节选部分<<2024年广西壮族自治区二建法律法规模拟习题>>题型

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:某施工企业在异地设有项目部，项目部与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以()为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。

A.施工企业

B.项目部

C.该项目的建设单位

D.该项目的监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。法人的分支机构虽然可以作为合同的主体，但不具备法人资格，不能独立的承担义务，法律上的权利义务必须由其母公司承担，所以该题中法律责任应由施工企业而非项目部来承担。

第1题:我国对工程总承包不设立专门的资质，但承接施工总承包业务的企业，必须取得()总承包资质。

A.勘察

B.设计

C.施工

D.项目管理

正确答案:查看最佳答案

第2题:关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是()

A.总承包合同可以采用书面形式或口头形式

B.发包人可以将一个单位工程的主题分解成若干部分发包

C.建筑工程只能招标发包，不能直接发包

D.国家提倡对建筑工程实行总承包

正确答案:查看最佳答案

第3题:政府对市场主体的守法诚信评价标准内容以()。

A.建筑市场有关法律责任

B.质量安全问题

C.建筑市场有关违法行为

D.违反法定基本程序问题

正确答案:查看最佳答案

参考解析:政府对市场主体的守法诚信评价是政府主导，以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价。评价内容包括对市场主体违反各类行政法律规定强制义务的行政处罚记录以及其他不良失信行为记录。评价标准内容以建筑市场有关的法律责任为主要依据，对社会关注的焦点.热点问题可有所侧重。

第4题:某项目分期开工建设，开发商二期工程3、4号楼仍然复制使用一期工程的施工图纸。施工时施工单位发现该图纸使用的02标准图集现已废止，施工单位的正确做法是()。

A.继续按图施工

B.按现行图集套改后继续施工

C.及时向相关单位提出修改建议

D.由施工单位技术人员修改图纸

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是按照工程设计图纸和施工技术标准施工，选项分析:根据《建设工程质量管理条例》的规定:施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。故C正确。

第5题:在施工现场进行设计技术交底，以下做法中不符合规定的设计单位质量责任和义务的是()。

A.由于悬挑梁使用的直径22钢筋缺货，结构工程师进行了替代换算

B.电气工程师对配电箱的注册商标、供应商等要求进行了详细交待

C.水暖工程师强调:分户采暖计量系统每组暖气包前的控制阀不得取消

D.建筑工程师要求:外部造型的线条颜色甲方可以改变，但必须使用耐碱

正确答案:查看最佳答案

第6题:建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为6个月到3年，但针对具体情况有不同的规定。对此，下列表述中正确的是()。

A.良好行为记录信息的公布期限为5年

B.企业整改经审核确有实效的，可以缩短公布期限，但最短不得少于3个月

C.招标投标违法行为记录的公告期限为1年，但行政处罚限定当事人投标资格的期限少于1年的例外

D.需要同时在地方和全国公布的不良行为记录，公布期限可以不同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑市场诚信行为信息管理办法》对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月。

第7题:甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同，乙按约定向甲支付了定金4万元，合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金6万元。交货日期届满，甲无法支付该建材，乙诉至法院提出的如下诉讼请求中，既能最大的限度保护自己的利益，又能获得支持的是()。

A.请求甲双倍返还定金8万元

B.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

C.请求甲支付违约金6万元

D.请求甲支付违约金6万元，同时请求甲返还支付的定金4万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是承担违约责任的种类，选项分析:既约定定金又约定违约金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款(只能二选一)。甲方是违约方，同时是收受定金的一方。如乙方选择定金，甲方应双倍返还定金，即8万元；如乙方选择违约金，甲方应向乙方支付6万元违约金，同时向乙方返还收受的4万元定金，共计10万元。因此，乙方如想最大限度保护自己的利益，应选择主张违约金。

第8题:关于融资租赁合同效力的说法，正确的是()。

A.融资租赁合同未采用书面形式的，合同无效

B.以虚构租赁物方式订立的融资租赁合同有效

C.对于租赁物的经营使用应当取得行政许可的，出租人未取得行政许可不影响融资租赁合同的效力

D.出租人对租赁物享有的所有权，未经登记的，融资租赁合同无效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是融资租赁合同的法律规定，选项分析:A错，融资租赁合同应当采用书面形式。法律、行政法规规定或者当事人约定合同应当采用书面形式订立，当事人未采用书面形式但是一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。B错，当事人以虚构租赁物方式订立的融资租赁合同无效。C对，依照法律、行政法规的规定，对于租赁物的经营使用应当取得行政许可的，出租人未取得行政许可不影响融资租赁合同的效力。D错，出租人对租赁物享有的所有权，未经登记，不得对抗善意第三人。

第9题:以下()不具有法律效力。

A.仲裁协议

B.诉讼中的和解

C.当事人签收的调解书

D.仲裁裁决

正确答案:查看最佳答案

第10题:关于代理中不当或违法代理行为应承担法律责任的说法，错误的是()。

A.代理人和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，由代理人和相对人承担连带责任

B.相对人知道或者应当知道行为人无权代理的，由相对人和行为人承担连带责任

C.代理人知道或者应当知道代理事项违法仍然实施代理行为，由被代理人和代理人承担连带

D.被代理人知道或者应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，由被代理人和代理人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第11题:某施工单位将进行危险化学品管道的施工作业，该施工单位需书面通知管道所属单位的时间应当是开工前()。

A.3日

B.5日

C.7日

D.15日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工现场安全防护，选项分析:《危险化学品安全管理条例》规定，进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的7日前书面通知管道所属单位，并与管道所属单位共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施。

第12题:根据《物权法》，住宅建设用地使用权期间届满的，()。

A.自动续期

B.依法办理手续后续期

C.自动消灭

D.由主管部门注销

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是与土地相关的物权。住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。

第13题:根据《建筑企业资质管理规定》，关于施工企业资质证书的说法，正确的是()。

A.资质许可机关未在企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续资质证书决定的，视为不准予延续

B.企业发生合并.分立.重组以及改制等事项，可以直接承继原施工企业资质

C.资质证书有效期届满，未依法申请延续的，资质许可机关应当撤回其资质证书

D.项目未取得施工许可证，施工企业擅自施工的，资质许可机关不予批准该施工企业的资质升级申请和增项申请

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资质许可机关应当在建筑业企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续的决定;逾期未作出决定的，视为准予延续。所以A错误。企业发生合并.分立.重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级。所以B错误。资质证书有效期届满，未依法申请延续的，资质许可机关应当依法注销建筑业企业资质。所以C错误。

第14题:施工企业与某公司订立合同租赁该公司库房存放产品，该企业对库房享有的权利属于()。

A.处分权

B.占有权

C.用益物权

D.担保物权

正确答案:查看最佳答案

第15题:甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为6个月，则甲的试用期最多为()。

A.15日

B.1个月

C.2个月

D.3个月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是订立劳动合同应当注意的事项。劳动合同期限3个月以上不满1年的。试用期不得超过1个月。

第16题:关于项目经理部的说法，正确的是()。

A.项目经理部是施工企业的常设下属机构

B.施工项目不论规模大小，均应当设立项目经理部

C.项目经理部可以独立承担民事责任

D.施工企业应当明确项目经理部的职责

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项错误，项目经理部是是一次性的具有弹性的现场生产组织机构。B选项错误，对于大中型施工项目，施工企业应当在施工现场设立项目经理部；小型施工项目，可以由施工企业根据实际情况选择适当的管理方式。C项，项目经理部不是法人不能独立承担民事责任。

第17题:《建设工程安全生产管理条例》规定，实行施工总承包的建设工程，由()负责上报事故。

A.建设单位

B.总包单位

C.分包单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工总承包单位的安全生产责任，选项分析:《建设工程安全生产管理条例》规定，实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。

第18题:某学校与某塑钢窗加工厂签订了一份承揽加工塑钢窗合同，由其向塑钢窗加工厂提出工作要求，按约定接受工作成果并给付酬金。该学校称为()。

A.承揽人

B.定作人

C.制作人

D.代理人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是承揽合同的特征，选项分析:在承揽合同中，提出工作要求，按约定接受工作成果并给付酬金的一方称为定作人；完成工作并交付工作成果，按约定获取报酬的一方称为承揽人。故选项“定作人”正确。

第19题:在安装工程一切险中，保险人应当赔偿损失的情形是()。

A.自然磨损

B.维修保养

C.意外事故

D.盘点时发现的短缺

正确答案:查看最佳答案

第20题:按照《劳动合同法》的规定，企业的集体合同南()与企业订立。

A.企业工会代表企业职工

B.企业每一名职工

C.企业10名以上职工

D.企业绝大部分职工

正确答案:查看最佳答案

参考解析:企业职工一方与用人单位通过平等协商，可以就劳动报酬.工作时间.休息休假.劳动安全卫生.保险福利等事项订立集体合同。集体合同草案应当提交职工代表大会或者全体职工讨论通过。集体合同由工会代表企业职工一方与用人单位订立;尚未建立工会的用人单位，由上级工会指导劳动者推举的代表与用人单位订立。

第21题:在建设工程施工合同履行中，建设单位没有及时检查隐蔽工程，承包人()。

A.只能顺延工期，无权要求赔偿停工.窝工损失

B.可以顺延工期，并要求赔偿停工.窝工损失

C.可以顺延工期，对隐蔽工程的质量缺陷不承担责任

D.既无权顺延工期，也无权要求赔偿停工.窝工损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工.窝工等损失，故B正确。

第22题::某工程项目建设工期为三年，为保证施工顺利迕行，开工前的到位资金原则上不得少于工程合同价的()。

A.20%

B.30%

C.50%

D.80%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:大于1年30%，小于1年50%，正好一年30%。

第23题:施工合同履行中，关于设计缺陷造成的工程质量问题的说法，正确的是()。

A.设计单位应当负责返修，费用由设计单位承担

B.施工企业应当负责返修，费用由施工企业支付

C.施工企业应当负责返修，费用由建设单位先行承担

D.建设单位应当负责返修，费用由设计单位承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不论是施工过程中出现质量问题的建设工程，还是竣工验收时发现质量问题的工程，施工单位都要负责返修。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。

第24题:根据《招标标投标违法行为就公告暂行办法》，关于招标违法行为记录公告的说法，正确的是()。

A.已发限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月，公告期限为6个月

B.原行政处理决定已发变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公关平台上予以声明

C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在做出答复前停止对违法行为记录的公告

D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制。原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明。二.

第25题:在下列担保方式中，只能同债务人而非第三人提供担保的是()

A.抵押

B.保证

C.质押

D.留置

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题参考留置权。

第26题:关于注册建造师的权利和义务的说法，正确的是()。

A.接受继续教育既属于注册建造师的权利也是其义务

B.保管和使用本人注册证书、执业印章属于建造师的义务

C.注册建造师可以超出聘用单位业务范围从事执业活动

D.注册建造师注册证书和执业印章由所在企业保管

正确答案:查看最佳答案

第27题:国家对环境噪声污染严重的落后设备实行()制度。

A.报废

B.登记

C.更新

D.淘汰

正确答案:查看最佳答案

第28题:下列情形中，注册建造师将被处以吊销执业资格证书，5年内不予注册的是()。

A.在执业过程中实施商业贿赂的

B.允许他人以自己的名义从事执业活动的

C.因过错造成重大质量事故的

D.未办理变更注册而继续执业的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，违反本条例规定，注册建筑师.注册结构工程师.注册监理工程师等注册执业人员因过错造成质量事故的，责令停止执业1年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年以内不予注册；情节特别恶劣的，终身不予注册。

第29题:某工地施工扬尘严重，市环保局接到群众举报并进行查实后，依法判其做出停工整改并处以3万元罚款的行政处罚，施工企业认为处罚过高，()申请行政复议。

A.市环保局

B.省建设厅

C.市人民政府

D.省人民政府

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于行政复议，应当按照《行政复议法》的规定向有权受理的行政机关申请，如“对县级以上地方各级人民政府部门的具体行政行为不服的”，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。

第30题:根据《关于进一步加强建设施工现场消防安全工作的通知》关于施工现场消防安全的说法。正确的是()。

A.禁止在施工现场动用明火

B.施工企业应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方案

C.施工现场的办公.生活区与作业区在满足防火要求的前提下可以混合设置

D.不得在尚未竣工的建筑物内设置作业区

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工现场内用火,必须事先办理审批手续,经现场消防员同意,签发用火证后方可用火。公安部.住房和城乡建设部《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知(公消(2009)131号)规定，施工单位应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方案，并由专职安全管理人员进行现场监督。

第31题:按照《绿色施工导则》的规定，下列关于施工企业节能措施说法正确的是()。

A.优先采用自来水作为混凝土搅拌用水

B.鼓励使用黏土砖，推广使用预拌混凝土

C.照明设计的照度不应超过最低照度的20%

D.必须采购施工现场500公里以内生产的建筑材料

正确答案:查看最佳答案

第32题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，关于事故处理的说法，正确的是()。

A.重大事故的事故调查报告由国务院批复

B.较大事故的批复时间为30日

C.事故发生单位不得依照批复对本单位负有事故责任的人员进行处理

D.特别重大事故的批复时间可以延长，但延长时间最长不超过30日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工生产安全事故的处理，选项分析:《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内做出批复；特别重大事故，30日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理。

第33题:建设单位拖欠施工企业工程款，施工企业多次催要未果，欲对建设单位一处房产进行诉前财产保全，则说法正确的是()。

A.人民法院接受申请后必须在36小时内作出裁定

B.若建设单位不服人民法院裁定，可申请复议一次，复议期间应停止裁定的执行

C.若施工企业在人民法院采取保全措施后15日内不起诉建设单位，人民法院应解除财产保全

D.施工企业申请财产保全无需提供担保

正确答案:查看最佳答案

第34题:关于工程建设强制性国家标准的说法，正确的是()。

A.标准可以由行业主管部门发布

B.对标准解释的效力低于标准本身

C.对标准进行复审的周期一般不得超过3年

D.标准文本应当免费向社会公开

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程建设标准的分类，选项分析:国务院标准化行政主管部门负责强制性国家标准的立项、编号和对外通报。强制性国家标准的解释与标准具有同等效力。复审周期一般不得超过5年。强制性标准文本应当免费向社会公开。

第35题:关于委托代理的说法，正确的是()。

A.委托代理授权应当采用书面形式

B.委托书授权不明的，被代理人应当承担全部法律责任

C.数人可以为同一代理事项的代理人

D.代理人知道代理事项违法的仍然实施代理行为的，应承担全部法律责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A选项错误，委托代理授权可以采用书面形式的。B选项错误，委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。D项错误，代理人知道或者应当知道代理事项违法仍然实施代理行为的，被代理人和代理人应当承担连带责任。

第36题:根据《全国建筑市场各方主体不良记录认定标准》，属于施工企业资质不良行为的是()。

A.以他人名义投标

B.将承包的工程违法分包

C.未在规定期限内办理资质变更手续

D.未按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重

正确答案:查看最佳答案

第37题:甲与某施工企业于2018.年6月1日签订了3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始实行。2018.年10月12日，甲拟解除劳动合同，则()。

A.必须取得用人单位同意

B.口头通知用人单位即可

C.应当提前30日以书面形式通知用人单位

D.应当报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:劳动者可以单方解除劳动合同的规定，劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同。

第38题:根据《噪声污染防治法》，关于建设工程项目噪声污染防治的说法，正确的是()。

A.噪声污染防治费用应当列入工程造价

B.建设单位应当制定噪声污染防治实施方案

C.监理单位应当落实噪声污染防治实施方案

D.在施工合同中，应当明确建设单位的噪声污染防治责任

正确答案:查看最佳答案

第39题:甲乙双方在合同条款达成一致后，甲方于当月4日签字盖章，乙方于当月8日签字盖章。该合同约定须经公证机构公证并取得公证书后5日合同生效。当月18日取得了公证书，则该合同成立日期为当月()日。

A.4

B.8

C.18

D.24

正确答案:查看最佳答案

第40题:仲裁机构制作的调解书()发生法律效力。

A.在调解书作出时

B.在当事人达成调解协议时

C.在调解书送达对方时

D.经双方当事人签收时

正确答案:查看最佳答案

第41题:甲乙两施工单位组成联合体中标，双方约定如出现质量问题各自承担50%的责任，后由于甲公司原因导致工程出现质量问题而给建设单位代来了损失，建设单位要求索赔20万元，则下列说法正确的是()。

A.由于是甲公司的原因导致，故而建设单位只能向甲公司主张权利

B.因约定各自承担50%，故乙公司只应对建设单位承担10万元的赔偿责任

C.如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对20万元索赔额承担责任

D.只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担责任责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。《建筑法》也规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。

第42题:下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是()。

A.涉及国家安全.国家秘密的项目

B.使用各级财政预算资金的项目

C.使用企业事业单位自有资金的项目

D.使用上市公司资金的项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法》规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察.设计.施工.监理以及与工程建设有关的重要设备.材料等的采购，必须进行招标:1.大型基础设施.公用事业等关系社会公共利益.公众安全的项目；2.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；3.使用国际组织或者外国政府贷款.援助资金的项目。

第43题:劳动争议仲裁委员会的组成人员不包括()。

A.劳动行政部门代表

B.工会代表

C.职工代表

D.企业方面代表

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是劳动争议仲裁，选项分析:劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、工会代表、企业方面代表组成。

第44题:某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为()。

A.2014年2月10日

B.2014年4月20日

C.2014年5月1日

D.2014年5月10日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建筑工程一切险(及第三者责任险)，选项分析:建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。

第45题:甲工程监理公司是某药厂厂房工程的监理单位，项目实施过程中监理工程师发现了安全事故隐患却未及时要求施工单位暂时停止施工，以致酿成安全事故。安全生产监督管理部门查明实施后对甲公司作出了罚款20万元的处罚决定，甲公司不服提前行政诉讼，经二审法院判决甲公司败诉。甲公司拒缴罚款，则由()强制执行。

A.第一审法院

B.第二审法院

C.被告住所地法院

D.甲公司住所地法院

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是行政案件的审理程序，选项分析:公民、法人或者其他组织拒绝履行判决、裁定、调解书的，行政机关或者第三人可以向第一审人民法院申请强制执行，或者行政机关依法强制执行。

第46题:关于法人成立的说法，正确的是()。

A.特别法人的产生可以不经过法定的程序

B.法人的名称不得与其他法人的名称相同或者相近

C.法人能够独立承担民事责任

D.法人可以不设法定代表人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法人应具备的条件:1.依法成立;2.应当有自己的名称.组织机构.住所.财产或经费:3.能够独立承担民事责任;4.有法定代表

第47题:根据《建筑安装工程费用项目组成》，属于安全文明施工费的是()。

A.分部分项工程费

B.已完工程及设备保护费

C.临时设施费

D.规费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工单位安全生产费用的提取和使用管理，选项分析:原建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》(建办[2005]89号)中规定，建筑工程安全防护、文明施工措施费用是由《建筑安装工程费用项目组成》中措施费所含的文明施工费、环境保护费、临时设施费、安全施工费组成。

第48题:下列责任中，属于建设单位安全责任的是()。

A.向工程总承包单位提供勘察资料

B.合同约定的工期不得短于定额工期

C.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议

D.依法办理有关批准手续

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设单位和相关单位的建设工程安全责任，选项分析:建设单位的安全责任:(1)依法办理有关批准手续。(2)向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料。(3)不得提出违法要求和随意压缩合同工期。(4)确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。(5)不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等。(6)申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料。(7)装修工程和拆除工程的规定。

第49题:刑法所保护的社会关系具有()。

A.特定性

B.普遍性

C.临时性

D.阶级性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是刑法的特征，选项分析:刑法保护的是所有受到犯罪侵害的社会关系，这些社会关系涉及社会生活的各个方面，具有普遍性。

第50题:在某大型项目进行施工总承包招标，其中有三家具有施工总承包资质的施工单位组成联合体进行投标。该三家施工单位的资质等级依次为特级、一级和二级。根据有关规定，该联合体的资质等级应当为()。

A.特级

B.一级

C.二级

D.三级

正确答案:查看最佳答案

第51题:未取得注册证书和执业印章而担任大中型建设工程施工单位项目负责人的，其所签署的工程文件()。

A.无效

B.有效

C.在工程质量合格的前提下有效

D.经监理工程师认可才有效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是无证或未办理变更注册执业应承担的法律责任。，选项分析:《注册建造师管理规定》中规定，未取得注册证书和执业印章，担任大中型建设工程项目施工单位项目负责人，或者以注册建造师的名义从事相关活动的，其所签署的工程文件无效，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令停止违法活动，并可处以1万元以上3万元以下的罚款。未办理变更注册而继续执业的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正;逾期不改正的，可处以5000元以下的罚款。

第52题:根据《民法总则》，施工单位的项目经理属于施工单位的()。

A.委托代理人

B.法定代理人

C.指定代理人

D.职务代理人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。项目经理部无独立法人资格，项目经理与施工单位之间是一种委托代理关系，所以选项A正确。

第53题:关于工程监理的说法，正确的是()。

A.所有的住宅小区工程均需实行监理

B.监理单位可以对工程款的支付进行管理

C.强制监理的工程无需订立监理合同

D.工程的设计单位不得进行该工程的监理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程监理单位相关的质量责任和义务，选项分析:下列建设工程必须实行监理:(1)国家重点建设工程；(2)大中型公用事业工程;(3)成片开发建设的住宅小区工程；(4)利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；(5)国家规定必须实行监理的其他工程。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。C选项，应当订立监理合同。实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他厉害关系的该工程的设计单位进行监理。

第54题:关于生产经营单位安全生产保障的说法，正确的是()。

A.生产经营单位必须参加工伤社会保险，为职工缴纳相关费用

B.建设工程实行工程总承包的，由建设单位对施工单位的安全生产负总责任

C.建设项目安全设施的使用单位应当对安全设计负责

D.某单位易燃易爆品存放地点与员工宿舍在同一建筑物内

正确答案:查看最佳答案

第55题:房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理的责任主体是()。

A.建设单位

B.建筑施工企业

C.建设监理单位

D.政府安监部门

正确答案:查看最佳答案

第56题:根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，限额以下的小型工程是指工程投资额在()万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程。

A.10

B.15

C.20

D.30

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑工程施工许可管理办法》规定，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

第57题:关于中标和订立合同的说法，正确的是()。

A.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起20日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同

C.招标人和中标人可以再行订立背离合同实质性内容的其他协议

D.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定，选项分析:《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

第58题:标的物在订立买卖合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付的交付方式是()。

A.简易交付

B.占有改定

C.指示交付

D.拟制交付

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是买卖合同当事人的权利义务，选项分析:①现实交付。标的物由出卖人直接交付给买受人。普通发票可以作为买受人付款和履行付款义务的凭证，但有相反证据足以推翻的除外。②简易交付。标的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付。③占有改定。买卖双方特别约定，合同生效后标的物仍然由出卖人继续占有，但其所有权已完成法律上的转移。④指示交付。合同成立时，标的物为第三人合法占有，买受人取得了返还标的物请求权。⑤拟制交付。出卖人将标的物的权利凭证(如仓单、提单)交给买受人，以代替标的物的现实交付。出卖人仅以增值税专用发票及税款抵扣资料证明其已履行交付标的物义务，买受人不认可的，出卖人应当提供其他证据证明交付标的物的事实。所以本题选“简易交付”。

第59题:劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决()日内向人民法院提起诉讼。

A.7

B.15

C.30

D.60

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是劳动争议的解决方式，选项分析:劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决15日内向人民法院提起诉讼。

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:根据《行政处罚法》规定，行政处罚的种类包括()。

A.警告

B.行政拘留

C.降级

D.撤职

E.暂扣或者吊销许可证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是行政处罚。《行政处罚法》规定，行政处罚的种类:(1)警告;(2)罚款;(3)没收违法所得，没收非法财物;(4)责令停产停业;(5)暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照;(6)行政拘留;(7)法律.行政法规规定的其他行政处罚。

第61题:关于建设工程保险的说法，正确的有()。

A.工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用

B.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商

C.工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险

D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15天

E.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程一切险。工程开工前，发包方(业主)应为建设工程办理保险，支付保险费用。承包方应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险。保险期限不能超过保险生效日及终止日。

第62题:根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》，关于工程总承包单位的说法，正确的有()。

A.工程总承包单位应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质

B.工程总承包单位可以由具有相应资质的设计单位和施工企业组成联合体

C.工程总承包单位应当具有相应的项目管理体系和项目管理能力.财务和风险承担能力

D.工程总承包单位应当具有与发包工程相类似的设计.施工或工程总承包业绩

E.工程总承包单位可以是工程总承包项目的代建单位或者造价咨询单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程总承包单位应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质，或者由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体。工程总承包单位应当具有相应的项目管理体系和项目管理能力.财务和风险承担能力，以及与发包工程相类似的设计.施工或者工程总承包业绩。工程总承包单位不得是工程总承包项目的代建单位.项目管理单位.监理单位.造价咨询单位.招标代理单位。E错误。

第63题:根据《噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区城内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。但可以除外的情形有()。

A.抢修抢险作业的

B.涉及施工企业商业秘密的

C.使用专有技术的

D.利用扶贫资金实行以工代赈的

E.因生产工艺上要求必须连续作业的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工现场噪声污染的防治，选项分析:在噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，但抢修、抢险作业，因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业的除外。因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。

第64题:工程建设中应当由建设单位依法申办审批手续的有()。

A.可能损坏道路的

B.施工现场临时停水停电的

C.需临时中断道路交通的

D.施工现场需暴(同音字)破作业的

E.施工需要临时占用规划批准范围以外场地的

正确答案:查看最佳答案

第65题:下列著作权的权利内容中，保护期不受限制的有()。

A.署名权

B.修改权

C.发表权

D.使用权

E.保护作品完整权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任，选项分析:作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制。

第66题:民事法律行为成立条件中，行为内容合法表现为()。

A.不违反法律

B.不违背社会公德

C.不与强制性标准相抵触

D.不与第三人利益相冲突

E.不与社会公共利益相冲突

正确答案:查看最佳答案

第67题:关于仲裁协议的说法，正确的有()。

A.仲裁协议必须在纠纷发生前达成

B.仲裁协议可以采用口头形式，但需双方认可

C.仲裁协议约定两个以上仲裁机构，当事人不能就选择达成一致的，仲裁协议无效

D.仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力

E.无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立的仲裁协议无效

正确答案:查看最佳答案

第68题:根据《实施工程建设强制性标准监督规定》规定，勘察、设计单位违反工程建设强制性标准进行勘察、设计，造成工程质量事故的，可能受到的行政处罚有()。

A.责令停业整顿

B.降低资质等级

C.责令改正，并处以10万元以上30万元以下的罚款

D.吊销资质证书

E.依法对造成的损失承担赔偿责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:此题考查勘察、设计单位违法行为应承担的法律责任。，选项分析:《实施工程建设强制性标准监督规定》中规定，勘察、设计单位违反工程建设强制性标准进行勘察、设计的，责令改正，并处以10万元以上30万元以下的罚款。有前款行为，造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。“依法对造成的损失承担赔偿责任”选项不属于行政处罚，正确选项是“责令停业整顿”，“降低资质等级”，“责令改正，并处以10万元以上30万元以下的罚款”，“吊销资质证书”。

第69题:根据《建筑工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件有()。

A.完成建设工程设计的各项内容

B.有完整的技术档案和施工管理资料

C.有工程使用的主要建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告

D.有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件

E.有建设单位签署的工程保修书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是竣工验收应当具备的法定条件。选项A不太全面:完成建设工程设计和合同约定的各项内容；选项D.有勘察.设计.施工.工程监理等单位分别签署的质量合格文件；选项E.有施工单位签署的工程保修书。

第70题:根据《劳动合同法》，劳动合同无效或部分无效的情形有()。

A.劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失踪的

B.用人单位被吊销营业执照.责令关闭.撤销的

C.以欺诈.胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的

D.劳动者被依法追究刑事责任的

E.用人单位免除自己的法定责任.排除劳动者权利的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(一)以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；(二)用人单位免除自己的法定责任.排除劳动者权利的；(三)违反法律.行政法规强制性规定的。P132

第71题:下列不能单独作为认定案件事实的依据有()。

A.以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据

B.与一方当事人或其代理人有利害关系的证人出具的证言

C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品

D.未出庭作证的证人证言

E.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言

正确答案:查看最佳答案

第72题:下列合同中，属于可变更，可撤销合同的有()

A.建设单位因对工程内容存在重大误解而订立的合同

B.施工企业采取欺诈手段订立的损害国家利益的合同

C.总承包单位将施工图深化设计风险转移给分包单位的合同

D.建设单位为偷税而订立的施工合同

E.村民胁迫施工企业订立的供货合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:1.因重大误解订立的合同2.显失公平的合同.3.因欺诈胁迫而订立的合同.4.乘人之危而订立的合同

第73题:在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，未取得县级以上人民政府或有关部门证明即可夜间进行产生环境噪声污染的建筑的建筑施工作业有()。

A.抢修作业

B.抢险作业

C.生产工艺上要求必须连续进行的作业

D.保密工程作业

E.产生环境噪声污染较轻的作业

正确答案:查看最佳答案

第74题:建筑施工企业向租赁公司租赁建筑起重机械，租赁期限为9个月，则关于双方合同的说法正确的有()。

A.应订立书面的租赁合同，否则无效

B.可订立口头合同，租赁期限为9个月

C.签订的租赁合同为实践合同

D.签订的租赁合同为双务合同

E.在续签租赁合同时，最多可约定租赁期限为20年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查租赁合同。租赁合同为诺成.双务.有偿合同，因此C错误，D正确。租赁合同是非要式合同，A错误。根据《合同法》，租赁期限6个月以土的，应签订书面合同;未签订书面合同，视为不定期租赁，B错误。

第75题:种设备制造.安装.改造和重大维修工程中,涉及安全性能的监督检验项目包括()

A.焊接

B.材料

C.外观

D.包装

E.尺寸

正确答案:查看最佳答案

参考解析:考查内容:特种设备监督检验的规定。特种设备涉及的安全性能的监督检验项目包括图样资料.材料.焊接.外观和尺寸.无损检测.热处理.耐压试验.荷载试验.铭牌.监检资料等。

第76题:根据《招标投标法》，可以不进行招标的工程项目有()。

A.国有企业开发建设的商住两用的工程项目

B.涉及国家秘密的工程项目

C.涉及抢险救灾的工程项目

D.利用扶贫资金实行以工代赈.需要使用农民工的工程项目

E.涉及国家安全的工程项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法》规定，涉及国家安全.国家秘密.抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈.需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。

第77题:下列案件纠纷中，受《仲裁法》调整的是()。

A.婚姻、继承纠纷

B.建设工程施工合同纠纷

C.农业承包合同纠纷

D.加工承揽合同纠纷

E.劳动争议纠纷

正确答案:查看最佳答案

第78题:下列各项中，属于合同终止的原因有()。

A.债务已经履行

B.一方违约

C.债务人依法将标的物提存

D.债权人免除债务

E.合同变更

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是合同的终止。，选项分析:《民法典》规定，有下列情形之一的，债权债务终止:(1)债务已经履行；(2)债务相互抵销；(3)债务人依法将标的物提存；(4)债权人免除债务；(5)债权债务同归于一人；(6)法律规定或者当事人约定终止的其他情形。合同解除也包含于此种情形之中，合同解除包括法定解除与约定解除。

第79题:根据《劳动合同法》，用人单位在与劳动者签订合同时采取的正当行为有()。

A.约定专业技术培训服务违约金

B.扣押居民身份证

C.签订竞业限制协议书

D.扣押职业资格证

E.要求提供担保

正确答案:查看最佳答案

参考解析:用人单位招用劳动者，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物；不得扣押劳动者的居民身份证或者他证件。