节选部分<<2024版湖南省监理工程师考核考前押题>>题型

"2024版湖南省监理工程师考核考前押题"对我们来说是十分重要的，特别是认真对待建筑考试的你来说尤为重要。爱迪生曾经说过，失败也是我需要的，它和成功对我一样有价值。这句话语虽然很短，但令我们浮想联翩。 这句话语虽然很短，但令我们浮想联翩。 一般来说，学习好似一片沃土，只要辛勤耕耘，定会有累累的硕果；如若懒于劳作，当别人跳起丰收之舞时，你已是后悔莫及了。不管你觉得这个建筑考试难不难，对于你来说都是百分来对待那开始我们练题吧！最后的祝福:我在这里支持着你，鼓励着你，为你加油!

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:土方开挖施工方案程序性审查应重点审查()。

A.现场施工管理机构是否建立了完善的质量保证体系

B.施工方案的审批人是否为施工单位技术负责人

C.是否遵循“验槽合格后，尽快施工垫层”的程序

D.基坑边坡土方及堆载是否符合设计要求

正确答案:查看最佳答案

第1题:甲因无足够的现金交住院费，将手表交给医院，约定明天带现金来将手表取回，医院依据()取得手表的占有。

A.抵押权

B.质押权

C.留置权

D.债权

正确答案:查看最佳答案

第2题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于混凝土泵车的使用措施，不符合安全规定的是()。

A.泵车就位地点应平坦坚实，不得停放在斜坡上，上空无高压电线

B.当用布料杆送料时，机身倾斜角度不得大于3°

C.根据施工需要延长布料配管和布料杆

D.作业中需要移动车身时，移动速度不得超过10km/h

正确答案:查看最佳答案

第3题:在设计施工总承包合同中，关于承包人的索赔，下列不能索赔利润的是()。

A.监理人的指示延误、错误

B.发包人提供的材料、设备延误

C.发包人原因未能按时发出开始工作通知

D.行政审批延误

正确答案:查看最佳答案

第4题:因地下水、地质断层、溶洞、地下障碍物等引起的索赔叫做()。

A.工程变更索赔

B.合同被迫终止索赔

C.工程延误索赔

D.意外风险和不可预见因素索赔

正确答案:查看最佳答案

第5题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，不可抗力事件发生后，承包人应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失，并在不可抗力事件结束后48h内向()通报受灾情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。

A.工程师

B.发包人

C.勘察设计单位

D.有关行政监督部门

正确答案:查看最佳答案

第6题:根据住建部有关规定，以下正确的是()。

A.有关勘察.设计和监测单位项目技术负责人应当参加危大工程验收

B.总监理工程师可授权专业监理工程代表其参加危大工程验收

C.专家论证意见为“修改后通过”的，施工单位修改后可实施

D.建设单位人员不需参加超过一定规模的危大工程专项方案专家论证会

正确答案:查看最佳答案

第7题:经过公证的合同，其法律效力()经过鉴证的合同。

A.等同于

B.高于

C.低于

D.相当于

正确答案:查看最佳答案

第8题:在某大型建设工程施工过程中，由于处理地下文物造成工期延长后，所延长的工期()。

A.应由施工承包单位承担责任，采取赶工措施加以弥补

B.应经监理工程师核查证实后纳入合同工期

C.经监理工程师核查证实后，其中一半时间应纳入合同工期

D.不需监理工程师核查证实，直接纳入合同工期

正确答案:查看最佳答案

第9题:某工程场地外有一条10kV外电线路，根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),在该线路附近吊装时，起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离为()。

A.沿垂直方向和水平方向均为1.5m

B.沿垂直方向和水平方向均为2m

C.沿垂直方向3m，沿水平方向2m

D.沿垂直方向2m，沿水平方向3m

正确答案:查看最佳答案

第10题:根据《中华人民共和国合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是()。

A.债权人应当通知债务人

B.债权人应当经债务人同意才可转让

C.主权利转让后从权利并不随之转让

D.无论何种情形合同债权都可以转让

正确答案:查看最佳答案

第11题:某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由()承担。

A.乙承包人

B.发包人

C.甲承包人

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第12题:如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经()批准。

A.发包人

B.施工承包人

C.监理人

D.原审批机关

正确答案:查看最佳答案

第13题:在FIDIC的《施工合同条件》中，合同有效期是指()。

A.合同约定的工期加经批准顺延的工期之和

B.合同签字之日起至竣工之日止的期间

C.开工之日起至结清单生效之日止的期间

D.合同签字之日起至结清单生效之日止的期间

正确答案:查看最佳答案

第14题:通用条件内以投标截止日前第28天定义为()作为划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。

A.基准日期

B.下达开工令

C.合同签字日

D.风险事件发生日

正确答案:查看最佳答案

第15题:取得工程设计()资质的企业，可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务。

A.综合

B.行业

C.专业

D.专项

正确答案:查看最佳答案

第16题:关于设计招标内容的说法，正确的是()

A.设计招标无法提出具体的工作量

B.设计招标无法要求完成的时间

C.设计招标无法限定工作范围

D.设计招标无法提出技术指标

正确答案:查看最佳答案

第17题:依据材料采购合同的规定，供货方提前交付材料。对于自提，采购方接到对方发出的提前提货通知后，()。

A.不可以拒绝提前提货，但可要求其承担增加的保管费用

B.不但可以拒绝提前提货，还可要求其承担增加的保管费用

C.不可以根据自己的实际情况拒绝提前提货

D.可以根据自己的实际情况拒绝提前提货

正确答案:查看最佳答案

第18题:甲建设单位确定乙施工单位为中标单位，于2013年5月1日发出中标通知书，双方最迟应该在()签订书面合同。

A.2013年5月15日

B.2013年5月16日

C.2013年5月30日

D.2013年5月31日

正确答案:查看最佳答案

第19题:某工程采用《标准施工招标文件》招标，中标施工单位在施工中发现招标文件中载明的部分临时场地不能使用。经发包人与设计人协调后，设计单位签发了变更设计通知单。监理人针对此变更应签发的是()。

A.变更意向书

B.监理通知单

C.变更指示

D.变更确认单

正确答案:查看最佳答案

参考解析:属于必须实施的变更，如按照发包人的要求提高质量标准、设计错误需要进行的设计修改、协调施工中的交叉干扰等情况，不需征求承包人意见，监理人经发包人同意后，发出变更指示，要求承包人完成变更工作。

第20题:依据《招标投标法》，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知”文件中，可以()。

A.要求投标人必须组成联合体投标

B.要求严格的专业资质等级

C.要求必须使用某种品牌的建筑材料

D.对本行业外的投标人提出特别要求

正确答案:查看最佳答案

第21题:监理人员在旁站时发现施工活动危及工程质量的，正确的措施是()。

A.立即口头责令施工单位整改

B.立即发出监理通知单要求施工单位整改

C.发出暂停令，指令施工单位整改

D.及时向专业监理工程师或总监报告，由总监发出暂停令，指令施工单位整改

正确答案:查看最佳答案

第22题:根据《标准设计施工总承包合同》，对于发包人要求中的错误，正确的处理方式是在订立合同时()。

A.选用无条件补偿条款或有条件补偿条款

B.将无条件补偿条款写入专用条款

C.将有条件补偿条款写入专用条款

D.明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

第23题:《建设工程监理合同》示范文本标准条件，关于监理人的权利中对选择工程总设计单位和施工总承包单位有()。

A.建议权

B.否决权

C.确认权

D.无任何权

正确答案:查看最佳答案

第24题:业主投保“建设工程一切险”后，工程项目建设过程中的()。

A.一切风险转移给保险公司

B.全部风险转移给承包商

C.部分风险转移给保险公司

D.全部风险仍由业主承担

正确答案:查看最佳答案

第25题:当业主和承包商发生的争议由仲裁机关进行仲裁时，监理单位应当()。

A.设法化解双方矛盾

B.维护业主的利益

C.保持冷静

D.积极提供作证的事实材料

正确答案:查看最佳答案

第26题:测定地基土最佳含水量时的最大干密度，应采用()。

A.烘干法

B.红外线照射法

C.轻型击实法

D.环刀法

正确答案:查看最佳答案

第27题:以下不属于ISO质量管理原则的是()。

A.以产品为关注焦点

B.领导作用

C.全员参与

D.过程方法

正确答案:查看最佳答案

第28题:设计招标过程中，为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般多采用()。

A.单独进行初步设计招标

B.技术设计招标或监理单位招标

C.技术设计招标或施工图设计招标

D.施工图设计招标或单独进行初步设计招标

正确答案:查看最佳答案

第29题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，发包人不按约定支付预付款超过一定时间的，应向承包人支付应付款的贷款利息，其支付应付款的贷款利息自()起。

A.开工日期前7天

B.承包人发出预付通知之日

C.开工之日

D.约定应付之日

正确答案:查看最佳答案

第30题:以下关于土方开挖施工方案，正确的是()。

A.必须遵循“先挖后撑”的原则

B.为保证工程进度，经总监认可，可一次性开挖到底

C.开挖到设计标高后，应立即施工垫层

D.基坑边坡土方及堆载应符合设计要求

正确答案:查看最佳答案

第31题:根据《合同法》对违约责任的规定，既具有对合同守约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是()。

A.罚金

B.利息

C.赔偿金

D.违约金

正确答案:查看最佳答案

第32题:根据《标准施工招标文件》，投标预备会在投标截止时间()日前召开。

A.5

B.7

C.10

D.15

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标预备会一般应在投标截止日15天以前进行。

第33题:建设单位应当自领取施工许可证之日起()时间内开工。

A.15天

B.一个月

C.三个月

D.半年

正确答案:查看最佳答案

第34题:构成民事赔偿责任的首要条件是()。

A.缔约当事人有过错

B.损害事实

C.合同尚未成立

D.缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系

正确答案:查看最佳答案

第35题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是()。

A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织

B.监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验

C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意

D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。监理人收到承包人共同检验通知后，既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加。承包人为了不延误施工可以单独进行试验和检验，将记录送交监理人后可继续施工。此次试验或检验视为监理人在场情况下进行，监理人应签字确认。监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，或为查清承包人试验和检验成果可靠性，监理人与承包人共同进行重新试验和检验。

第36题:企业定额的水平()。

A.应反映社会平均水平

B.应高于地区定额水平才具有竞争能力

C.都高于地区定额水平

D.都低于地区定额水平

正确答案:查看最佳答案

第37题:在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，()是错误的。

A.监理人可以拒绝验收

B.承包人承担由此发生的费用

C.承包人可暂时存放这些材料设备于现场，并按照监理人的要求重新采购符合要求的产品

D.由此造成工期延误不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第38题:材料采购合同的履行过程中，对于现场交货的钢板，采购方衡量其面积应采用的检验方法是()。

A.化学试验法

B.理论换算法

C.衡量法

D.查点法

正确答案:查看最佳答案

第39题:当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自()之日起生效。

A.签订

B.登记

C.履行

D.主合同生效

正确答案:查看最佳答案

第40题:根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为()。

A.装在设备制造厂的运输工具上

B.施工场地设备安装部位

C.运至施工场地运输工具的车面上

D.施工场地的安装作业面

正确答案:查看最佳答案

参考解析:除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。

第41题:开标时，若投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认，则应()。

A.在初评阶段予以淘汰

B.在详评阶段予以淘汰

C.作为无效投标，不再进入评标

D.返回投标人要求其修改后再进入评标

正确答案:查看最佳答案

第42题:依据标准施工合同文本，关于最终结清的说法正确的是()。

A.承包人按专用合同条款约定的份数和期限向发包人提交最终结清申请单

B.发包人应在收到后14天内审核完毕，向承包人出具最终结清证书

C.承包人对最终结清证书有异议，由监理人商定或确定

D.承包人收到发包人最终支付款后结清单生效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:关于A，承包人按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单；关于B，发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书；关于C，承包人对最终结清证书有异议，按合同争议处理。

第43题:某甲级工程监理企业在资质年检时，取得监理工程师注册证书的人员为20人，其他各项均达到标准要求，其年检结论应当为()。

A.合格

B.基本合格

C.不合格

D.基本不合格

正确答案:查看最佳答案

第44题:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是()。

A.项目经理的任职资格

B.主要技术负责人的施工管理业绩

C.各专业人员数量的合理性

D.资源配置计划的合理性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审，内容包括施工组织设计.项目管理机构.投标报价和其他因素4个方面。其中，施工组织设计的评审重点:内容完整性和编制水平;施工方案与技术措施的合理性;质量管理体系的可靠性和针对性;环境保护管理体系与措施的完整性和有效性;工程进度计划与措施的科学性和合理性;资源配备计划的合理性。(选项D)项目管理机构的评审重点:项目经理.主要技术负责人的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作;其他主要人员的配备是否合理，本项目施工涉及的专业能全覆盖。(选项A.B.C)

第45题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，同厂家.同类型的太阳能集热器或太阳能热水器，其复验取样数量正确的是()。

A.数量≤200台时，抽检1台，200台以上，抽检1台;

B.数量≤200台时，抽检1台，200台以上，抽检2台;

C.数量≤500台时，抽检1台，每增加500台增加抽检1台;

D.数量≤500台时，抽检2台，每增加500台增加抽检1台。

正确答案:查看最佳答案

第46题:按照法律规定，不能成为建筑施工合同的担保人的是()。

A.贸易公司

B.建筑公司

C.建设主管部门

D.银行

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据《标准材料采购招标文件》，合同材料的所有权和风险自()时起由卖方转移到买方。

A.交付

B.核验

C.清点

D.签约

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移到买方。

第48题:当事人一方要求变更或解除合同时，应当在()目前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可免除责任者外，应由责任方负责赔偿。

A.18

B.24

C.42

D.56

正确答案:查看最佳答案

第49题:根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是()。

A.承包人负责投保，并承担办理保险的费用

B.发包人负责投保，并承担办理保险的费用

C.承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用

D.发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用

正确答案:查看最佳答案

第50题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，应经过()共同清点。

A.发包人与承包人

B.工程师与承包人

C.发包人与工程师

D.承包人与供货人

正确答案:查看最佳答案

第51题:工程监理单位授权总监理工程师组织完成监理任务而产生的代理属于()。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.延伸代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:以代理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理.法定代理和指定代理。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理。如项目经理作为施工企业的代理人.总监理工程师作为监理单位的代理人.工程招标代理机构作为建设单位的代理人等。

第52题:下列各项中，可以质押的是()。

A.动产和智力成果

B.动产和权利

C.智力成果和权利

D.人身利益和权利

正确答案:查看最佳答案

第53题:根据《建设工程合同(示范文本)》的规定，群体工程中采取分阶段进行施工的()，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按工程编制进度计划，分别向工程师提交。

A.单项工程

B.单位工程

C.分部工程

D.分项工程

正确答案:查看最佳答案

第54题:发包人应在双方计量确认后()天内，向承包人支付工程款(进度款)。

A.7

B.10

C.14

D.28

正确答案:查看最佳答案

第55题:某工程设计合同，双方约定设计费为20万元，定金为5万元。当设计人完成设计工作70％时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步向设计人支付()。

A.15万元

B.20万元

C.25万元

D.10万元

正确答案:查看最佳答案

第56题:FIDIC《施工合同条件》规定，如果业主提前占用工程，工程师应及时颁发工程接收证书，并确认()为竣工日。

A.提出竣工验收日

B.竣工验收合格日

C.主体工程完工日

D.业主占用日

正确答案:查看最佳答案

第57题:设计评标时，设计进度计划评审的主要**进度计划()。

A.满足边设计边施工的要求

B.有利于加快施工进度

C.与工程勘察实际进度同步

D.满足招标人指定的项目建设进度计划要求

正确答案:查看最佳答案

第58题:对于设计单位要求的工程变更，应由()将工程变更设计文件下发项目监理机构，由总监理工程师组织实施。

A.施工单位

B.建设单位

C.设计单位

D.使用单位

正确答案:查看最佳答案

第59题:建设监理招标的最大特点是()。

A.非常注重监理单位的报价

B.邀请招标人较多

C.很注重监理单位能力的选择

D.很注重监理单位的资金状况

正确答案:查看最佳答案

第60题:关于设计文件变更的说法，正确的是()。

A.监理人可修改施工承包人发现的设计图纸错误

B.发包人可要求监理人修改不重要的设计

C.监理人发现的设计图纸错误应通过发包人要求设计人修改

D.设计审批部门对设计文件不审批的风险由设计人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，经过批准的设计文件不得随意变更，发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。B项，如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察.设计单位修改，经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。D项，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。

第61题:工程项目建成后，难以对工程内在质量进行检验。这是因为工程质量本身具有()的特点。

A.影响因素多

B.质量波动大

C.检验特殊性

D.终检局限性

正确答案:查看最佳答案

第62题:保证合同中，债权人与保证人对保证期间没有约定或约定不明确的，保证期间为债务履行期届满之日起()个月。

A.1

B.3

C.6

D.12

正确答案:查看最佳答案

参考解析:债权人与保证人对保证期间没有约定或约定不明确的，保证期间为债务履行期届满之日起6个月。

第63题:关于公开招标和邀请招标的开标说法中，不正确的是()。

A.公开招标和邀请招标均应举行开标会议，体现招标的公平、公正和公开原则

B.在投标须知规定的时间和地点由招标人主持开标会议，所有投标人均应参加，并邀请项目建设有关部门代表出席

C.开标时，由投标人或其推选的代表检验投标文件的密封情况

D.开标后，只允许招标人更改投标书的内容和报价及优惠条件.

正确答案:查看最佳答案

第64题:甲施工企业承建的办公楼项目已经交付使用，发包人仍拖欠部分工程款未予支付。甲在未与任何人协商的情况下，擅自将办公楼部分空余写字间卖给丙公司，则该买卖合同()。

A.可撤销

B.有效

C.可变更

D.无效

正确答案:查看最佳答案

第65题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，在合同的计价方式中，()是指在约定的风险范围内价款不再调整的合同。

A.固定价格合同

B.可调价格合同

C.成本加酬金合同

D.单项价格合同

正确答案:查看最佳答案

第66题:关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是()。

A.若招标项目设有标底，开标时应当公布

B.设有最高投标限价地，应规定最低投标限价

C.评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件

D.可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件

正确答案:查看最佳答案

第67题:工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体，()属于监控主。

A.设计单位

B.施工单位

C.工程监理单位

D.勘察单位

正确答案:查看最佳答案

第68题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),单层活动房层高不宜大于()m。

A.6.5

B.5.5

C.4.5

D.3.5

正确答案:查看最佳答案

第69题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，电梯井内应()设置硬质材料隔离措施。

A.每层

B.隔一层

C.隔两层

D.隔三层

正确答案:查看最佳答案

第70题:保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，应当取得()的书面同意。

A.被保证人

B.第三人

C.保证人

D.公证机关

正确答案:查看最佳答案

第71题:避免索赔争议的最有效的办法是()。

A.按照合同约定行事

B.工程师充分地与合同双方协商，最好达成一致，取得共识

C.从事实出发，实事求是

D.从工程整体效益、工程总目标的角度出发做出判断或采取行动

正确答案:查看最佳答案

第72题:检验批质量验收的原始记录应由()和施工单位专业质量检查员.专业工长共同签署，并在单位工程竣工验收前存档备查。

A.建设单位项目负责人

B.总监理工程师代表

C.设计单位技术负责人

D.专业监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第73题:某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指()。

A.物

B.行为

C.智力成果

D.货币

正确答案:查看最佳答案

第74题:英国NEC施工合同文本规定，当承包人发现意外地质条件有可能造成推迟竣工时间和影响合同价格时，应当()。

A.立即向对方发出早期预警

B.事后再进行索赔

C.要求对方赔偿

D.自己承担损失

正确答案:查看最佳答案

第75题:在勘察、设计合同中，属于发包人责任的是()。

A.提供设计依据资料

B.提交勘察设计成果

C.进行设计技术交底

D.不可抗力事件的影响

正确答案:查看最佳答案

第76题:仲裁委员会作出裁决后，一方当事人不履行时，另一方当事人可以()。

A.向其他仲裁委员会申请仲裁

B.向该仲裁委员会申请执行

C.向有管辖权的人民法院起诉

D.向有管辖权的人民法院申请执行

正确答案:查看最佳答案

第77题:关于连带责任保证的说法，正确的是()。

A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任

B.连带责任保证的债务人在债务履行期届满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担保证责任

C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任

D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任

正确答案:查看最佳答案

第78题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，临时建筑使用年限不应超过()年。

A.4

B.5

C.6

D.7

正确答案:查看最佳答案

第79题:在工程项目的设计成果完成后，由()负责组织签订.验收和向设计审批部门报批。

A.设计人

B.监理人

C.审图机构

D.发包人

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:工程投保建筑工程一切险后，如果因()原因导致被保险人受到损害时，保险公司负责赔偿。

A.地震

B.地面沉陷

C.施工机械制动失灵造成的损失

D.施工现场邻近建筑物的火灾

E.领有公共运输行驶执照的运输汽车在工地被砸坏

正确答案:查看最佳答案

第81题:《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款中规定的合同计价方式有()。

A.单项价格合同

B.固定价格合同

C.可调价格合同

D.成本加酬金合同

E.成本加奖金合同

正确答案:查看最佳答案

第82题:下列关于监理招标的特点，说法正确的是()

A.招标宗旨是对监理单位能力的选择

B.报价占主要地位

C.报价占次要地位

D.邀请的投标人较多

E.邀请的投标人较少

正确答案:查看最佳答案

第83题:在下列()情形下，监理人可以向委托人发出终止合同的通知。

A.监理人在应当获得监理酬金之日起30天内仍未收到支付单据，而委托人未做出书面解释

B.暂停监理业务期限已超过三个月

C.暂停监理业务期限已超过半年

D.因委托人或承包商原因造成监理合同履行难度加大

E.因不可抗力导致合同履行暂停

正确答案:查看最佳答案

第84题:发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程款，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是()。

A.承包人可申请人民法院将该工程拍卖

B.承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿

C.承包人申请拍卖该工程，应按照诉讼时效的规定，在工程竣工之日提出

D.承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价

E.承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除

正确答案:查看最佳答案

第85题:工程质量监督机构对工程建设项目的监督工作包括()。

A.检查工程项目报建审批手续是否齐全

B.检查工程项目的实际进度是否与进度计划一致

C.检查承包人是否有转包工程的行为

D.抽查检验主体结构工程的施工质量是否满足规范要求

E.监督工程验收程序是否符合验收规范的要求

正确答案:查看最佳答案

第86题:承包人与监理人对材料设备试验或检验，承包人应提供的资料包括以下()。

A.试验标准

B.试验材料

C.原始记录

D.电力燃料

E.测试要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按合同约定由监理人与承包人共同进行试验和检验的，承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

第87题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)，属于监理人的义务的有()。

A.负责工程施工中有关各方的协调管理

B.负责办理施工有关的行政批准手续

C.按合同约定派驻人员

D.使用委托人提供的设施完成工作后应归还

E.将监理机构主要成员职能分工和权限书面通知第三方

正确答案:查看最佳答案

第88题:保险决策主要表现在()。

A.是否发生

B.是否投保

C.选择保险人

D.选择保险范围

E.索赔

正确答案:查看最佳答案

第89题:质量事故处理方案中，一般处理原则包括()。

A.正确确定事故性质

B.满足用户的期望

C.正确确定处理范围

D.达到原设计标准

E.正确确定责任情况

正确答案:查看最佳答案

第90题:合同法律关系的构成要素有()。

A.目标

B.主体.

C.客体

D.内容

E.性质

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系构成的要素包括主体、客体、内容。

第91题:根据FIDIC《施工合同条件》，为了不损害承包商的合法利益，关于指定分包商的说法，正确的有()。

A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定

B.承包商对指定分包商的违约不承担责任

C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出

D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费

E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A，指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作，通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C，给指定分包商支付的工程款，从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。

第92题:承担违约责任的形式有()。

A.变更合同

B.解除合同

C.继续履行合同

D.赔偿损失

E.移交合同

正确答案:查看最佳答案

第93题:评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避的是()

A.投标人主要负责人的近亲属:

B.项目主管部门人员

C.与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审

D.曾在评标时从事违法行为受过行政处罚

E.因为其它原因受到刑事处罚

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避:1)投标人或者投标人主要负责人的近亲属:2)项目主管部门或者行政监督部门的人员:3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的:4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

第94题:合同生效应当具备的条件有()。

A.意思表示真实

B.不违反法律或者社会公共利益

C.合同的生效必须附条件

D.合同的生效必须附期限

E.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力

正确答案:查看最佳答案

第95题:根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，以下关于建设工程最低保修期，正确的有()。

A.房屋主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限

B.屋面防水工程为8年

C.供热与供冷系统为2个采暖期.供冷期

D.有防水要求的卫生间为8年

E.电气管线和设备安装工程为2年

正确答案:查看最佳答案

第96题:施工合同施工过程中，当发包人要求提前竣工时，与承包人签订提前竣工协议所包含的内容有()。

A.提前竣工时间

B.发包人为赶工提供的便利条件

C.承包人的赶工措施

D.提前竣工所需追加的合同价款

E.承包人不能按约定的时间竣工时，拖期违约赔偿金的计算方法

正确答案:查看最佳答案

第97题:合同的书面形式包括()等，这些可以有形地表现所载内容。

A.合同书

B.信件

C.数据电文

D.审批

E.公证

正确答案:查看最佳答案

第98题:标底是建设工程项目招标人编制的文件，关于标底的说法，正确的有()。

A.一个招标项目只能有一个标底

B.标底应在开标时公布

C.标底应在评标时公布

D.接近标底的投标报价应作为评标条件

E.接近标底的投标报价不应作为评标条件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:3)标底说明文件。标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容，招标人可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底。若招标项目设有标底，应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。招标人设有最高投标限价时，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法，但不得规定最低投标限价。(旧版旧材31页，新版教材删除部分内容)

第99题:《建设工程委托监理合同(示范文本)》由()组成。

A.建设工程委托监理合同

B.规范.图纸

C.委托人对监理人的授权委托书

D.标准合同条件

E.专用合同条件

正确答案:查看最佳答案

第100题:监理人对施工分包合同的管理内容有()。

A.审查分包人编制的专业工程施工方案

B.对分包工程进行巡视检查

C.监督检查分包人的施工现场质量保证体系

D.监督检查分包工程施工现场的质量安全行为

E.负责分包工程施工现场的协调管理工作A、B、C、D)确认完成的工程量等。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人接受发包人委托，仅对发包人与承包人订立合同的履行负责监督、协调和管理，因此对分包人在现场的施工不承担协调管理义务。(选项E)然而分包工程仍属于施工总承包合同的一部分，监理人仍需依据总承包合同的约定对分包工程的施工履行监督义务，包括对分包人的资质进行审查；对分包人使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督(监理人在审查承包人的专业工程施工组织设计时，应特别关注分包人拟采用的施工工艺和保障措施是否切实可行；监理人在对分包工程进行旁站、巡视过程中，发现分包人忽视质量的行为和存在安全隐患的情况，应及时书面通知承包人，要求其监督分包人纠正)；(选项

第101题:下列对设计人员错误的处理正确的是()

A.由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，设计费不变

B.由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，应免收直接受损失部分的设计费

C.损失严重的，应向发包人支付赔偿金额

D.赔偿金额累计总额不超过设计费用

E.范本中规定赔偿责任按实际损失的百分率计算，写入相关条款

正确答案:查看最佳答案

第102题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)当基坑出现下列情况()之一时，应提高监测频率。

A.监测数据变化平稳

B.监测数据达到报警值

C.监测数据变化较大或速率显著加快

D.周边地面突发较大沉降或出现严重开裂

E.基坑工程发生事故后重新组织施工

正确答案:查看最佳答案

第103题:世界银行贷款项目采购招标采用的综合打分法，除投标价外的评审要素还应有()。

A.运输费用

B.技术性能，维修运行费

C.售后服务

D.标准备件

E.企业财务状况及银行信用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括:投标价格;运输费.保险费和其他费用;投标书中所报的交货期限;偏离招标文件规定的付款条件;备件价格和售后服务;设备的性能.质量.生产能力;技术服务和培训;其他有关内容。

第104题:根据《标准施工合同》，除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括()。

A.发包人和承包人的名称

B.施工的工程或标段

C.签约合同价

D.双方义务

E.质量

正确答案:查看最佳答案

第105题:关于合同中格式条款的说法，正确的有()。

A.提供格式条款一方应提请对方注意免除其责任的条款

B.提供格式条款一方无说明免除其责任条款的义务

C.对格式条款的理解发生争议时，应按照通常的理解予以解释

D.对格式条款有两种以上解释时，应采纳提供格式条款一方的解释

E.在格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款

正确答案:查看最佳答案

第106题:下列属于发包人违约或者是应当由发包人承担的风险有()。

A.不可抗力

B.设计变更和工程量增加

C.建设工程质量不合格

D.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件

E.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h

正确答案:查看最佳答案

第107题:关于设备采购的质量控制，以下说法正确的有()。

A.成套设备及生产线设备采购，宜采用市场采购的方式

B.总包单位采购，采购方案由监理工程师编写报总监理工程师批准

C.市场采购设备，一般用于标准设备的采购

D.建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案

E.向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商

正确答案:查看最佳答案

第108题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于基坑降排水，正确的有()。

A.基坑工程专项方案中的降水控制值由总监理工程师确定

B.基坑附近有河道时，应制定专项疏.排水措施

C.必要时宜进行抽水试验确定降水影响范围

D.基坑降水可能对周围环境产生影响时，应对周边环境进行监测

E.应采取措施确保降水连续运行

正确答案:查看最佳答案

第109题:影响工程质量的环境因素包括()。

A.工程技术环境

B.工程劳动环境

C.工程社会环境

D.工程管理环境

E.工程作业环境

正确答案:查看最佳答案

第110题:建设工程施工专业分包和劳务分包的主要区别有()。

A.专业分包人的分包收入为分包合同价格，劳务分包人的分包收入为劳务报酬

B.专业分包人必须办理相关保险并支付保险费用，劳务分包人不需要单独办理保险和支付保险费用

C.专业分包人应编制专业工程施工组织设计和进度计划，劳务分包人不需要编制单独的施工组织设计

D.专业分包人对分包工程承担质量缺陷的修复责任，劳务分包人在工程验收合格后仅承担因自己原因造成的质量问题的保修责任

E.专业分包人与承包人承担合同风险，劳务分包人不独立承担风险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工专业分包和劳务分包的主要区别表现为:1、专业分包规定为分包合同价格，劳务分包规定为劳务报酬；2、专业分包人独立承担分包工程的实施风险，必须办理相关保险并支付保险费用，劳务分包人不独立承担风险，不需单独办理保险和支付保险费用；3、专业分包人应编制分包工程的施工组织设计和进度计划，报承包人批准后执行，劳务分包人不需编制单独的施工组织设计，施工纳入承包人的组织管理之中；4、专业分包工程通过竣工验收后，分包人对分包工程仍需承担质量缺陷的修复责任；全部工程竣工验收合格后，劳务分包人对其施工的工程质量不再承担责任。教材P103-104。

第111题:以下属于设备监造质量控制点的有()。

A.设备制造图纸的复核

B.制造工艺流程安排.加工设备精度的审查

C.外购配件制造过程的检查

D.工序交接见证点

E.出厂前装箱的检查确认

正确答案:查看最佳答案

第112题:仲裁的原则包括()。

A.自愿原则

B.公平合理原则

C.公开原则

D.一裁终局原则

E.仲裁依法独立进行原则

正确答案:查看最佳答案

第113题:按照施工合同示范文本的规定，由于()等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。

A.发包人未按约定提供施工场地

B.分包人对承包人的施工干扰

C.设计变更

D.承包人的主要施工机械出现故障

E.发生不可抗力

正确答案:查看最佳答案

第114题:依法必须进行施工招标的工程建设项目有下列()情况之一的，可以不进行招标。

A.需要采用不可替代的专利

B.需要采用可替代的专有技术

C.采购人依法能够自行建设、生产或者提供

D.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供

E.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求

正确答案:查看最佳答案

第115题:项目监理机构对基坑土方开挖巡视的检查要点包括()。

A.土方开挖条件是否具备

B.土方开挖顺序.方法是否与设计要求一致

C.每道支撑底面粘附的土块.垫层等是否及时清理

D.垫层混凝土的浇筑是否及时

E.卷材防水的细部处理是否符合设计要求

正确答案:查看最佳答案

第116题:资格预审文件分为资格预审须知和资格预审表两大部分，其中资格预审须知的内容包括()。

A.合同条件

B.图纸和技术资料

C.招标工程概况

D.工程量清单

E.对投标人的基本要求和指导投标人填写资格预审文件的有关说明

正确答案:查看最佳答案

第117题:按照《合同法》的规定，下列合同中，属于可撤销合同的有()。

A.订立损害社会公共利益的合同

B.必须招标的项目未招标订立的合同

C.订立显失公平的合同

D.因重大误解而订立的合同

E.乘人之危使对方在违背真实意思情况下订立的合同

正确答案:查看最佳答案

第118题:投保建筑工程一切险的工程，保险人对()造成的损失不予赔偿。

A.地面下陷

B.设计错误

C.维修保养

D.正常检修

E.气温变化

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“确定性”事件导致的损失属于保险人的除外责任。

第119题:下列关于当事人约定违约金的正确表述有()。

A.合同中必须约定违约金

B.约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求法院或仲裁机构裁定予以增加

C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人可按违约金执行

D.当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应履行债务

E.合同中未约定违约金，当事人一方有权要求违约方依法支付违约金

正确答案:查看最佳答案