节选部分<<2024年最新山东济南二级建造师管理科目在线模拟考试模拟试题>>题型

经历了汗水洗礼，才更懂得收获的喜悦，加油!既然如此，许多人都在找"2024年最新山东济南二级建造师管理科目在线模拟考试模拟试题"，莎士比亚曾经说过，抛弃时间的人，时间也抛弃他。我们希望诸位也能好好地体会这句话。 我们希望诸位也能好好地体会这句话。 既然如此，学习的成功与失败原因是多方面的，要首先从自己身上找原因，才能受到鼓舞，找出努力的方向。不管你觉得这个建筑考试难不难，对于你来说都是百分来对待那开始我们就来练题吧！

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:建设项目管理就是自项目开始至项目完成，通过()使项目目标得以实现。

A.项目策划和项目组织

B.项目控制和项目协调

C.项目组织和项目控制

D.项目策划和项目控制

正确答案:查看最佳答案

第1题:某工程每月所需混凝土量相同，混凝土用量为4000M3,计划5个月完成，混凝土综合价格为1000元/M3;实际混凝土用量为6000M3,用时6个月，从第1个月至第6个月各月混凝土价格指数(%)为100,115,110,105,115,120。则根据赢得值法，前4个月的费用偏差为()万元。

A.-30

B.-45

C.-22

D.-20

正确答案:查看最佳答案

参考解析:费用偏差(CV)=已完工作预算费用(BCWP)-已完工作实际费用(ACWP)前四个月的已完工作量=(6000÷6)×4=4000M3;根据题中所给出的价格指数，前四个月的实际费用分别为:1000×100%=1000元/M3;1000×115%=1150元/M3;1000×110%=1100元/M3;1000×105%=1050元/M3。费用偏差(CV)=4000×1000-(1000×1000+1000×1150+1000×1100+1000×1050)=-30万元。

第2题:某建设工程于5月21日进行了图纸会审，并形成了图纸会审纪要，各参加单位签字盖章。该文件属于施工文件档案中的()。

A.工程质量控制资料

B.工程施工技术管理资料

C.工程准备阶段资料

D.工程设计变更记录资料

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013编制投标文件时，招标文件中提供了暂估单价的材料，应按()计入综合单价。

A.投标时的市场价格

B.投标人自主确定的价格

C.暂估的单价

D.政府主管部门公布的价格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是投标价的编制方法。，选项分析:材料暂估价:招标文件中提供了暂估单价的材料，按暂估的单价计入综合单价。

第4题:某项目在中期检查时发现，进度绩效指数为0.85，费用绩效指数为0.9，据此判断该项目的实际状况是()。

A.进度延误，费用超支

B.进度提前，费用节约

C.进度延误，费用节约

D.进度提前，费用超支

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当费用绩效指数＜1时，表示超支，即实际费用高于预算费用；当费用绩效指数＞1时，表示节支，即实际费用低于预算费用。进度绩效指数＜1时，表示进度延误，即实际进度比计划进度慢；当进度绩效指数＞1时，表示进度提前，即实际进度比计划进度快。

第5题:施工总承包投标时，投标人投标报价的直接依据是()。

A.总体设计

B.方案设计

C.施工图设计

D.初步设计

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工发承包的主要类型。，选项分析:在通过招标选择施工总承包单位时，一般都以施工图设计为投标报价的基础，投标人的投标报价较有依据。

第6题:工程质量是指建设工程()满足相关标准规定和合同约定要求的程度。

A.固有特性

B.施工方法

C.管理水平

D.经济投入

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:对《质量管理体系基础和术语》中定义的工程质量概念理解。，选项分析:根据《质量管理体系基础和术语》GB/T19000—2016，质量是指客体的一组固有特性满足要求的程度。工程质量则是指建设工程固有特性满足相关标准规定和合同约定要求的程度。

第7题:施工项目经理部为及时了解施工项目的成本控制情况，需要将实际施工成本与()进行比较分析。

A.施工目标成本

B.工程合同价

C.工程投标价

D.支付的工程款

正确答案:查看最佳答案

第8题:施工过程中可能需要进行额外的监测和测试工作，例如材料检验、结构强度测试等，属于施工成本影响因素中的()。

A.材料成本影响

B.施工方法的影响

C.施工质量的影响

D.设计要求和规格的影响

正确答案:查看最佳答案

第9题:质量控制点的设置应选择施工过程中的重点部位，重点工序和()。

A.重点流程

B.重点结果

C.重点质量因素

D.重点质检手段

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是特殊过程的质量控制。，选项分析:质量控制点的设置要正确、有效，要根据对重要质量特性进行重点控制的要求，选择施工过程的重点部位、重点工序和重点质量因素作为质量控制的对象，进行重点预控和过程控制，从而有效地控制和保证施工质量。

第10题:关于清单项目和定额子目关系的说法，正确的是()。

A.清单项目的工程量和定额子目的工程量完全一致

B.清单项目的工程量和定额子目的工程量可能不一致

C.清单工程量与定额工程量的计算规则是一致的

D.清单工程量可以直接用于合同施工过程中的计价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程量清单计价的方法。，选项分析:由于一个清单项目可能对应几个定额子目，而清单工程量计算，的是主项工程量，与各定额子目的工程量可能并不一致。即使一个清单项目对应一个定额子目，也可能由于清单工程量计算规则与所采用的定额工程量计算规则之间的差异，而导致两者的计价单位和计算出来的工程量不一致。因此，清单工程量不能直接用于计价，在计价时必须考虑施工方案等各种影响因素，根据所采用的计价定额及相应的工程量计算规则重新计算各定额子目的施工工程量。

第11题:根据《安全生产许可证条例》，安全生产许可证的有效期为()年。

A.3

B.4

C.5

D.6

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是安全生产许可证制度。，选项分析:安全生产许可证的有效期为3年。

第12题:某建设单位与供应商签订350万元的采购合同，建设单位延迟支付合同价款185天，根据《材料采购招标合同》通用条款规定，建设单位实际支付供应商()违约金。

A.25.2万元

B.35.0万元

C.42万元

D.51.8万元

正确答案:查看最佳答案

第13题:在施工过程中，施工测量复核结果应报送()复验确认后才能进行后续相关工序的施工

A.项目经理?

B.监理工程师?

C.业主技术负责人?

D.项目技术负责人

正确答案:查看最佳答案

第14题:施工质量特性主要体现在由施工形成的建筑产品的()。

A.适用性.先进性.耐久性.可靠性

B.适用性.安全性.耐久性.可靠性

C.安全性.耐久性.美观性.可靠性

D.适用性.安全性.美观性.耐久性

正确答案:查看最佳答案

第15题:建设工程定额中的周转材料消耗量指标，应当用()等指标表示。

A.一次使用量

B.最终回收量

C.周转使用次数

D.理论净用量

正确答案:查看最佳答案

第16题:下列工作中，不属于BIM技术应用方面的是()。

A.进行企业人力资源管理

B.进行管理碰撞模拟

C.进行正向设计

D.进行可视化管理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工信息管理的方法。，选项分析:BIM的定义有多种版本，在2009年国外的一份BIM市场报告中将BIM的定义为:“BIM是利用数字模型对项目进行设计、施工和运营的过程。

第17题:某实施施工总承包的建设工程，分包工程发生生产安全事故，应由()负责上报事故。

A.分包单位

B.建设单位

C.总承包单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。

第18题:根据《建设工程工程量清单计价规范》，在承包人原因造成工程延误期间出现法律变化，造成费用增加和工期延误。关于责任承担的说法，正确的是()。

A.增加的费用和延误的工期均由承包人承担

B.增加的费用和延误的工期均由发包人承担

C.费用由承包人承担，工期由发包人承担

D.费用由发包人承担，工期由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

第19题:下列施工承包合同计价方式中，在不发生重大工程变更的情况下，由承包商承担全部工程量和价格风险的合同计价方式是()。

A.固定总价合同

B.单价合同

C.变动总价合同

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:固定总价合同承包商承担的风险一方面是工程量的风险，另一方面是价格的风险

第20题:若在施工过程中出现主要施工资源配置有重大调整，根据教材规定应采取的措施是()。

A.需要对施工组织设计进行修改或补充，并重新审批后实施

B.立即停工，并报告项目业主

C.只需在项目内部进行沟通，不必修改施工组织设计

D.通知主管部门并等待进一步指示

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:施工组织设计的动态管理。，选项分析:工程施工过程中发生下列情形时，应及时对施工组织设计进行修改或补充:①工程设计有重大修改；②有关法律、法规及标准实施、修订和废止；③主要施工方法有重大调整；④主要施工资源配置有重大调整；⑤施工环境有重大改变。经修改或补充的施工组织设计应重新审批后实施。

第21题:关于按工程实施阶段编制施工成本计划的说法，正确的是()。

A.施工成本应按时间进行分解，分解的越细越好

B.首先要将总成本分解到单项工程和单位工程中

C.首先要将成本分解为人工费、材料费和施工机具使用费

D.可在控制施工进度的网络图基础上进一步扩充得到施工成本计划

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是成本计划的编制方法。，选项分析:按工程实施阶段编制成本计划，可以按实施阶段，如基础、主体、安装、装修等或按月、季、年等实施进度进行编制。按实施进度编制成本计划，通常可在控制项目进度的网络图的基础上进一步扩充得到。

第22题:工程项目建成后，不可能像某些工业产品那样，可以拆卸或解体来检查内在的质量，所以工程项目施工质量控制应强调()。

A.质量验收

B.施工方法的技术比选

C.过程控制

D.投入要素的质量控制

正确答案:查看最佳答案

第23题:相对于其他合同计价形式，成本加酬金合同增加了业主()难度。

A.质量控制

B.进度控制

C.投资控制

D.安全管理

正确答案:查看最佳答案

第24题:施工文件立卷时，对电子文件应()处理。

A.电子文件不需要立卷

B.与纸质文件在案卷设置上应不一致

C.每个工程(项目)应建立多级文件夹，并与纸质文件在案卷设置上一致

D.电子文件与纸质文件无需建立相应的标识关系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:考查学员对电子文件立卷方法的理解。，选项分析:A选项错误，电子文件与纸质文件一样，也需要进行立卷。B选项错误，电子文件在案卷设置上应该与纸质文件一致，以便于文件的管理与查找。D选项错误，电子文件应与纸质文件建立相应的标识关系。

第25题:采用定额组价方法计算分部分项工程的综合单价时，第一步的工作是()。

A.测算人.料.机消耗量

B.计算定额子目工程量

C.确定人.料.机单价

D.确定组合定额子目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:综合单价的计算可以概括为以下步骤:确定组合定额子目;②计算定额子目工程量;③测算人.料.机消耗量;④确定人.料.机单价;⑤计算清单项目的人.料.单价。

第26题:()是控制施工项目目标的根本保证。

A.施工合同管理

B.施工安全管理

C.施工信息管理

D.施工目标控制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:施工项目管理任务。，选项分析:施工信息管理是控制施工项目目标的根本保证。

第27题:为了充分利用和发挥信息资源的价值，实现有序的科学信息管理，项目参建各方都应编制各自的()，以规范信息管理工作。

A.项目管理规划

B.信息管理手册

C.系统开发计划

D.信息编码表

正确答案:查看最佳答案

第28题:根据《建设工程工程量清单计价规范》，投标人进行投标报价时，发现某招标工程量清单项目特征描述与设计图纸不符，则投标人在确定综合单价时，应()。

A.以招标工程量清单项目的特征描述为报价依据

B.以设计图纸作为报价依据

C.综合两者对项目特征共同描述作为报价依据

D.暂不报价，待施工时依据设计变更后的项目特征报价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在招投标过程中，若出现招标文件中分部分项工程量清单特征描述与设计图纸不符，投标人应以分部分项工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价。

第29题:施工成本控制过程中，材料费主要从材料用量和材料价格两方面实施控制，控制材料用量的方法之一是()。

A.储存控制

B.定额控制

C.询价控制

D.分包控制

正确答案:查看最佳答案

第30题:下列各项管理权力中，属于施工项目经理管理权力的是()。

A.自行决定是否分包及选择分包企业

B.编制和确定需政府监管的招标方案，评选和确定投标.中标单位

C.指挥项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的生产要素

D.代表企业法人参加民事活动，行使企业法人的一切权力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理行使以下管理权力;(1)组织项目管理班子;(2)以企业法定代表人的代表身份处理与所承担工程项目有关的外部关系，受托签署有关合同;(3)指挥工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进人工程项目的人力.资金.物资.机械设备等生产要素(4)选择施工作业队伍;(5)进行合理的经济分配;(6)企业法定代表人授予其他管理权力。

第31题:根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，招投标时不能作为竞争性费用的是()。

A.夜间施工费

B.冬雨季施工费

C.安全文明施工费

D.已完工程及设备保护费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:措施项目中的安全文明施工费,不得作为竞争性费用。规费和税金，不得作为竞争性费用。

第32题:工程质量统计分析方法中，用来观察分析两种质量数据之间相关关系的是()。

A.因果分析图法

B.相关图法

C.直方图法

D.控制图法

正确答案:查看最佳答案

第33题:下面项目目标动态控制措施中，属于管理措施的是()

A.强化合同管理

B.调整职能分工

C.优化组织结构

D.改进施工工艺

正确答案:查看最佳答案

第34题:年度成本分析的内容，除了月(季)度成本分析的六个方面以外，重点是()。

A.通过实际成本与目标成本的对比，寻求成本偏差的原因

B.通过与行业平均水平的对比，寻找差距

C.针对下一年度的施工进展情况规划切实可行的成本管理措施

D.通过实际成本与目标成本的对比，寻求进一步降低成本的途径

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工成本分析的方法。，选项分析:年度成本分析的内容，除了月(季)度成本分析的六个方面以外，重点是针对下一年度的施工进展情况规划切实可行的成本管理措施，以保证施工项目成本目标的实现。

第35题:(1)关于总价合同计量的说法，不正确的是()。

A.采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，除按照工程变更规定引起的工程量增减外，总价合同其各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量

B.采用工程量清单方式招标形成的总价合同，其工程量的计量参照单价合同的计量规定

C.承包人需要在每个计量周期向发包人提交达到工程形象目标完成的工程量和有关计量资料的报告

D.发包人应在收到工程量计量报告后14天内进行复核

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采用工程量清单方式招标形成的总价合同，其工程量的计量参照单价合同的计量规定。(2)采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，除按照工程变更规定引起的工程量增减外，总价合同各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。(3)总价合同约定的项目计量应以合同工程经审定批准的施工图纸为依据，发承包双方应在合同中约定工程计量的形象目标或时间节点进行计量。(4)承包人应在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向发包人提交达到工程形象目标完成的工程量和有关计量资料的报告。(5)发包人应在收到报告后7天内对承包人提交的上述资料进行复核，以确定实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，应通知承包人进行共同复核。

第36题:施工进度调整系统过程中的工作有:①分析进度偏差对后续工作及总工期的影响；②分析进度偏差产生原因；③确定后续工作及总工期的限制条件；④调整施工进度计划。正确的工作顺序是()。

A.①-②-③-④

B.②-①-③-④

C.③-①-②-④

D.④-②-①-③

正确答案:查看最佳答案

第37题:进度跟踪和控制报告是基于进度的()的定量化数据比较的成果。

A.预测值与计划值

B.计划值与实际值

C.实际值与预测值

D.计划值与定额标准值

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是运用动态控制方法在施工管理中的应用，进度的计划值和实际值的比较应是定量的数据比较，比较的成果是进度跟踪和控制报告。

第38题:工程项目的月度施工计划和旬施工作业计划属于()。

A.控制性

B.指导性

C.实施性

D.竞争性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目施工的月度施工计划和旬施工作业计划是用于直接组织施工作业的计划，它是实施性施工进度计划。

第39题:关于竣工图章加盖的要求，下列错误的是()。

A.所有竣工图均应加盖竣工图章

B.竣工图章尺寸为50mm×80mm

C.竣工图章应盖在图例栏上方空白处

D.竣工图章应当使用水性墨印泥

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:竣工图章的使用规定。，选项分析:根据教材，竣工图章应使用不易褪色的印泥，水性墨印泥易褪色，因此不符合要求。

第40题:业主方在招标文件中规定了300万元的暂列金额。则每一个承包商在投标报价时对该项暂列金额的正确处理方式是()。

A.计入投标总报价，但承包商无权自主使用，余额归发包人所有

B.计入投标总报价，且承包商有权自主使用，金额归承包人所有

C.不计入投标总价，在实际发生时由业主支付

D.计入投标总价，由工程师决定是否使用，余额归承包人所有

正确答案:查看最佳答案

参考解析:暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。已签约合同价中的暂列金额由发包人掌握使用。发包人按照合同的规定作出支付后，如有剩余，则暂列金额余额归发包人所有。

第41题:特殊施工过程的质量控制中，专业技术人员编制的作业指导书应经()审批后方可执行。

A.企业技术负责人

B.项目经理

C.监理工程师

D.项目技术负责人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:特殊过程的质量控制除按一般过程质量控制的规定执行外，还应由专业技术人员编制作业指导书，经项目技术负责人审批后执行。

第42题:编制施工机械台班使用定额时，工人装车的砂石数量不足导致的汽车在降低负荷下工作所延续的时间属于()。

A.有效工作时间

B.低负荷下的工作时间

C.有根据地降低负荷下的工作时间

D.非施工本身造成的停工时间

正确答案:查看最佳答案

参考解析:低负荷下的工作时间，是由于工人或技术人员的过错所造成的施工机械在降低负荷的情况下工作的时间。例如，工人装车的砂石数量不足引起的汽车在降低负荷的情况下工作所延续的时间。此项工作时间不能作为计算时间定额的基础。

第43题:采用()方式的，施工过程中不计工时和工程量。

A.固定劳务报酬

B.按确定的工时计算劳务报酬的

C.按确认的工程量计劳务报酬的

D.计酬

正确答案:查看最佳答案

第44题:项目监理机构在施工阶段进度控制的主要工作是()。

A.合同执行情况的分析和跟踪管理

B.定期与施工单位核对签证台账

C.监督施工单位严格按照合同规定的工期组织施工

D.审查单位工程施工组织设计

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工阶段的进度控制;(1)监督施工单位严格按照施工合同规定的工期组织施工。(2)审查施工单位提交的施工进度计划，核查施工单位对施工进度计划的调整。(3)建立工程进度台账，核对工程形象进度，按月.季和年度向业主报告工程执行情况.工程进度以及存在的问题。

第45题:建设工程项目总进度目标论证的工作包括;①进行项目结构分析;②调查研究和收集资料;③编制各层进度计划;④协调各层进度计划的关系和编制总进度计划;⑤确定项目的工作编码，其正确的工作步骤是()。

A.①→③→④→②→⑤

B.①→④→②→⑤→③

C.②→③→①→④→⑤

D.②→①→⑤→③→④

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下:调查研究和收集资料;进行项目结构分析:进行进度计划系统的结构分析;确定项目的工作编码;编制各层(各级)进度计划;协调各层进度计划的关系和编制总进度计划;若总进度计划不符合项目的进度目标，设法调整;若经过多次调整，进度目标无法实现，报告项目决策者。

第46题:某独立土方工程，招标文件中估计工程量为200万M3，合同中规定:土方工程单价为8元/M3，当实际工程量超过估计工程量15%时，调整单价，单价调为6元/M3。工程结束时实际完成土方工程量为250万M3，则土方工程款为()万元。

A.1960

B.1600

C.1200

D.1900

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同约定范围内(15%以内)的工程款为:

第47题:某工程施工期间，因承包人原因导致工期延误，规定的调整时间在合同工程原定竣工时间之后，且在延误期内国家相关政策发生变化，由此引起的合同价款调整，应该()。

A.调增的和调减的均予以调整

B.调增的和调减的均不予调整

C.调增的不予调整，调减的予以调整

D.调增的予以调整，调减的不予调整

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:此题考查合同价款调整。，选项分析:招标工程以投标截止日前28天，非招标工程以合同签订前28天为基准日，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化的，发承包双方应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构据此发布的规定调整合同价款。因承包人原因导致工期延误，且上述规定的调整时间在合同工程原定竣工时间之后，合同价款调增的不予调整，合同价款调减的予以调整。

第48题:每一个建设工程项目有不同类型和不同用途的信息，需要对这些信息进行编码。其中，对项目结构各层中的每一项任务进行编码的依据是()。

A.合同结构图

B.组织结构图

C.项目结构图

D.任务分工表

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是项目结构的编码。，选项分析:项目结构图和项目结构的编码是编制其他编码的基础。

第49题:施工调查提纲应由()负责编制。

A.安全管理部门

B.质量管理部门

C.工程物资管理部门

D.工程管理部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:考查学员对施工项目实施策划准备工作职责分配的了解。，选项分析:根据教材内容，施工调查提纲的编制应由工程管理部门负责，因此答案为D。

第50题:某施工企业组织结构如下图，关于该组织结构模式的说法，正确的是()。

A.每一项纵向和横向交汇处的工作只有一个指令源

B.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，以横向部门指令为主

C.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，由总经理进行决策

D.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，以纵向部门指令为主

正确答案:查看最佳答案

第51题:某混凝土工程计划累计完成工程量的S曲线和每天实际完成工程量如下图和下表所示，则第4天下班时刻该工程累计拖欠的工程量为()m3。

A.20

B.50

C.60

D.150

正确答案:查看最佳答案

第52题:在施工过程中编制的月度施工计划和旬施工作业计划，都属于()施工进度计划。

A.控制性

B.实施性

C.指导性

D.规划性

正确答案:查看最佳答案

第53题:关于对承包人索赔文件审核的说法，正确的是()。

A.监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时转交发包人，监理人无权要求承包人提交原始记录

B.承包人接受索赔处理结果的，发包人应在索赔处理结果答复后28天内完成赔付

C.监理人根据发包人的授权。在收到索赔通知书的60天内，将索赔处理结果答复承包人

D.承包人不接受索赔处理结果的，应直接向法院起诉索赔

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人接受索赔处理结果的，发包人应在索赔处理结果答复后28天内完成赔付。

第54题:关于质量管理体系策划与设计阶段的说法，错误的是()。

A.项目经理应对质量管理体系进行策划

B.质量方针是指由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向

C.质量目标是指组织在质量方面所追求的目的

D.质量方针通常与组织的总方针相一致,并为制定质量目标提供框架

正确答案:查看最佳答案

第55题:施工现场设立的安全警示标志、现场围挡等所需的费用应计入()费用。

A.分部分项工程

B.规费项目

C.措施项目

D.其他项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建筑安装工程费用项目组成。，选项分析:措施项目费中的安全文明施工费包括:①环境保护费，即施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用；②文明施工费，即施工现场文明施工所需要的各项费用；③安全施工费，即施工现场安全施工所需要的各项费用；④临时设施费，即施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用；⑤建筑工人实名制管理费:是指实施建筑工人实名制管理所需的费用。因此，题中施工现场产生的费用应计入措施项目费。

第56题:控制性施工进度计划的主要作用是()。

A.确定施工作业的具体安排

B.确定不同时间段资源需求量

C.确定里程碑事件的进度目标

D.确定施工现场作业顺序

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是控制性施工进度计划的作。，选项分析:控制性施工进度计划的主要作用如下:(1)论证施工总进度目标；(2)施工总进度目标的分解，确定里程碑事件的进度目标；(3)是编制实施性进度计划的依据；(4)是编制与该项目相关的其他各种进度计划的依据或参考依据(如子项目施工进度计划、单体工程施工进度计划；项目施工的年度施工计划、项目施工的季度施工计划等)；(5)是施工进度动态控制的依据。

第57题:下列施工合同风险中，属于管理风险的是()。

A.业主改变设计方案

B.对环境调查和预测的风险

C.自然环境的变化

D.合同所依据环境的变化

正确答案:查看最佳答案

参考解析:管理风险;(1)对环境调查和预测的风险。对现场和周围环境条件缺乏足够全面和深人的调查，对影响投标报价的风险.意外事件和其他情况的资料缺乏足够的了解和预测;(2)合同条款不严密.错误.二义性，工程范围和标准存在不确定性;(3)承包商投标策略错误，错误地理解业主意图和招标文件，导致实施方案错误.报价失误等:(4)承包商的技术设计.施工方案.施工计划和组织措施存在缺陷和漏洞，计划不周;(5)实施控制过程中的风险。

第58题:住宅建筑工程采光、通风、隔声、隔热良好，这体现了建设工程质量的()。

A.实用性

B.可靠性

C.安全性

D.环境协调性

正确答案:查看最佳答案

第59题:根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，关于合同工期及赶工补偿的说法，正确的是()。

A.招标人压缩的工期天数不得超过定额工期的30%

B.发包人要求合同工程提前竣工的，承包人承担由此增加的提前竣工费用

C.发承包双方应在合同中约定提前竣工每日历天的补偿额度

D.发包人要求合同工程提前竣工的，承包人必须采取加快进度的措施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是合同价款调整(中)。，选项分析:发承包双方应在合同中约定提前竣工每日历天应补偿额度，此项费用应作为增加合同价款列入竣工结算文件中，应与结算款一并支付。

第60题:根据施工承包合同中质量创优的要求，宜针对性采取的创优措施是()。

A.执行《建筑工程施工质量验收统一标准》

B.按照相关专业验收规范组织检查验收

C.强化管理人员和操作人员的质量意识

D.制定高于国家标准的控制准则

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工质量要达到的基本要求。，选项分析:项目质量创优宜采取下列措施:(1)明确质量创优目标和创优计划；(2)精心策划和系统管理；(3)制定高于国家标准的控制准则；(4)确保工程创优资料和相关证据的管理水平。(该知识点已删除)

第61题:在施工成本控制过程中，施工单位若要降低质量损失成本，应当采取的方法是()。

A.减少质量控制成本

B.增加质量控制成本

C.延长工程工期

D.增加安全生产投入

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:质量成本控制方法和质量成本之间的关系。，选项分析:正确选项B表明增加质量控制成本有助于提高工程质量水平，从而减少质量损失成本。选项A错误地认为减少质量控制成本可以降低质量损失成本，但实际上这将导致工程质量水平下降，可能会增加质量损失成本。选项C和D虽然与工程质量有关，但并不直接作为控制质量损失成本的手段。

第62题:关于单价合同的说法，正确的是()。

A.对于投标书中出现明显数字计算错误时，评标委员会有权先做修改再评标

B.单价合同允许随工程量变化而调整工程单价，业主承担工程量方面的风险

C.单价合同又分为固定单价合同.变动单价合同.成本补偿合同

D.实际工程款的支付按照估算工程量乘以合同单价进行计算

正确答案:查看最佳答案

第63题:在计算双代号网络计划的时间参数时，工作的最早开始时间应为其所有紧前工作()。

A.最早完成时间的最小值

B.最早完成时间的最大值

C.最迟完成时间的最小值

D.最迟完成时间的最大值

正确答案:查看最佳答案

第64题:下列施工成本管理措施中，属于技术措施的是()。

A.加强施工调度

B.优化材料配合比

C.加强施工定额管理

D.及时落实设计变更签证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A.C项属于组织措施，D项属于经济措施。

第65题:当发包工程的内容和工程量一时尚不能明确.具体地予以规定时，则可以采用()形式，即根据计划工程内容和估算工程量，在合同中明确每项工程内容的单位价格(如每米.每平方米或者每立方米的价格)，实际支付时则根据实际完成的工程量乘以合同单价计算应付的工程款。

A.总价合同

B.单价合同

C.成本加固定费用合同

D.成本加奖金合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当发包工程的内容和工程量一时尚不能明确.具体地予以规定时，则可以采用单价合同形式，即根据计划工程内容和估算工程量，在合同中明确每项工程内容的单位价格(如每米.每平方米或者每立方米的价格)，实际支付时则根据实际完成的工程量乘以合同单价计算应付的工程款。

第66题:下图所示的时间-成本累积曲线，9月份的计划成本是()。

A.4650

B.600

C.4050

D.2550

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是时间—成本累积曲线。，选项分析:9月份的计划成本:4650-4050=600。

第67题:根据《建设工程质量管理条例》，未经()签字的建筑材料不得在工程上使用。

A.监理员

B.专业监理工程师

C.总监理工程师代表

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第68题:在人口密集区进行较强噪声施工时，必须严格控制作业时间，一般避开()作业。

A.晚9点至次日早7点

B.晚10点至次日早7点

C.晚9点至次日早6点

D.晚10点至次日早6点

正确答案:查看最佳答案

第69题:根据《企业职工伤亡事故分类》，某工人因在施工作业过程中受伤，在家休养21周后完全康复，该工人的伤害程度为()。

A.重伤

B.轻伤

C.职业病

D.失能伤害

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是职业健康安全事故的分类和处理。，选项分析:根据《企业职工伤亡事故分类标准》规定，安全事故按伤害程度分为:(1)轻伤，指损失1个工作日至105个工作日的失能伤害；(2)重伤，指损失工作日等于和超过105个工作日的失能伤害，重伤的损失工作日最多不超过6000工日；(3)死亡，指损失工作日超过6000工日，这是根据我国职工的平均退休年龄和平均寿命计算出来的。本题中，休养21周，即21×5=105工作日，所以该工人的伤害程度为重伤。

二.多选题(共有25题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:关于施工成本控制的说法，正确的有()。

A.采用合同措施控制施工成本，应包括从合同谈判直至合同终结的全过程

B.施工成本控制应贯穿于项目从投标阶段直至竣工验收的全过程

C.现行成本控制的程序不符合动态跟踪控制的原理

D.合同文件和成本计划是成本控制的目标

E.成本控制可分为事先控制.事中控制和事后控制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程项目施工成本控制应贯穿于项目从投标阶段开始直至竣工验收的全过程，它是企业全面成本管理的重要环节。施工成本控制可分为事先控制.事中控制(过程控制)和事后控制。在项目的施工过程中，需按动态控制原理对实际施工成本的发生过程进行有效控制。合同文件和成本计划是成本控制的目标，进度报告和工程变更与索赔资料是成本控制过程中的动态资料。采用合同措施控制施工成本，应贯穿整个合同周期，包括从合同谈判开始到合同终结的全过程。

第71题:关于工程设计的说法，正确的有()。

A.工程设计一般分为初步设计和施工图设计两个阶段

B.重大工程和技术复杂工程可根据需要增加技术设计阶段

C.政府投资项目的投资概算超过投资估算20%，投资主管部门可要求项目单位重新报送可行性研究报

D.施工图设计应编制施工图预算，作为工程施工依据

E.施工图设计文件未经审查批准的，不得使用

正确答案:查看最佳答案

第72题:当采用变动单价时，合同中可以约定合同单价调整的情况有()。

A.工程量发生较大的变化

B.承包商自身成本发生较大的变化

C.通货膨胀达到一定水平

D.国家相关政策发生变化

E.业主资金不到位

正确答案:查看最佳答案

第73题:某双代号网络计划如下图，其关键工作有()。

A.①-③

B.①-②

C.④-⑤

D.⑥-⑧

E.②-⑥

正确答案:查看最佳答案

参考解析:线上总的工作持续时间最长的线路为关键线路，此题关键线路有一条:①→③→④→⑤→⑥→⑧，工期为17，则关键工作为:工作B(①-③).工作D(④-⑤).工作G(⑥-⑧)。

第74题:重大事故隐患治理方案应当包括()。

A.治理的目标和任务

B.安全措施和应急预案

C.隐患整改程度难易分析

D.治理过程中的安全评估

E.负责治理的机构和人员

正确答案:查看最佳答案

第75题:根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326—2017，关于项目风险管理计划的说法，正确的有()。

A.组织的风险管理制度是重要内容

B.经批准后在实施过程中不得修改

C.应在项目管理策划时确定

D.招标文件与工程合同是重要的编制依据

E.内容包括必要的资源和费用预算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是风险管理计划。，选项分析:《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2017对风险管理计划指出:“17.2.1项目管理机构应在项目管理策划时确定项目风险管理计划。17.2.2项目管理风险管理计划编制依据应包括下列内容:1.项目范围说明；2.招标文件与工程合同；3.项目工作分解结构；4.项目管理策划的结果；5.组织的风险管理制度；6.其他相关信息和历史资料。17.2.3风险管理计划应包括下列内容:1.风险管理目标；2.风险管理范围；3.可使用的风险管理方法、措施、工具和数据；4.风险跟踪的要求；5.风险管理的责任和权限；6.必须的资源和费用预算。17.2.4风险管理计划应根据风险变化进行调整，并经过授权人批准进行实施。”

第76题:根据《建筑施工组织设计规范》，施工组织设计按编制对象可分为()

A.施工组织总设计

B.单位工程施工组织设计

C.生产用施工组织设计

D.投标用施工组织设计

E.分部工程施工组织设计

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据施工组织设计编制的广度.深度和作用的不同，可分为:施工组织总设计；单位工程施工组织设计；分部(分项)工程施工组织设计［或称分部(分项)工程作业设计］。

第77题:关于与施工进度有关的计划及其类型的说法，正确的有()。

A.建设工程项目施工进度计划应依据企业的施工生产计划合理安排

B.施工企业的生产计划编制需要往复多次的协调过程

C.建设工程项目施工进度计划一般由业主编制

D.施工企业的施工生产计划属于工程项目管理的范畴

E.施工企业的月度生产计划属于实施性施工进度计划

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A正确;建设工程项目施工进度计划，属工程项目管理的范畴。它以每个建设工程项目的施工为系统，依据企业的施工生产计划的总体安排和展行施工合同的要求，以及施工的条件和资源利用的可能性，合理安排一个项目施工的进度。选项B正确:施工企业的施工生产计划与建设工程项目施工进度计划虽属两个不同系统的计划，但是，两者是紧密相关的。前者针对整个企业，而后者则针对一个具体工程项目，计划的编制有一个自下而上和自上而下的往复多次的协调过程。

第78题:施工过程的工程质量验收中，分项工程质量验收合格的条件有()

A.所含检验均已验收合格

B.观感质量验收符合要求

C.有关安全和功能的检验资料完整

D.所含检验批质量验收资料完整

E.主要功能性项目的抽查结果符合相关专业验收规范的规定

正确答案:查看最佳答案

第79题:在工程网络计划中，关键线路是指()的线路。

A.双代号网络计划中总持续时间最长

B.单代号网络计划中相邻两项工作之间时间间隔均为零

C.单代号网络计划中由持续时间最长的工作组成

D.时标网络计划中自始至终无波形线

E.双代号网络计划中由关键节点组成

正确答案:查看最佳答案

第80题:根据《示范文本》，下列因不可抗力而发生的费用或损失中，应由发包人承担的有()。

A.承包人的人员伤亡相关费用

B.已运至施工场地的材料和工程设备的损害

C.因工程损害造成的第三者财产损失

D.承包人施工机械的损害

E.承包人应监理人要求在停工期间照管工程的人工费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发承包双方承担的原则如下;(1)永久工程.已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担。(2)承包人施工设备的损坏由承包人承担。(3)发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失。(4)因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担。(5)因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担。(6)承包人在停工期间按照发包人要求照管.清理和修复工程的费用，由发包人承担。

第81题:某施工企业在施工过程中对具有合格证明的构件做破坏性试验的费用应属于()。

A.检验试验费

B.材料费

C.措施项目费

D.由建设单位在工程建设其他费用中列支的费用

E.在检验不合格的情况下由施工企业支付的费用

正确答案:查看最佳答案

第82题:根据《建设工程监理规范》，属于监理员职责的有()。

A.复核工程计量有关数据

B.进行工程计量

C.检查进场工程材料质量

D.进行见证取样

E.检查工序施工结果

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是项目监理机构人员职责。，选项分析:监理员应履行下列职责:(1)检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况；(2)进行见证取样；(3)复核工程计量有关数据；(4)检查工序施工结果。(5)发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告。

第83题:采用技术测定法编制人工定额时，测定各工序工时消耗的方法有()。

A.测时法

B.写实记录法

C.理论计算法

D.工作写实法

E.统计分析法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是人工定额的编制方法。，选项分析:技术测定法是根据生产技术和施工组织条件，对施工过程中各工序采用测时法、写实记录法、工作日写实法，测出各工序的工时消耗等资料，再对所获得的资料进行科学的分析，制定出人工定额的方法。

第84题:某工程按月编制的成本计划如下图所示，若6月、7月实际完成的成本为700万元和1000万元，其余月份的实际成本与计划相同，则关于成本偏差的说法，正确的有()。

A.第7个月末的计划成本累计值为3500万元

B.第6个月末的实际成本累计值为2550万元

C.第6个月末的计划成本累计值为2650万元

D.若绘制S型曲线，全部工作必须按照最早开工时间计算

E.第7个月末的实际成本累计值为3550万元

正确答案:查看最佳答案

第85题:工程开工前，质量监督机构第一次监督检查的主要内容有()。

A.检查建设各方的质量保证体系建立情况

B.审查施工单位的工程经营资质证书

C.审查总监理工程师的执业资格证书

D.抽查主要建筑材料的采购计划

E.检查质量控制资料的完成情况

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是政府对施工质量监督的实施。，选项分析:在工程项目开工前，在施工现场召开由工程建设参与各方代表参加的监督会议，公布监督方案，提出监督要求，并进行第一次的监督检查工作。检查的重点是参与工程建设各方主体的质量行为。检查的主要内容有:(1)检查参与工程项目建设各方的质量保证体系建立情况，包括组织机构、质量控制方案、措施及质量责任制等制度；(2)审查参与建设各方的工程经营资质证书和相关人员的资格证书；(3)审查按建设程序规定的开工前必须办理的各项建设行政手续是否齐全完备；(4)审查施工组织设计、监理规划等文件以及审批手续；(5)检查结果的记录保存。

第86题:下列选硬中属于总进度纲要主要内容的是()。

A.施工合同

B.总进度规划

C.总进度计划

D.项目实施的总体部署

E.确定里程碑事件的计划进度目标

正确答案:查看最佳答案

第87题:根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，在质量控制方面下述说法正确的有()。

A.监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任

B.监理人未按约定的时间进行检查的，承包人可自行完成覆盖工作，监理人应签字确认，并不得约定重新检查

C.由于发包人原因造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和工期延误，并支付承包人合理利润

D.承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔或揭开检查，由此增加的费用和工期延误视检查结果而定

E.按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录

正确答案:查看最佳答案

第88题:下列措施项目费中，属于安全文明施工费的有()。

A.脚手架工程费

B.工程定位复测费

C.冬雨期施工增加费

D.环境保护费

E.临时设施费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:安全文明施工费包含;(1)环境保护费;(2)文明施工费;(3)安全施工费:(4)临时设施费;(5)建筑工人实名制管理费。

第89题:关于实施性施工进度计划作用的说法，正确的有()

A.确定施工总进度目标

B.确定里程碑事件的进度目标

C.确定施工作业的具体安排

D.确定一定周期内的人工需求

E.确定一定周期内的资金需求

正确答案:查看最佳答案

第90题:关于施工企业安全检查制度的说法，正确的有()。

A.安全检查的重点是检查“三违”和安全责任制的落实

B.对于安全隐患，应按照“登记-复查-整改-销案”的程序处理

C.安全检查制度是清除隐患、防止事故、改善劳动条件的重要手段

D.对查出的未消除安全隐患，有危及人身安全的紧急险情，应立即停工

E.安全检查后应编写安全检查报告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是安全检查制度。，选项分析:选项B错误，对查出的安全隐患，不能立即整改的，要制定整改计划，定人、定措施、定经费、定完成日期。在未消除安全隐患前，必须采取可靠的防范措施，如有危及人身安全的紧急险情，应立即停工。并应按照“登记一整改一复查一销案”的程序处理安全隐患。

第91题:施工单位在建设工程档案管理中的，职责包括有()

A.配备专职档案管理员，负责施工资料的管理工作

B.按照施工合同约定，接受建设单位的委托进行工程档案的组织和编制工作

C.按要求在竣工前将施工文件整理汇总完毕

D.竣工预验收以后，及时将档案资料移交城建档案部门

E.及时将施工档案资料移交建设单位

正确答案:查看最佳答案

第92题:根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326—2006，项目经理的权限包括()。

A.组建项目经理部

B.进行授权范围内的利益分配

C.选择具有相应资质的分包人

D.参与选择物资供应单位

E.主持项目经理部工作

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理应具有下列权限:参与项目招标.投标和合同签订;(2)参与组建项目经理部;(3)主持项目经理部工作;(4)决定授权范围内的项目资金的投入和使用;(5)制定内部计酬办法;(6)参与选择并使用具有相应资质的分包人;(7)参与选择物资供应单位;(8)在授权范围内协调与项目有关的内.外部关系;(9)法定代表人授予的其他权力。

第93题:下列施工企业员工的安全教育中，属于经常性安全教育的有()

A.事故现场会

B.岗前三级教育

C.变换岗位时的安全教育

D.安全生产会议

E.安全活动日

正确答案:查看最佳答案

第94题:某单代号网络计划如下图，其关键线路有()。

A.①-④-⑥-⑦-⑧

B.①-④-⑦-⑧

C.①-③-⑥-⑦-⑧

D.①-②-⑧

E.①-③-⑤-⑧

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是关键线路的定义。，选项分析:持续时间最长的线路为关键线路，关键线路为:①-③-⑥-⑦-⑧、①-③-⑤-⑧，工期为25天。