节选部分<<2024版浙江省杭州监理工程师质量投资进度控制模拟题库>>题型

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:关于抵押的说法，正确的是()。

A.抵押物只能由债务人提供

B.正在建造的建筑物可用于抵押

C.提单可用于抵押

D.抵押物应当转移占有

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是担保方式。选项A错误，债务人或者第三人都可以提供抵押物；选项C错误，提单可用于质押；选项D错误，抵押物不转移占有。参见教材P11。

第1题:关于工程预付款的扣还，下列说法错误的是()。

A.预付款在分期支付工程进度款的支付中按百分比扣减的方式偿还

B.从达到合同总价的10%那个月起扣

C.本月证书中承包商应获得的合同款额中扣除25%作为预付款的偿还

D.合同款额中不包括保留金的扣减，但包括预付款的扣减

正确答案:查看最佳答案

第2题:除专用合同条款另有约定外，勘察合同解释合同文件的优先顺序错误的是()

A.合同协议书优先中标通知书

B.投标函及投标函附录优先专用合同条款

C.通用合同条款优先发包人要求

D.勘察纲要优先勘察费用清单

正确答案:查看最佳答案

参考解析:除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下:(1)合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款;(5)通用合同条款;(6)发包人要求;(7)勘察费用清单;(8)勘察纲要；(9)其他合同文件

第3题:施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照()处理。

A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延

B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延

C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延

D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第4题:某施工合同约定承包工程应于10月20日竣工。9月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到10月30日。该进度计划得到工程师的确认，则()。

A.如果通过赶工在10月20日竣工，可获提前竣工奖励

B.如果通过赶工在10月20日竣工，不能获提前竣工奖励

C.如果在10月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任

D.如果在10月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任

正确答案:查看最佳答案

第5题:《建设工程质量管理条例》颁布后，由于保修期限较长，为了维护承包人的合法利益()。

A.不再扣留质量保修金，只承担保修费用

B.不再扣留质量保修金，保修费用由造成质量缺陷的责任方承担

C.扣留质量保修金，并承担保修费用

D.扣留质量保修金，保修费用由造成质量缺陷的责任方承担

正确答案:查看最佳答案

第6题:有关合同公证与鉴证的相同点与区别的表述，不正确的是()。

A.合同鉴证与公证的内容和范围相同

B.经过公证的合同，其法律效力高于经过鉴证的合同

C.鉴证作为行政管理行为，在我国域内和域外都有法律效力

D.合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性

正确答案:查看最佳答案

第7题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是()。

A.指定分包商直接与业主订立合同

B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分

C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费

D.指定分包商对其违约独立承担责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:指定分包商由雇主或工程师选定，与承包商签订合同。指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作，通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。承包商对指定分包商的违约不承担责任。

第8题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求、中标通知书、合同协议书和专用条款内容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以()的内容为准。

A.合同协议书

B.中标通知书

C.专用条款

D.发包人要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同文件的优先解释次序为:“合”“中”“投”“专”“通”“发包人要求”“承包人建议书”“价格清单”。

第9题:(1)关于法人应当具备的条件的说法，正确的是()。

A.法人应在政府主管部门备案

B.法人应具有规定数额的经费

C.法人应有自己的组织机构

D.法人应抵押与经营规模相适应的财产

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同法律关系的构成。法人应当具备以下条件:依法成立；(2)有必要的财产或者经费；(3)有自己的名称.组织机构和场所；(4)能够独立承担民事责任。参见教材P5。

第10题:钻孔灌注桩桩长的检测方法是()。

A.静载荷试验法

B.旁孔投射法

C.磁测桩法

D.雷达法

正确答案:查看最佳答案

第11题:限制行为能力人订立的合同，相对人可以催告其法定代理人在()内予以追认，法定代理人未作表示的，视为拒绝追认。

A.1个月

B.45个月

C.2个月

D.3个月

正确答案:查看最佳答案

第12题:某工程场地外有一条10kV外电线路，根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),在该线路附近吊装时，起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离为()。

A.沿垂直方向和水平方向均为1.5m

B.沿垂直方向和水平方向均为2m

C.沿垂直方向3m，沿水平方向2m

D.沿垂直方向2m，沿水平方向3m

正确答案:查看最佳答案

第13题:对于具有持续影响的索赔事件，承包人提出索赔要求的方式正确的是()。

A.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔通知书

B.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并且在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书

C.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔意向通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔意向通知书，并且在发出最终索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书

D.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔通知书

正确答案:查看最佳答案

第14题:构成民事赔偿责任的首要条件是()。

A.缔约当事人有过错

B.损害事实

C.合同尚未成立

D.缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系

正确答案:查看最佳答案

第15题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于模板及其支架安装，不正确的是()。

A.模板及支撑体系的安装顺序应按专项方案施工

B.模板安装高度超过3米时，必须设置脚手架或操作平台

C.经专家论证后方可在模板支撑架上固定混凝土泵管

D.模板及其支架在安装过程中，必须设置防倾覆措施

正确答案:查看最佳答案

第16题:,根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，当基坑支护体或支撑发生险情时，可采取的措施不包括()。

A.立即停止基坑开挖，清理基坑周边堆放的物资

B.有条件的情况下挖除坑外土体进行卸载

C.对基坑支护体或支撑进行加固处理

D.坑外双管双液注浆

正确答案:查看最佳答案

第17题:监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为()之日。

A.当事人签字

B.抵押物登记

C.转移产权证

D.转移房屋占有

正确答案:查看最佳答案

第18题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，吊篮内的作业人员不得超过()人。升降作业时其他人员不得在吊篮内停留。

A.4

B.3

C.2

D.1

正确答案:查看最佳答案

第19题:某施工合同履行过程中，由承包人负责设计的图纸，经工程师审核签认后使用。一旦由于设计质量缺陷给工程造成损失，则该损失应由()承担。

A.发包人

B.工程师

C.承包人

D.发包人与承包人共同

正确答案:查看最佳答案

第20题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶段，其中第二阶段进行的是()。

A.性能测试

B.联动试车

C.单车试验

D.系统联调

正确答案:查看最佳答案

参考解析:教材第123页关于“竣工试验程序”没有指明具体的试验内容。根据教材第112页“发包人要求”中竣工试验的内容:第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备(选项C)；第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件(选项B)；第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等(选项A)。

第21题:分包商在施工现场的协调工作，应由()负责。

A.业主

B.管理单位

C.总包商

D.分包商自己

正确答案:查看最佳答案

第22题:关于法律事实的说法，正确的是()。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件，罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。

第23题:保险合同中的保险人对于()事故造成的财产或人身损失赔偿保险金。

A.一切

B.偶然

C.合同约定

D.自然

正确答案:查看最佳答案

第24题:根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定J竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将()作为支付计算的价格指数。

A.两个价格指数中的较高者

B.两个价格指数中的均值

C.两个价格指数中的较低者

D.两个价格指数按约定**的均值

正确答案:查看最佳答案

第25题:关于设计施工总承包合同的承包人的说法，正确的是()。

A.承包人应当是独立承包人

B.承包人的分包工作需要征得发包人同意

C.承包人的分包工作需要经过承包人与发包人共同发包

D.承包人的全部承包工作内容可分包

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体。承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人。

第26题:根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收，视为验收H合格。

A.14

B.28

C.42

D.56

正确答案:查看最佳答案

第27题:根据《标准施工合同》，担保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是()。

A.分别自发包人和承包人负责担保

B.均自发包人负责担保

C.分别自承包人和发包人负责担保

D.均自承包人负责担保

正确答案:查看最佳答案

第28题:发包人应在双方计量确认后()d内向承包人支付工程进度款。

A.7

B.14

C.28

D.30

正确答案:查看最佳答案

第29题:为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般不单独进行()招标由中标的设计单位承担该任务。

A.勘察

B.施工图设计

C.技术设计

D.初步设计

正确答案:查看最佳答案

第30题:某招标项目的评标采用评标价法，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠l8万元。某投标人报价800万元，工期提前1个月，若只考虑工期因素，则其评标价应为()万元。

A.818

B.800

C.782

D.700

正确答案:查看最佳答案

第31题:根据ISO质量管理体系标准，以下不属于“领导作用”质量管理原则的是()。

A.创造一个良好的组织内部环境

B.建立组织发展前景

C.加强与顾客的沟通与联络

D.管理评审

正确答案:查看最佳答案

第32题:某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人.承包人.工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书。则承包商的实际竣工日应为()。

A.3月1日

B.3月15日

C.3月18日

D.3月20日

正确答案:查看最佳答案

第33题:发包人应在监理人收到进度付款申请单后的()天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

A.7

B.14

C.28

D.56

正确答案:查看最佳答案

第34题:FIDIC《施工合同条件》规定，施工阶段的合同管理，工程师应至少提前()d通知承包商开工日期。

A.4

B.5

C.6

D.7

正确答案:查看最佳答案

第35题:建设工程勘察合同(二)的委托工作内容仅涉及()。

A.岩土工程

B.水文工程

C.地质工程

D.测量工程

正确答案:查看最佳答案

第36题:关于CM模式的说法，正确的是()。

A.代理型CM模式中，CM单位是业主的咨询单位

B.代理型CM模式中，CM单位对设计单位具有指令权

C.非代理型CM模式中，CM单位对设计单位具有指令权

D.非代理型CM模式中，CM单位是业主的咨询单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项B错误，CM单位对设计单位没有指令权，只能向设计单位提出一些合理化建议，这一点同样适用于非代理型CM模式；选项C错误，非代理型CM模式中，CM单位与设计单位是协调管理关系；选项D错误，代理型CM模式中，CM单位是业主的咨询单位。

第37题:某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是()。

A.中标通知书发出日

B.施工合同协议书签字日

C.保险合同签字日

D.工程材料运抵施工现场日

正确答案:查看最佳答案

第38题:材料采购合同的履行过程中，对于现场交货的钢板，采购方衡量其面积应采用的检验方法是()。

A.化学试验法

B.理论换算法

C.衡量法

D.查点法

正确答案:查看最佳答案

第39题:FIDIC《施工合同条件》规定，根据缺陷通知期的内容，从开工之日起至颁发履约证书之日止，承包商要对工程的()负责。

A.施工质量

B.施工进度

C.施工人员

D.施工方法

正确答案:查看最佳答案

第40题:下列文件中，不能作为项目监理机构施工质量控制依据的是()。

A.建设单位口头指令

B.部门规章与规范性文件

C.工程合同文件

D.技术规程

正确答案:查看最佳答案

第41题:根据《简明施工合同》，材料和设备的供应人通常为()。

A.分包人

B.发包人

C.施工项目部

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务。

第42题:对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是()。

A.人民法院的判决

B.仲裁机构的裁决

C.经过公证的还款协议

D.经过鉴证的还款协议

正确答案:查看最佳答案

第43题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),悬挂高度在100m及其以下的，宜选用长边不大于()m的吊篮平台。

A.7.5

B.6.5

C.5.5

D.2.5

正确答案:查看最佳答案

第44题:建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是()。

A.按工程实际损失计算赔偿

B.扣除合同约定的全部监理酬金

C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额

D.应当双倍返还定金

正确答案:查看最佳答案

第45题:在设计合同的履行过程中，发包人应当按照合同约定时间，一次性或陆续向设计人提交设计的依据文件和相关资料。如果发包人提交上述资料及文件超过规定期限()d以内的，设计人规定的交付设计文件时间应相应顺延。

A.5

B.15

C.10

D.20

正确答案:查看最佳答案

第46题:某国外设备投标的CIF为250万美元，评审供货范围偏差调整为4万美元，商务偏差调整值为+2%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为()万美元。

A.4

B.9

C.11.5

D.16.5

正确答案:查看最佳答案

第47题:以下()适用于进行资格预审的公开招标，让潜在投标人获得招标信息，以便进行项目筛选

A.招标公告

B.投标邀请书

C.标底

D.招标备案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:4.发布招标公告或投标邀请书招标公告或投标邀请书的作用是让潜在投标人获得招标信息，以便进行项目筛选，确定是否参与竞争。招标公告或投标邀请书分别适用于不同的施工招标方式。招标公告适用于进行资格预审的公开招标。投标邀请书适用于进行资格后审的邀请招标。

第48题:根据《标准施工合同》，合同附件格式包括()。

A.项目经理任命书

B.合同协议书

C.工程设备表

D.建筑材料表

正确答案:查看最佳答案

第49题:区段工程在通用条款中定义的是能单独接收并使用的()。

A.永久工程

B.长期工程

C.短期工程

D.一般工程

正确答案:查看最佳答案

第50题:履约保函的保证金额一般为合同总额的()。

A.2%～5%

B.10%～20%

C.5%～10%

D.20%～25%

正确答案:查看最佳答案

第51题:以下关于样本中位数，正确的是()。

A.样本数为偶数时，中位数是数值大小排序后居中两数的平均值

B.中位数反映了样本数据的分散状况

C.中位数反映了中间数据的分布

D.样本中位数是样本极差值的平均值

正确答案:查看最佳答案

第52题:因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额不应超出()。

A.扣除税金后的监理酬金总额

B.监理酬金总额

C.正常的监理酬金与税金总额

D.正常的监理酬金与利润总额

正确答案:查看最佳答案

第53题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，临时用电施工组织设计应由()组织编制。

A.项目技术负责人

B.建筑电工

C.电气专业施工员

D.电气工程技术人员

正确答案:查看最佳答案

第54题:任何一方当事人不履行或者不适当履行合同规定的义务而应当承担的法律责任称为()。

A.连带责任

B.保证责任

C.缔约过失责任

D.违约责任

正确答案:查看最佳答案

第55题:施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于()评审的内容。

A.资格

B.程序

C.响应性

D.形式

正确答案:查看最佳答案

第56题:关于行使抗辩权的说法，正确的是()。

A.行使抗辩权方仍然承认合同有效

B.行使抗辩权是解除合同的必要条件

C.行使抗辩权即表示合同一方终止履行本方义务

D.行使抗辩权表明合同变更

正确答案:查看最佳答案

第57题:招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是()。

A.初步设计编制的概算价

B.施工图设计编制的预算价

C.投标书中标明的报价

D.评标委员会算出的评标价

正确答案:查看最佳答案

第58题:施工企业提交的履约保函，属于《中华人民共和国担保法》规定的()担保。

A.留置

B.保证

C.定金

D.质押

正确答案:查看最佳答案

第59题:施工预付款担保都是采用由()的方式提供。

A.银行出具保函

B.担保公司出具保函

C.银行以现金

D.担保公司以现金

正确答案:查看最佳答案

第60题:关于合同效力的说法，正确的是()。

A.合同无效但仲裁条款可以有效

B.当事人不能通过约定让合同生效

C.当事人的意思表示是否真实不影响合同效力

D.当事人的民事权利能力对合同效力无影响

正确答案:查看最佳答案

第61题:根据FIDIC《施工合同条件》，有经验的承包商在()前不能合理预见的风险，归业主承担。

A.合同签字日

B.下达开工令

C.基准日

D.风险事件发生日

正确答案:查看最佳答案

第62题:建设工程总承包合同中对总承包的内容规定一般包括从()到交付使用的工程建设全过程。

A.施工图设计

B.工程开工

C.工程立项

D.勘察设计

正确答案:查看最佳答案

第63题:建设工程质量，是指建设工程满足相关标准规定和()要求的程度。

A.合同约定

B.结构安全

C.使用功能

D.耐久性能

正确答案:查看最佳答案

第64题:单桩静承载力试验，抽检数量不得少于总桩数的1%，且不应小于()根，总桩数50根以下，不得少于()根。

A.2，3

B.3，2

C.3，4

D.4，3

正确答案:查看最佳答案

第65题:实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由()以书面形式通知承包人。

A.发包人

B.监理人

C.总监理工程师

D.总监理工程师代表

正确答案:查看最佳答案

第66题:材料采购合同履行中，对于供货方提前发运或交付的货物，采购方仍可按合同规定的时间付款，而且对多交货部分，以及品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的产品，在代为保管期内实际支出的保管、保养等费用由()承担。

A.供货方

B.采购方

C.运输部门

D.保管部门

正确答案:查看最佳答案

第67题:某工程建筑节能工程施工完毕，应由()组织验收。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位项目负责人

正确答案:查看最佳答案

第68题:以下关于工程项目质量控制系统的特性，正确的是()。

A.工程项目质量控制是以工程项目为对象

B.工程项目质量控制系统是独立的目标控制系统

C.工程项目质量控制系统是永久性的

D.工程项目质量控制系统是某个监理单位的管理活动

正确答案:查看最佳答案

第69题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，施工升降机进料口上方应搭设规范牢固的防护棚，高度30米以上的施工升降机防护棚宽度不应小于()。

A.2米

B.3米

C.4米

D.5米

正确答案:查看最佳答案

第70题:合同解除是()而使债权债务关系提前归于消灭的行为。

A.必须经双方协议

B.必须因为当事人一方的意思

C.因不可抗力

D.因当事人一方的意思或双方的协议

正确答案:查看最佳答案

第71题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于后浇带正确的是()

A.后浇带留设界面应平行于纵向受力钢筋

B.为确保质量，后浇带的结合面应保证光渭

C.为确保质量，后浇带应采用与先浇混凝土同强度的混凝土浇筑

D.为确保质量，后浇带应采用减少混凝土收缩的技术措施

正确答案:查看最佳答案

第72题:《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)规定，监理人在应当获得监理酬金之日起()日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释，监理人可向委托人发出终止合同通知。

A.5

B.14

C.28

D.56

正确答案:查看最佳答案

第73题:关于安装工程一切险责任范围的说法，正确的是()。

A.因地震、台风等自然灾害造成的财产损失

B.因设计错误或工艺不善引起的财产损失

C.因超负荷造成的电气设备损失

D.因自然磨损造成的设备损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保险人对下列原因造成的损失和费用，负责赔偿:(1)自然灾害；(2)意外事故。选项B、C、D均属于除外责任。

第74题:缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是()。

A.合同尚未成立

B.缔约一方受有损失

C.缔约当事人有过错

D.违反先合同义务

正确答案:查看最佳答案

第75题:某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交投标文件的截止时间为4月25日，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为()。

A.3月20日

B.3月30日

C.4月25日

D.4月30日

正确答案:查看最佳答案

第76题:某工程因危及结构安全的原因导致停工，施工单位申请复工，应提交的文件是()。

A.建设单位出具的工程鉴定文件

B.监理单位出具的工程鉴定文件

C.施工单位出具的工程鉴定文件

D.有资质的检测单位出具的工程鉴定文件

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师地位的说法，正确的是()。

A.工程师不属于雇主人员

B.工程师在合同履行期间独立工作

C.工程师的权利并不来自雇主

D.工程师应当尽力帮助承包商解决问题

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程师属于雇主人员，但不同于雇主雇佣的一般人员，在施工合同履行期间独立工作。雇主授予工程师独立作出决定的权限。工程师处理施工过程中有关问题时应保持公平(Fair)的态度。

第78题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是()。

A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价.索赔等事项

B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行

C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令

D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，如单价的合理调整.变更估价.索赔等，行使通用条款和专用条款中规定的权力。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现。承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行。监理人未能按合同约定发出指示.指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任。

第79题:某招标项目采用限制合格者数量的合格标准，若某一家放弃投标，则()。

A.重新进行资格预审

B.改变合格标准

C.由下一家递补维持预定数量

D.减少预定数量

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:监理人确认分包工程的施工质量工作包括()。

A.检查确认分包工程的施工质量

B.审查、批准分包商的索赔

C.向分包商发出变更指令

D.审查分包商的资质

E.计量确定分包商完成的工程量

正确答案:查看最佳答案

第81题:FIDIC《施工合同条件》规定，最终结算的合同价可能与中标函中注明的接受的合同款额不一定相等，究其原因，涉及的影响因素包括()。

A.合同的有效期限

B.合同类型特点

C.发生应由业主承担责任的事件

D.可调价合同

E.承包商延误工期或提前竣工

正确答案:查看最佳答案

第82题:(1)关于质押担保方式的说法，正确的有()。

A.质押中的质物需转移占有

B.专利权可以质押

C.股权不可质押

D.建设用地使用权不可质押

E.土地所有权可以质押

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是担保方式。选项A正确，质权是一种预定的担保物权，以转移占有为特征。权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括:汇票.支票.本票；(2)债券.存款单；(3)仓单.提单；(4)可以转让的蕋金份额.股权；(5)可以转让的注册商标专用权.专利权.著作权等知识产权中的财产权；(6)应收账款；(7)法律.行政法规规定可以出质的其他财产权利。参见教材P12～13。

第83题:工程开工前，项目监理机构应进行施工现场质量管理检查，其主要内容包括()。

A.施工单位的质量责任制

B.主要专业工种操作岗位证书

C.分包单位管理制度

D.图纸会审记录

E.地质勘察资料

正确答案:查看最佳答案

第84题:依据标准施工合同文本，承包人的清场义务是指()。

A.施工场地内残留的垃圾已全部清除出场

B.临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原

C.按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，已按计划撤离施工场地

D.通往施工场地的临时道路平整或复原

E.工程建筑物周边施工堆积物，已按监理人指示全部清理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程接收证书颁发后，承包人应对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。(1)施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；(2)临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；(3)按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；(4)工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；(5)监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

第85题:合同法律关系包含的要素有()。

A.主体

B.内容

C.法律规范

D.法律事实

E.客体

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系包括合同法律关系主体、客体、内容三个要素。

第86题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人仅限于给予承包人费用补偿的情形有()。

A.法规变化引起的价格调整

B.监理人的指示错误

C.因不可抗力停工期间的工程照管

D.发包人提供图纸延误

E.重新检验隐蔽工程质量

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人的指示错误、发包人提供图纸延误，承包人有权要求延长工期、增加费用和支付合理利润。重新检验隐蔽工程质量，根据检查结果确定责任承担。

第87题:根据《招标投标法》的规定，可以不进行招标，采用直接委托的方式发包任务的工程建设项目包括()。

A.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目

B.施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的

C.停建或者缓建后恢复建设的单位工程，且承包人未发生变更的

D.采用特定专利技术、专有技术进行勘察、设计或施工的

E.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况的

正确答案:查看最佳答案

第88题:勘察合同履行中，由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停.窝工或来回进出场地，发包人应承担的责任包括()等。

A.补偿发包人来回的进出场费和调遣费

B.付给勘察人停.窝工费，金额按预算的平均工日产值计算

C.费用按实际延误的工日乘以延时费率计算

D.工期按实际延误的工日顺延

E.补偿勘察人来回的进出场费和调遣费

正确答案:查看最佳答案

第89题:代理法律制度中的委托代理，代理人(或行为人)因()承担法律责任。

A.委托授权不明

B.无权代理未经追认

C.与第三人恶意串通

D.完成代理事项，被代理人不接受行为后果

E.复代理行为未经追认

正确答案:查看最佳答案

第90题:设备安装工程的竣工验收阶段，下列有关组织试车的论述中，正确的有()。

A.单机无负荷试车由发包人组织

B.单机无负荷试车由承包人组织

C.联动无负荷试车由发包人组织

D.联动无负荷试车由承包人组织

E.竣工后的试车由承包人组织

正确答案:查看最佳答案

第91题:项目监理机构对施工单位报送的工程开工报审表及相关资料进行审查的内容有()。

A.施工单位资质等级是否符合相应施工工作

B.施工组织设计是否已由总监理工程师签认

C.施工单位的管理及施工人员是否已到位

D.施工机械是否已具备使用条件

E.施工单位现场质量安全生产管理体系是否已建立

正确答案:查看最佳答案

第92题:某一般项目的评标委员会组成如下:招标人代表2人，建设行政监督部门代表2人，技术、经济方面专家4人。招标人直接指定的技术专家1人。下列关于此评标委员会人员组成的说法正确的有()。

A.不应该包括建设行政监督部门代表

B.不应该包括招标人代表

C.技术、经济方面的专家所占比例偏低

D.招标人代表所占比例偏低

E.招标人可以直接指定专家

正确答案:查看最佳答案

第93题:合同履行中发生下列()情况属设计人违约:

A.设计人转包

B.违法分包

C.未经发包人同意擅自分包

D.发包人原因造成设计停止

E.发包人未支付设计费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同履行中发生下列情况之一的，属于设计人违约:(1)设计文件不符合法律以及合同约定:(2)设计人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包;(3)设计人未按合同计划完成设计，从而造成工程损失;(4)设计人无法履行或停止履行合同;(5)设计人不履行合同约定的其他义务。

第94题:招标人向建设行政主管部门办理招标申请手续时，招标备案文件中应说明的内容有()。

A.招标工作范围

B.计划工期

C.对投标人的资质要求

D.招标费用预算

E.评标办法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标备案文件应说明:招标工作范围；招标方式；计划工期；对投标人的资质要求；招标前期准备工作完成情况；自行还是委托招标等内容。

第95题:依据《民法典》的规定，合同履行的原则包括()。

A.公开原则

B.公正原则

C.全面履行原则

D.诚实信用原则

E.公平原则

正确答案:查看最佳答案

第96题:根据《担保法》，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得价款，债权人受偿的原则有()。

A.抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿

B.抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿

C.抵押权已登记的，先于未登记的受偿

D.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿

E.抵押权未登记的，按照债权比例受偿

正确答案:查看最佳答案

第97题:以下关于工程开工条件审查，正确的有()。

A.总监代表应组织专业监理工程师审查工程开工报审相关资料

B.设计交底完成后，方可签发开工令

C.图纸会审完成后，方可签发开工令

D.施工组织设计已由总监理工程师签认后，方可签发开工令

E.建设单位批准后，项目监理机构方可签发开工令

正确答案:查看最佳答案

第98题:勘察人作为建设工程勘察合同当事人，应当具备的条件包括()。

A.必须具备法人资格

B.必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照

C.必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书.工程勘察收费资格证书

D.必须在其核准的经营范围内从事建设活动，超越其经营范围订立的建设工程勘察合同如违反禁止经营.限制经营.特许经营的相关规定则为无效合同

E.必须在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动，超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为无效合同。

第99题:关于设备采购的质量控制，以下说法正确的有()。

A.成套设备及生产线设备采购，宜采用市场采购的方式

B.总包单位采购，采购方案由监理工程师编写报总监理工程师批准

C.市场采购设备，一般用于标准设备的采购

D.建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案

E.向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商

正确答案:查看最佳答案

第100题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定，建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。

A.勘察

B.设计

C.采购

D.施工

E.试运行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。

第101题:下列文件中，属于招标文件组成内容的有()。

A.投标人针对招标文件提出的质疑

B.投标预备会的会议纪要

C.对投标人质疑的书面解答

D.招标人发布的资格预审公告

E.招标人对投标文件的修改

正确答案:查看最佳答案

第102题:公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括()。

A.工程概况

B.项目资金来源

C.投标须知

D.评标方法

E.招标范围

正确答案:查看最佳答案

第103题:以下关于施工组织设计，正确的是()。

A.施工组织设计经施工项目技术负责人签认后报送项目监理机构

B.施工组织设计需要修改的，由总监代表签发书面意见退回修改

C.项目监理机构宜将要求发回修改施工组织设计的情况及时向建设单位通报

D.施工组织设计需要调整时，由建设单位审批

正确答案:查看最佳答案

第104题:对于标的额较小的中小型工程评标可以采用定性比较的专家评议法，下列关于专家评议法的表述中，正确的是()。

A.评标过程简单

B.以得分最高的投标书为最优

C.在较短时间内即可完成

D.科学性较差

E.将评审内容分类后分别赋予不同权重

正确答案:查看最佳答案

第105题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于碗扣式钢管脚手架连墙件正确的有()。

A.当连墙件不能呈水平设置时，与脚手架连接的一端应下斜连接

B.每层连墙件应在同一平面

C.连墙件位置应由建筑结构和风荷载计算确定

D.连墙件水平间距不应大于6m

E.连墙件可采用柔性结构

正确答案:查看最佳答案

第106题:招标准备阶段招标人的主要工作包括()。

A.向建设行政主管部门办理申请招标手续

B.选择招标方式

C.发布招标公告

D.编制招标有关文件

E.资格预审

正确答案:查看最佳答案

第107题:合同纠纷和解解决的优点体现在()。

A.有利于和解协议的执行

B.简便易行

C.有利于经济、及时地解决纠纷

D.和解双方不得反悔

E.有利于维护合同双方的友好合作关系，使合同能更好地得到履行

正确答案:查看最佳答案

第108题:根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不予退还的情形有()。

A.投标人撤回已提交的投标文件

B.投标人撤销已提交的投标文件

C.投标人拒绝延长投标有效期

D.中标人拒绝订立合同

E.中标人拒绝提交履约保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(2)没收投标保证金的情况招标过程中出现下列情形之一时，招标人有权没收该投标人的投标保证金:(1)投标人在投标有效期内撤销或修改投标文件；(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。投标截止日期前，投标人要求撤标或修改投标文件中的部分内容，不构成投标人违约。投标人书面通知招标人撤回投标文件，招标人在收到书面通知后退还投标保证金。投标人拒绝延长投标有效期，失去竞争资格，但有权收回其投标保证金。下列任何情况发生时，投标保证金将被没收:一是投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标；二是中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正；三是中标人根据规定未能提交履约保证金；四是投标人采用不正当的手段骗取中标。

第109题:保险人可以对()带来的损失不负责赔偿。

A.设计原因

B.自然事件

C.原材料缺陷或工艺不善

D.意外事故

E.维修保养费用

正确答案:查看最佳答案

第110题:下列关于监理人指示变更描述正确的有()。

A.可划分为直接指示的变更和通过与承包人协商后确定的变更

B.直接指示的变更属于必须实施的变更

C.直接指示的变更不需征求承包人意见

D.监理人首先向承包人发出变更意向书，并附必要的图纸和相关资料

E.若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，不进行回复即可

正确答案:查看最佳答案

第111题:从商务角度，下列情况视为没有实质性响应，其投标将被拒绝的有()。

A.投标人未提交投标保证金

B.投标文件已按照要求逐页签字的

C.投标人及其制造商与招标人、招标机构有利害关系的

D.投标文件无法定代表人签字

E.投标有效期不足的

正确答案:查看最佳答案

第112题:工程设计资质分为()。

A.工程设计综合资质

B.工程设计行业资质

C.工程设计专业资质

D.工程设计专项资质

E.工程设计劳务资质

正确答案:查看最佳答案

第113题:投标保证金的形式可以是()。

A.现金

B.支票

C.汇票

D.银行保函

E.股权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标保证金的形式除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。

第114题:下列关于建筑工程一切险保险人的保险责任期限的说法中，正确的有()。

A.工程延误竣工，工程竣工验收日为保险责任终止日

B.工程延误竣工，保险责任至保险单约定的时间止

C.工程提前竣工，保险责任至保险单约定的时间止

D.工程提前竣工，工程竣工验收日为保险责任终止日

E.工程提前被所有人实际占用或使用，占用日为保险责任终止日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。

第115题:以下关于监理单位质量责任，正确的有()。

A.依法与建设单位签订监理合同

B.对施工单位的质量承担连带责任

C.监理责任主要有违法责任和违约责任两个方面

D.解决施工中对设计提出的问题

E.持工程质量事故调查

正确答案:查看最佳答案

第116题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),以下关于扣件式钢管模板支撑架构造要求正确的有()。

A.扫地杆.水平拉杆.剪刀撑宜采用48.3mmx35mm钢管

B.扫地杆.水平杆宜采用搭接

C.立杆可采用搭接

D.剪刀撑应采用搭接

E.杆件搭接长度不得小于1000mm

正确答案:查看最佳答案

第117题:FIDIC土木工程施工合同条件规定，在()情况下，监理工程师应批准承包商合理展延合同工期。

A.工程发生额外或附加工作需要延期完成

B.现场出现异常恶劣的气候条件无法正常施工

C.承包商的机械设备故障造成的暂停施工

D.业主提供的设备延期到货造成的延误

E.承包商施工组织不当导致的停工

正确答案:查看最佳答案

第118题:材料采购合同履行中，可用来验收现场交货质量的方法有()。

A.查点衡量法

B.物理试验法

C.理论换算法

D.化学分析法

E.经验鉴别法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:质量验收方法包括经验鉴别法、物理试验、化学分析。数量验收方法包括衡量法、理论换算法、查点法。详见教材第131页。

第119题:下列选项中属于监理人对分包合同的管理工作的有()。

A.检查确认分包工程的施工质量

B.确认分包人完成的工程量

C.向分包商发出变更指令

D.审查分包商的资质

E.对分包人使用的材料进行监督

正确答案:查看最佳答案