节选部分<<2024版青海省西宁监理工程师在线模拟考试真题>>题型

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:以下关于运输的相关规定描述错误的是()

A.卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料运输

B.卖方应在合同材料预计启运7日前，将合同材料名称、装运材料数量、重量、体积(用m3表示)、合同材料单价、总金额、运输方式、预计交付日期和合同材料在装卸、保管中的注意事项等预通知买方，

C.合同材料启运后48小时之内正式通知买方

D.合同材料中包括单个包装超大和(或)超重的，卖方应将超大和(或)超重的每个包装的重量和尺寸通知买方

正确答案:查看最佳答案

参考解析:卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料运输。除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同材料预计启运7日前，将合同材料名称、装运材料数量、重量、体积(用m3表示)、合同材料单价、总金额、运输方式、预计交付日期和合同材料在装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同材料启运后24小时之内正式通知买方。如果合同材料中包括单个包装超大和(或)超重的，卖方应将超大和(或)超重的每个包装的重量和尺寸通知买方:如果合同材料中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品。则危险品的品名、性质、在装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

第1题:施工合同示范文本规定，发包人()，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。

A.未经承包人同意

B.未经工程师审核确认

C.未经工程师对分包工程验收

D.在分包人未提交工程进度表时

正确答案:查看最佳答案

第2题:下列建设工程勘察设计业务分包行为中，不属于违法分包的是()。

A.分包建设工程主体部分的勘察设计业务

B.未经发包方书面同意分包建设工程勘察设计业务

C.经发包方书面同意分包建设工程除主体部分的勘察设计业务

D.分包给不具备相应资质条件的单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程勘察设计单位不得将所承揽的建设工程勘察设计业务转包。除建设工程主体部分的勘察.设计外，经发包方书面同意，承包方可以将建设工程其他部分的勘察.设计分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察.设计单位。

第3题:某材料采购合同，现场交货清点时发现，实际交货数量比订购数量少10%。采购方支付的货款应为()。

A.订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金

B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金

D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

正确答案:查看最佳答案

第4题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),斜道脚手片应采用横铺，每隔()设一防滑条。

A.500mm

B.350mm

C.400mm

D.300mm

正确答案:查看最佳答案

第5题:委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准等属于()。

A.正常监理工作

B.附加监理工作

C.额外监理工作

D.义务监理工作

正确答案:查看最佳答案

第6题:按照《建设工程监理合同》规定，执行监理业务过程中()不违反监理人员应遵守的职业道德。

A.向其他人泄露委托人申明的秘密

B.从承包方获取提前工期奖金

C.帮助承包人完善施工组织设计

D.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔

正确答案:查看最佳答案

第7题:工程监理单位授权总监理工程师组织完成监理任务而产生的代理属于()。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.延伸代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:以代理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理.法定代理和指定代理。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理。如项目经理作为施工企业的代理人.总监理工程师作为监理单位的代理人.工程招标代理机构作为建设单位的代理人等。

第8题:工程施工过程中，对已进场但检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位()。

A.停工整改并封存不合格材料

B.征求设计单位对不合格材料的使用意见

C.限期将不合格材料撤出施工现场

D.征求检测机构对不合格材料的使用意见

正确答案:查看最佳答案

第9题:某施工合同履行过程中，由承包人负责设计的图纸，经工程师审核签认后使用。一旦由于设计质量缺陷给工程造成损失，则该损失应由()承担。

A.发包人

B.工程师

C.承包人

D.发包人与承包人共同

正确答案:查看最佳答案

第10题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是()。

A.发包人要求**合同，设计人未开始工作的，不退还定金

B.合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金

C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费

D.因设计**工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费

正确答案:查看最佳答案

第11题:下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是()。

A.协议书、投标保函、履约保函

B.投标保函、履约保函、预测款保函

C.协议书、预付款保函、履约保函

D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件。

第12题:缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是()。

A.缔约一方受损

B.缔约当事人有过错

C.合同尚未成立

D.缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系

正确答案:查看最佳答案

第13题:根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是()。

A.发包人提供的材料不符合要求

B.监理人的指示错误

C.不可预见的物质条件

D.异常恶劣的气候条件

正确答案:查看最佳答案

第14题:监理工程师收到承包人递交的索赔报告和相关资料后，应在()天内完成审查并报送发包人。

A.14

B.21

C.28

D.35

正确答案:查看最佳答案

第15题:招标单位在评标委员会中人员不得超过1/3，其他人员来自()。

A.上级行政部门

B.监理单位

C.招标单位的董事会

D.省.市政府部门提供的技术.经济等方面的专家

正确答案:查看最佳答案

第16题:根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是()。

A.第三方保证

B.动产质押

C.既有建筑物抵押

D.银行保函

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式。

第17题:依据《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)规定，关于委托人义务，下列说法中正确的是()。

A.在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密

B.对建设工程有关事项和工程设计提出建议

C.负责合同的协调管理工作

D.在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料

正确答案:查看最佳答案

第18题:在建设工程材料采购合同中，有供货方代运的货物，应由()在站场提货地点共同验货，以便发现灭失、短少、损坏等情况，能及时分清责任。

A.采购方和运输部门

B.供货方和采购方

C.供货方和运输部门

D.供货方、采购方和运输部门

正确答案:查看最佳答案

第19题:根据《建设工程监理规范》，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是()。

A.施工不当造成质量缺陷

B.施工存在质量问题

C.施工单位采用不适当的施工工艺

D.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工

正确答案:查看最佳答案

第20题:某工程项目现场有甲.乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()。

A.自行负责

B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延

C.不予补偿，但应合理顺延合同工期

D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

正确答案:查看最佳答案

第21题:下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是()。

A.和解

B.调解

C.行政复议

D.仲裁

正确答案:查看最佳答案

第22题:施工企业以自己的资产为抵押物向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，在依法拍卖该房产时尚欠银行600万元本金.30万元利息.50万元违约金，拍卖房产得款500万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务()。

A.还有100万元

B.还有150万元

C.还有190万元

D.全部消灭

正确答案:查看最佳答案

第23题:在进行大型工程设备采购招标的过程中，任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，均应以书面形式通知招标机构和招标人。招标机构和招标人的做法正确的是()。

A.以口头形式答复给所有购买招标文件的潜在投标人，并说明问题来源

B.以口头形式答复给所有购买招标文件的潜在投标人，不得透漏问题来源

C.以书面形式答复给所有购买招标文件的潜在投标人，并说明问题来源

D.以书面形式答复给所有购买招标文件的潜在投标人，不得透漏问题来源

正确答案:查看最佳答案

第24题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，价格调整公式中的定值权重为0.2时，可调因子的变值权重之和为()。

A.0.8

B.1.0

C.1.2

D.1.8

正确答案:查看最佳答案

参考解析:定值权重与可调因子的变值权重之和为1.0。

第25题:FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在()前不能合理预见到的风险，归业主承担。

A.合同签字日

B.基准日

C.下达开工令

D.风险事件发生日

正确答案:查看最佳答案

第26题:工程建设过程中，确定工程项目的质量目标应在()阶段。

A.项目可行性研究

B.项目决策

C.工程设计

D.工程施工

正确答案:查看最佳答案

第27题:根据《标准施工合同》，就图纸、通用合同条款和已标价的工程量清单而言，优先解释的顺序是()。

A.已标价的工程量清单→通用合同条款→图纸

B.已标价的工程量清单→图纸→通用合同条款

C.通用合同条款→已标价的工程量清单→图纸

D.通用合同条款→图纸→已标价的工程量清单

正确答案:查看最佳答案

第28题:根据《标准设计招标文件》，属于设计招标文件中“发包人要求”内容的是()。

A.设计文件审查要求

B.适用规范标准

C.设计工作计划

D.设计方案说明

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人要求通常包括以下内容:勘察或设计要求、适用规范标准、成果文件要求、发包人财产清单、发包人提供的便利条件、勘察人或设计人需要自备的工作条件、发包人的其他要求。

第29题:招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为8家的方式。当排名第8的投标人放弃投标时，应当()。

A.仅允许排名前7名的投标人参加投标

B.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量

C.由排名第9的递补，维持8家投标人

D.重新进行资格预审

正确答案:查看最佳答案

第30题:工程施工质量不符合要求时，经返工重做或更换器具.设备的检验批应()。

A.予以验收

B.有条件验收

C.重新进行验收

D.专门验收

正确答案:查看最佳答案

第31题:以下不属于综合评估法初步评审内容的是()。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.项目管理机构评审

正确答案:查看最佳答案

第32题:FIDIC《施工合同条件》规定，业主提前占用的工程如果出现施工质量缺陷，则应负有责任的是()。

A.业主

B.政府监督部门

C.承包商

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第33题:取得工程勘察()资质，可以承接岩土工程治理、工程钻探、凿井等工程勘察业务。

A.综合

B.专业

C.劳务

D.资金

正确答案:查看最佳答案

第34题:某建筑公司致函钢材经销商甲公司:“我公司欲以3300元／t的价格购买函25的螺纹钢30t，有意者请于3d内回复。”乙公司获悉此事，赶在甲公司回复之前致电建筑公司:“同意报价，准备接货事宜。”请问，乙公司发出的这份通知属于()。

A.承诺

B.要约

C.反要约

D.要约邀请

正确答案:查看最佳答案

第35题:由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此提出索赔，这种索赔叫做()。

A.费用索赔

B.工期索赔

C.工程加速索赔

D.工程变更索赔

正确答案:查看最佳答案

第36题:在监理合同履行中，出现()情况，委托人有权追究监理人的违约赔偿责任。

A.工程总投资超过预期金额

B.因承包人原因导致工程延长

C.监理工程师没有进行合同内规定的检查而出现质量事故

D.监理工程师指示承包人进行额外检查所造成的费用增加

正确答案:查看最佳答案

第37题:某施工项目采用评标价法评标。评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是()。

A.甲投标人，合同价为7040万元

B.甲投标人，合同价为7080万元

C.乙投标人，合同价为7050万元

D.乙投标人，合同价为7060万元

正确答案:查看最佳答案

第38题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，设计合同采用定金担保，合同总价的()为定金。

A.15％

B.20％

C.25％

D.30％

正确答案:查看最佳答案

第39题:在施工图不完整或当准备发包的工程项目内容.技术经济指标一时尚不能明确.具体地予以规定时，往往采用()计价方式。

A.可调总价合同

B.固定总价合同

C.估算工程量单价合

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

第40题:《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)中，由于委托人严重违约拖欠应付监理人的酬金，监理人可以单方面提出()。

A.变更合同

B.撤销合同

C.暂停合同

D.终止合同

正确答案:查看最佳答案

第41题:FIDIC施工合同条件下，预付款保函()。

A.在收到预付款的同时提交

B.金额大于预付款金额

C.由业主提交工程师

D.金额随承包商对预付款的偿还而递减

正确答案:查看最佳答案

第42题:对于发包人供应的村料设备，在到货前24小时，发包人应以书面形式通知承包人，若发包人不按规定通知承包人验收，发生的损坏费用应由()负责。

A.承包人

B.发包人

C.设备保管员

D.设备运输者

正确答案:查看最佳答案

第43题:避免索赔争议的最有效的办法是()。

A.按照合同约定行事

B.工程师充分地与合同双方协商，最好达成一致，取得共识

C.从事实出发，实事求是

D.从工程整体效益、工程总目标的角度出发做出判断或采取行动

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需要总监理工程师签字并加盖执业印章的是()。

A.监理单位回复单

B.施工组织设计报审表

C.分部工程报验表

D.工程复工报审表

正确答案:查看最佳答案

第45题:第一次工地会议纪要应由()负责起草，并经与会各方代表会签。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.项目监理机构

D.建设单位代表

正确答案:查看最佳答案

第46题:下列合同法律关系的客体中，属于行为的是()。

A.建筑材料

B.建筑设备

C.勘察设计

D.知识产权

正确答案:查看最佳答案

第47题:经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工任务分包给分包人，由分包人向发包人履行部分义务。关于这一法律关系，下列说法正确的是()。

A.在合同履行期间，债权人可以强制要求三人履行债务

B.若三人违约，当事人可直接向其追究违约责任

C.当事人之间的权利义务关系不改变

D.当事人之间的权利义务关系自合同生效之日起转移给三人

正确答案:查看最佳答案

第48题:合同法律关系()，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。

A.主体

B.客体

C.内容

D.事实

正确答案:查看最佳答案

第49题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，人货两用施工升降机底笼门与吊笼应设有可靠的()。

A.拉结装置

B.机械锁止装置

C.电气开关

D.机电连锁装置

正确答案:查看最佳答案

第50题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，低温热水地面辐射供暖系统中，室内温度调控装置的温度传感器宜安装在距地面()的内墙上，且避开阳光直射和发热设备。

A.0.3m

B.0.9m

C.1.4m

D.1.8m

正确答案:查看最佳答案

第51题:设计工作正式开始前，发包人预先给付设计单位的一笔拨款在合同内规定为定金。合同履行过程中进行阶段支付时，发包人()。

A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回

B.按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均值扣回

C.每次阶段支付时均不许扣减定金

D.每次阶段支付时可将一定比例定金冲抵部分设计费

正确答案:查看最佳答案

第52题:采用直方图法分析工程质量时，出现绝壁型直方图的原因是()

A.组数或组距确定不当

B.不同设备生产的数据混合

C.原材料发生变化

D.人为去掉上限下限数据

正确答案:查看最佳答案

第53题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，薄型钢结构防火涂料的厚度为()。

A.≤3mm

B.>3mm，≤7mm

C.>7mm，<15mm

D.>7mm，≤45mm

正确答案:查看最佳答案

第54题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，工程师不能按时参加试车的，须在开始试车前以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过()h。

A.6

B.12

C.21

D.48

正确答案:查看最佳答案

第55题:对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种()。

A.合法行为

B.违法行为

C.自然事件

D.社会事件

正确答案:查看最佳答案

第56题:以下不属于智力成果的是()

A.专利权

B.工程设计

C.技术秘密

D.绑扎钢筋

正确答案:查看最佳答案

参考解析:智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权、技术秘密及在特定情况下的公知技术。如专利权、工程设计等，都有可能成为合同法律关系的客体。

第57题:根据FIDIC《施工合同条件》中对变更的规定，工程师发布的下列变更指示中，错误的是()。

A.改变设计图样中某建筑物的位置和尺寸

B.将承包范围内的部分施工任务交予其他承包商完成

C.增加与工程相关的必要附加工作

D.推迟承包商施工计划中部分工程的施工时间

正确答案:查看最佳答案

第58题:根据《标准施工合同》，发包人在工程施工准备阶段的义务是()。

A.组织施工单位测设施工控制网

B.组织监理单位编制施工组织设计

C.组织设计单位进行设计交底

D.组织监察单位进行现场勘查

正确答案:查看最佳答案

第59题:在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示。承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在合同约定的时间内未作出任何答复，承包人应()。

A.向工程师再次发出请求复工通知

B.向发包人发出请求复工通知

C.继续等待工程师的复工指示

D.自行复工继续后续工程的施工

正确答案:查看最佳答案

第60题:以下关于装配式建筑PC构件存放，正确的是()。

A.墙板构件采用竖向方式存放，其他构件一般采用水平存放方式

B.墙板构件采用水平方式存放，其他构件一般采用竖向存放方式

C.所有构件均应采用竖向方式存放

D.所有构件均应采用水平存放方式

正确答案:查看最佳答案

第61题:下列关于中标人选定原则的说法，不正确的是()。

A.设计招标应为设计方案最优者

B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者

C.施工招标为投标报价最低者

D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者

正确答案:查看最佳答案

第62题:在施工索赔中，监理工程师处理索赔的决定()。

A.排除了法院的诉讼管辖

B.仲裁机构应予以认可

C.承包人必须接受

D.不具有强制性的约束力

正确答案:查看最佳答案

第63题:在调价公式中，各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前()天的各可调因子的价格指数。

A.14

B.28

C.42

D.56

正确答案:查看最佳答案

第64题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)出厂年限超过5年的钢丝绳式施工升降机和出厂年限超过8年的齿轮齿条式施工升降机，应进行()，合格后方可继续使用。

A.自行检测

B.维护保养

C.无损检测

D.安全评估

正确答案:查看最佳答案

第65题:合同当事人对合同所约定的权利、义务发生争议，不能达成和解协议时，在经济合同管理机关或有关机关、团体等的主持下，通过对当事人进行说服教育，促使双方互相做出适当的让步，平息争端，自愿达成协议，以求解决经济合同纠纷的方法是()。

A.调解

B.和解

C.诉讼

D.仲裁

正确答案:查看最佳答案

第66题:发包人按照合同约定方式预留质保金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的()

A.3%

B.5%

C.2%

D.10%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:4.质量保证金发包人按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。合同约定由承包人以银行保函代替预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%。

第67题:工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是()。

A.要求重新评标

B.口头说明其不同意见和理由

C.书面说明其不同意见和理由

D.要求其他成员说明同意的意见和理由

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

第68题:由第三人向债权人履行债务时，在合同履行期限内()。

A.债权人可要求第三人履行债务

B.债权人可强迫第三人履行债务

C.债权人可直接追究第三人的违约责任

D.债权人可强迫债务人履行债务

正确答案:查看最佳答案

第69题:依法必须进行招标的项目，在下列情况中不可以进行邀请招标的是()。

A.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的项目

B.有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择的项目

C.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目

D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例小的项目

正确答案:查看最佳答案

第70题:甲公司与乙公司签订的采购合同约定，10月13日甲公司向乙公司支付50万元预付款，11月13日乙公司将采购物品送至甲公司处。但在10月10日，甲公司获取确切证据证明乙公司届时将不能履行合同，10月13日乙公司要求甲公司支付预付款，此时甲公司可以行使()。

A.后履行抗辩权

B.不安抗辩权

C.同时履行抗辩权

D.撤销权

正确答案:查看最佳答案

第71题:公开招标与邀请招标，在招标程序上的主要差异之一表现为是否()。

A.编制招标文件

B.进行资格预审

C.进行公开开标

D.组织现场考察

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，犀面工程质量验收应该由()组织。

A.施工单位项目负责人

B.总监理工程师代表

C.专业监理工程师

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第73题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，()及以上大风和雾.雨.雪等恶劣天气时应暂停室外脚手架搭设和拆除。

A.六级

B.五级

C.四级

D.三级

正确答案:查看最佳答案

第74题:当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自()之日起生效。

A.签订

B.登记

C.履行

D.主合同生效

正确答案:查看最佳答案

第75题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-215,开关箱中漏电保护器额定漏电动作时间不应大于()。

A.1.0S

B.0.5S

C.0.2S

D.0.1S

正确答案:查看最佳答案

第76题:《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，只要单项合同估算价在100万元人民币以上的()必须进行招标。

A.施工材料的采购

B.重要设备.材料的采购

C.勘察.设计服务的采购

D.监理服务的采购

正确答案:查看最佳答案

第77题:材料延迟付款违约金的公式描述正确的是()

A.延迟付款违约金=延迟付款金额×0.01%×延迟付款天数

B.延迟付款违约金=延迟付款金额×0.08%×延迟付款天数

C.延迟付款违约金=延迟付款金额×0.05%×延迟付款天数

D.延迟付款违约金=延迟付款金额×0.06%×延迟付款天数

正确答案:查看最佳答案

参考解析:延迟付款违约金=延迟付款金额×0.08%×延迟付款天数

第78题:某工程项目是按照FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷。承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月。单位工程缺陷通知期的终止时间应为()。

A.A单位工程竣工日后1年

B.A单位工程竣工日后1年3个月

C.全部工程竣工日后1年

D.全部工程竣工日后1年3个月

正确答案:查看最佳答案

第79题:某施工合同约定由承包人负责采购的某项建筑材料，使用前进行约定的性能检验，应由()。

A.工程师负责检验，发包人承担检验费用

B.工程师负责检验，承包人承担检验费用

C.承包人负责检验，发包人承担检验费用

D.承包人负责检验，承包人承担检验费用

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:指定分包商的特点主要表现为()。

A.业主选择实施该部分工程的施工单位

B.指定分包商与业主签订合同

C.承包商负责指定分包商施工的协调管理

D.指定分包商的工程款从暂定金额内支付

E.指定分包商的违约行为视为承包商违约

正确答案:查看最佳答案

第81题:下列选项中属于合同法律关系的客体的有()。

A.权利

B.行为

C.义务

D.物

E.劳动成果

正确答案:查看最佳答案

第82题:《担保法》规定的保证合同的主要内容包括()。

A.被保证的主债权种类、数额

B.债务人履行债务的方式

C.保证的期间

D.保证担保的范围

E.债务人履行债务的期限

正确答案:查看最佳答案

第83题:《合同法》规定的合同有效条件包括()。

A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力

B.当事人意思表示真实

C.合同当事人签字或盖章

D.合同应当采用书面形式

E.不违反法律或社会公共利益

正确答案:查看最佳答案

第84题:FIDIC土木工程施工合同条件规定，业主的权利有()。

A.批准或否决承包商转让合同.转包工程权

B.指定分包商

C.直接向承包商发布口头.书面“变更工程指令”

D.视承包商的严重违约情节，采取包括终止与承包商的雇佣关系等补救措施

E.要求承包商承担一个有经验的承包商在投标时通常无法预测的任何自然力作用的风险

正确答案:查看最佳答案

第85题:我国现行的监理费计算方法有()。

A.按监理工程概预算的百分比计算

B.按参与监理工作的年度平均人数计算

C.由甲乙双方按商定的其它方法计算

D.中外合资.合作.外商独资的工程项目，参照国际标准协商确定

E.按委托人提出的方法

正确答案:查看最佳答案

第86题:建设工程监理合同属于()。

A.建设工程合同

B.委托合同

C.居间合同

D.技术合同

E.双务合同

正确答案:查看最佳答案

第87题:合同履行中发生下列()情况属发包人违约:

A.设计人未按合同计划完成设计，从而造成工程损失;

B.违法分包

C.未经发包人同意擅自分包

D.发包人原因造成勘察停止

E.发包人未支付勘察费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同履行中发生下列情况之一的，属于发包人违约:(1)发包人未按合同约定支付勘察费用；(2)发包人原因造成勘察停止；(3)发包人无法履行或停止履行合同；(4)发包人不履行合同约定的其他义务。

第88题:不可抗力事件的合同责任包括()。

A.承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责

B.承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担

C.承包人机械设备损坏及停工损失，由发包人承担

D.工程所需清理.修复费用，由承包人承担

E.延误的工期相应顺延

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据《标准施工合同》，关于工程质量保证金的说法，正确的有()。

A.质量保证金从第一次支付工程进度款时起扣

B.质量保证金主要用于约束承包人在缺陷责任期内履行合同义务

C.发包人应在缺陷责任期满颁发缺陷责任终止证书时一并向承包人返还质量保证金

D.合同双方应在专用合同条款中约定每次支付工程进度款时应扣质量保证金的比例

E.质量保证金累计扣留达到约定总额时不再扣留

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人和承包人需在专用条款内约定每次支付工程进度款时应扣质量保证金的比例以及质量保证金总额。质量保证金从第一次支付工程进度款时开始起扣，累计扣留达到约定的总额为止。质量保证金用以约束承包人在施工阶段、竣工阶段和缺陷责任期内，均必须按照合同要求对施工的质量和数量承担约定的责任。监理人颁发缺陷责任终止证书后，承包人向发包人申请到期应返还的质量保证金。发包人应在14天内会同承包人按照合同规定核实承包人是否完成缺陷修复责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。详见教材第91页。

第90题:如果以合同形式的产生依据划分，合同形式则可分为()。

A.口头形式

B.书面形式

C.电传形式

D.法定形式

E.约定形式

正确答案:查看最佳答案

第91题:根据《担保法》，关于质押的说法，正确的是()。

A.出质人只能是债务人

B.存款单可以用于质押

C.质押必须转移财产占有

D.质押必须通过约定建立

E.建筑物可以用于质押

正确答案:查看最佳答案

第92题:关于建设工程委托监理合同中监理人的责任限度的表述中，正确的有()。

A.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责

B.监理人在责任期内，不负任何监理失职的责任

C.监理人在责任期内，如果因过失而造成经济损失，要负监理失职的责任

D.监理人对第三方违反合同规定的完工(交货)时限承担责任

E.监理人不对第三方违反合同规定的质量要求承担责任

正确答案:查看最佳答案

第93题:大型设备招标采购的投标报价或评标价中，属于伴随服务费用的有()。

A.出厂前的质量检验费

B.运输中破损的修理费

C.现场试运行费

D.保修期内的维护、修理费

E.运行、管理和维修人员培训费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:伴随服务的内容一般包括:(1)实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行；(2)提供货物组装和/或维修所需的工具；(3)为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；(4)在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；(5)在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和修理；(6)对买方的运行、管理和维修人员进行培训。详见教材第54、136页。

第94题:施工企业职工意外伤害险按照被保险人人数计收保险费时，说法正确的是()。

A.保险期间自保险人同意承保、收取保险费并签发保险单的当日零时起，至约定的终止日的24时止

B.提前竣工的，保险责任自行终止

C.延长工期的，应当办理保险顺延手续

D.因故停工的，工程停工期间，保险责任中止

E.被保险人应当年满18周岁至60周岁

正确答案:查看最佳答案

参考解析:自保险人同意承保、收取保险费并签发保险单的次日零时起，至约定的终止日的24时止。凡年满16周岁至65周岁、能够正常工作或劳动、从事建筑管理或作业、并与施工企业建立劳动关系的人员均可作为被保险人。

第95题:“建筑工程一切险”保险公司开始承担保险责任的日期，可能是()之中较早的时间。

A.业主与承包商签订施工合同日

B.承包商提交履约担保日

C.业主办理土地征用手续日

D.承保项目所用建筑材料运抵工地日

E.保险工程在工地动工日

正确答案:查看最佳答案

第96题:根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计合同的合同价格应包括的费用内容有()。

A.征地补偿费用

B.青苗和园林绿化补偿费用

C.设计、评估、审查工作费用

D.踏勘现场工作费用

E.施工配合费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计合同的合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，进行设计、评估、审查等，编制设计文件，施工配合等全部费用和国家规定的增值税税金。勘察合同的合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，制订纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、分析、评估、配合审查等，编制勘察文件，设计施工配合，青苗和园林绿化补偿，占地补偿，扰民及民扰，占道施工，安全防护、文明施工、环境保护，农民工工伤保险等全部费用和国家规定的增值税税金。

第97题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，投保建筑工程一切险时，需要在专用合同条款中约定的内容有()。

A.投保人

B.投保内容

C.保险金额

D.保险费率

E.保险期限

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工合同和简明施工合同的通用条款中考虑到承包人是工程施工的最直接责任人，因此均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用。具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用条款中约定。

第98题:FIDIC《施工合同条件》中的"暂列金额"的特点有()。

A.该笔款额包括在中标通知书注明的"接受的合同款额"内

B.属于承包人控制使用的应急费

C.工程师有权根据工程进展的实际需要使用该笔款项

D.该笔款项的支出只能用于与业主签订施工合同的承包人

E.工程竣工结算前，该笔款项可以只使用一部分金额

正确答案:查看最佳答案

第99题:关于工程设计招标范围的说法，正确的有()。

A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分

B.不能对施工图设计单独进行招标

C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标

D.可以采用分单项的设计任务发包招标

E.勘察与设计应当分开招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标，对计划复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行初步设计招标，而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围，可以采用设计全过程总发包的一次性招标，也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外，招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标。

第100题:关于建设工程材料釆购合同的说法，正确的有()。

A.以取得材料所有权为目的

B.以取得材料使用权为目的

C.是双务合同

D.是实践性合同

E.是无偿合同

正确答案:查看最佳答案

第101题:下列合同中，属于无效合同的有()。

A.一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同

B.以合法形式掩盖非法目的的合同

C.约定的质量标准低于国家强制性标准的合同

D.必须招标的项目未招标的合同

E.订立合同时显失公平的合同

正确答案:查看最佳答案

第102题:在工程施工中，总监理工程师应及时签发工程暂停令的情形有()。

A.建设单位要求暂停施工，经论证没必要暂停的

B.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的

C.施工单位拒绝项目监理机构管理的

D.施工单位违反工程建设强制性标准的

E.施工单位存在重大质量.安全事故隐患的

正确答案:查看最佳答案

第103题:以下关于监理通知单的签发，正确的有()。

A.监理通知单必须由专业监理工程师签发

B.监理通知单必须由总监理工程师签发

C.监理通知单对存在问题部位的表述应具体

D.监理通知单应用数据说话

E.监理通知单应详细叙述问题存在的违规内容

正确答案:查看最佳答案

第104题:风险型CM承包商对雇主委托范围的工作，()。

A.可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施

B.不得自己承担部分施工任务

C.应当全部由分包商实施

D.自己施工部分在cm工作范围内

E.自己施工部分不在cm工作范围内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:CM承包商对雇主委托范围的工作，可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施。但自己施工部分属于施工承包，不在CM工作范围内。

第105题:设计交底的内容一般包括()。

A.施工图设计文件总体介绍

B.特殊的工艺要求

C.施工中的难点.疑点和容易发生的问题

D.设计意图说明

E.地基处理方法是否合理

正确答案:查看最佳答案

第106题:《合同法》规定，合同权利义务终止，不影响合同中()的效力。

A.清理条款

B.结算条款

C.质量条款

D.风险条款

正确答案:查看最佳答案

第107题:在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.项目经理是项目经理部的代理人

C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

E.项目经理应对其行为承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人.监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理.总监理工程师作为施工企业.监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权，超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担。如果授权范围不明确，则应当由被代理人(单位)向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。如果考虑工程建设的实际情况，被代理人的承担民事责任的能力远远高于代理人，在这种情况下实际应当由被代理人承担民事责任。参见教材P8。

第108题:按照施工合同文本的规定，应当由发包人承担的费用有()。

A.购买约定使用的国内标准的费用

B.购买约定使用的国外标准的费用

C.承包人需增加图纸套数的复制费用

D.图纸的保密措施费用

E.修改施工进度计划的费用

正确答案:查看最佳答案

第109题:FIDIC施工合同条件规定，工程师在质量管理方面的权力有()。

A.对现场的材料和设备有检查和控制的权力

B.有权监督承包商的施工，对已完工程有确认或拒收权

C.有权对工程采取紧急补救措施

D.有权要求承包商解雇他的雇员

E.有权以法定或约定以外的更高的质量规范规定要求承包商，而承包商必须遵照执行

正确答案:查看最佳答案

第110题:按照施工合同示范文本的规定，由于()等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。

A.发包人未按约定提供施工场地

B.分包人对承包人的施工干扰

C.设计变更

D.承包人的主要施工机械出现故障

E.发生不可抗力

正确答案:查看最佳答案

第111题:投标保证金可以是()

A.银行保函

B.保兑支票

C.银行汇票

D.现金支票

E.其他不合法的担保形式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标保证金可以是银行保函、保兑支票、银行汇票、现金支票、现金，也可以是其他合法担保形式

第112题:工程质量事故发生后，总监理工程师应要求()。

A.保护好现场

B.采取必要措施防止事故扩大

C.提交技术处理方案

D.事故调査组进行调查

E.事故发生单位按规定要求向主管部门上报

正确答案:查看最佳答案

第113题:设计合同履行过程中，施工图设计阶段的主要任务包括()。

A.建筑设计

B.结构设计

C.设备设计

D.专业设计的协调

E.方案设计

正确答案:查看最佳答案

第114题:世界银行贷款项目采购招标采用的评标价法，除投标价外的评审要素还应有()。

A.运输费用

B.技术性能，维修运行费

C.售后服务

D.标准备件

E.企业财务状况及银行信用

正确答案:查看最佳答案

第115题:以下关于监理通知单的签发，正确的有()。

A.监理通知单必须由专业监理工程师签发

B.监理通知单必须由总监理工程师签发

C.监理通知单对存在问题部位的表述应具体

D.监理通知单应具体叙述整改时限

E.监理通知单应注明施工单位申诉的形式和时限

正确答案:查看最佳答案

第116题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),模板支撑架及其基础在下列阶段()必须进行检查与验收。

A.支架基础完工后及支架搭设前后

B.作业层上施加荷载前

C.每搭设完4m至6m高度后

D.达到设计高度后

E.停用1周恢复使用前

正确答案:查看最佳答案

第117题:关于违约金的说法，正确的有()。

A.当事人可以约定一定数额的违约金

B.当事人不可以约定按损失额计算违约金的方法

C.违约金低于违约造成损失的，当事人可以同时请求赔偿损失

D.只要约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求增加

E.只要约定的违约金高于违约造成的损失，当事人可以请求减少

正确答案:查看最佳答案

第118题:施工合同范本中所定义的“费用”包括()。

A.合同价款

B.批准承包商索赔的价款

C.承包商因自身原因导致返工的支出

D.为了保护邻近施工现场建筑物由业主直接支付给附近居民的开支款

E.因设计变更导致施工成本增加给承包商的补偿款

正确答案:查看最佳答案

第119题:下列关于设计施工总承包合同的说法错误的有()。

A.设计方案最优

B.削弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查

C.可以增加设计变更

D.减少承包人的索赔

E.可以缩短建设周期

正确答案:查看最佳答案