.明示或暗示投标人,为特定投标人中标提供方便的

C.授意投票人撤换.修改投标文件的

D.限定或者指定特定的专利.商标.品牌的

E.向特定投标人泄露标底的

正确答案:查看最佳答案

第95题:根据《立法法》，()之间对同一事项的规定不一致，由国务院裁决。

A.地方性法规与地方政府规章

B.部门规章

C.部门规章与地方性法规

D.同一机关指定的旧的一般规定与新的特别规定

E.地方政府规章与部门规章

正确答案:查看最佳答案

第96题:按照《安全生产许可条例》规定，下列哪些生产企业应当取得安全生产许可证方可开展经营活动()。

A.烟花爆竹生产厂

B.监理公司

C.建筑公司

D.房地产开发公司

E.矿山企业

正确答案:查看最佳答案

第97题:根据《社会保险法》，失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应符合的条件有()。

A.本人应征服兵役的

B.非因本人意愿中断就业的

C.本人已经失业，有身份证明的

D.本人已经进行失业登记，并有求职要求的

E.失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的

正确答案:查看最佳答案

第98题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,关于安全生产许可证的说法正确的有()。

A.施工企业未取得安全生产许可证的,不得从事建筑施工活动

B.施工企业变更法定代表人的,不必办理安全生产许可证变更手续

C.对没有取得安全生产许可证的施工企业所承包的项目,不得颁发施工许可证

D.施工企业取得安全生产许可证后,不得降低安全生产条件

E.未发生死亡事故的,安全生产许可证有效期届满时自动延期

正确答案:查看最佳答案

第99题:根据《劳动合同法》，劳动合同的订立，应当遵循()原则。

A.公平

B.平等自愿

C.诚实信用

D.合法

E.合理分配

正确答案:查看最佳答案