节选部分<<2024年云南省一级建造师法律法规在线模拟题库>>题型

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:甲建筑公司为本公司所有的挖掘机投保了财产险，保险金额为700万元，不久建筑公司发生火灾，被保险的挖掘机全部烧毁。经有关部门勘察评估，这些挖掘机总价值为600万元，于是保险公司应赔付给建筑公司的金额为()万元。

A.700

B.350

C.600

D.650

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是保险索赔，选项分析:保险单上载明的保险财产没有全部损失，应当按照部分损失进行保险索赔。但是，财产虽然没有全部毁损或者灭失，但其损坏程度已达到无法修理，或者虽然能够修理但修理费将超过赔偿金额的，也应当按照全损进行索赔。

第1题:某工程需租用钢管，双方约定租赁期限为8个月，则下列关于该租赁合同的说法，错误的是()

A.应以书面方式订立

B.若以口头方式订立，则租赁期视为6个月

C.若以口头方式订立，出租人可随时解除合同

D.若以口头方式订立，承租人可随时解除合同

正确答案:查看最佳答案

第2题:关于建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是()。

A.建设单位以装饰工程质量不符合约定主张保修的，应予支持

B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，施工企业均应当承担民事责任

C.施工企业的保修责任可以全部免除

D.施工企业应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是未经竣工验收擅自使用的处理，选项分析:在实践中，一些建设单位出于各种原因，往往未经验收就擅自提前占有使用建设工程。为此，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

第3题:关于中标和签订合同的说法,正确的是()

A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人

B.招标人与中标人签订合同的标的,价款,质量等主要条款应当与招标文件一致,但履行期限可以另行协商确定

C.确定中标人的权利属于招标人

D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内,按照招标文件与投标人订立书面合同

正确答案:查看最佳答案

第4题:抵押担保的范围包括()。

A.主债权及利息和违约金

B.损害赔偿金和实现抵押权的费用

C.主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用

D.主债权及利息、定金、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用

正确答案:查看最佳答案

第5题:某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息，施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利息时，根据相关法律规定可以预见的判决结果是()。

A.返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息

B.认定垫资违法，利息予以没收

C.返还垫资但不支付利息

D.返还垫资并双倍支付利息

正确答案:查看最佳答案

第6题:下列选项中，有关工程竣工日期的表述，错误的是()

A.建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期

B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

C.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

正确答案:查看最佳答案

第7题:根据《建设工程安全生产管理条例》规定，建筑施工企业取得安全生产许可证应当经过住房城乡建设主管部门或者其他有关部门考核合格的人员是()。

A.主要负责人，部门负责人和项目负责人

B.主要负责人，项目负责人和专职安全生产管理人员

C.部门负责人，项目负责人和专职安全生产管理人员

D.主要负责人，项目负责人和从业人员

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工单位安全生产教育培训的规定。，选项分析:《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他部门考核合格后方可任职。

第8题:根据《文物保护法》,下列文物中不属于国家所有文物的是()

A.遗存于中国领海起源于外国的文物

B.古文化遗址,古墓

C.某公民收藏的古玩字画

D.国有企业收藏的文物

正确答案:查看最佳答案

第9题:根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是()

A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人

B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人

C.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标

D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新评标

正确答案:查看最佳答案

第10题:当事人提出证据证明存在下列情形的，人民法院应当准许重新鉴定的是()。

A.经质证认定不能作为证据使用的

B.鉴定人员工作有瑕疵的

C.鉴定程序违法的

D.鉴定结论依据不足的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是证据的种类，选项分析:当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列情形之一的，人民法院应予准许；(1)鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的；(2)鉴定程序严重违法的；(3)鉴定结论明显依据不足的；(4)经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。对有缺陷的鉴定结论，可以通过补充鉴定、重新质证或者补充质证等方法解决的，不予重新鉴定。

第11题:关于不可移动文物保护的说法，正确的是()

A.尚未核定公布为文物保护单位的由省级人民政府予以登记

B.文物保护单位的周围不得设立建设控制地带

C.历史文化名域的保护办法由国务院制定

D.在历史文化名域范围内可以进行采石活动

正确答案:查看最佳答案

第12题:关于法人的说法，不正确的是()。

A.法人分为营利法人、非营利法人、特别法人

B.项目经理部行为的法律后果由企业法人承担

C.项目经理部是法人的常设下属机构

D.有自己的财产或者经费是法人成立的条件之一

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是法人，选项分析:法人分为营利法人、非营利法人和特别法人三大类。项目经理部是法人的非常设下属机构。项目经理部行为的法律后果由企业法人承担。法人成立的条件:(1)法人应当依法成立。法人的设立目的和方式必须符合法律的规定。法人应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。(2)能够独立承担民事责任。(3)有法定代表人。

第13题:根据《建设工程质量管理条例》，关于建设单位办理工程质量监督手续的说法，正确的是()。

A.可以在开工后持开工报告办理

B.应当与施工图设计文件审查同步进行

C.可以与施工许可证或者开工报告合并办理

D.应当在领取施工许可证后办理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是依法办理工程质量监督手续，选项分析:《建设工程质量管理条例》规定，建设单位在开工前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续，工程质量监督手续可以与施工许可证或者开工报告合并办理。

第14题:根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为()办理意外伤害保险。

A.本单位职工

B.施工现场人员

C.施工现场从事特种作业人员

D.施工现场从事危险作业的人员

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是建筑意外伤害保险的规定。《建筑法》规定，鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。《建设工程安全生产管理条例》则规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。

第15题:关于联合体共同承包的说法,正确的是()

A.联合体中标的,联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任

B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程

C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

D.联合体中标的,联合体各方应分别与招标人签订合同

正确答案:查看最佳答案

第16题:下列关于建筑市场诚信行为的公布的表述中，正确的是()

A.良好行为记录信息公布期限一般为9个月至3年

B.对整改确有实效的，经批准不良行为记录信息公布期限最短不得少于6个月

C.被公告的招标投标当事人申请行政复议的，公告部门应停止违法行为记录的公告

D.不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内

正确答案:查看最佳答案

第17题:关于竣工工程质量问题处理的说法，正确的是()。

A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任

B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返工，但不能减少支付工程价款

C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位责任还是施工企业责任，施工企业都有义务进行修复或返修

D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是竣工工程质量争议的处理，选项分析:“因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任”错误，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》规定，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任:(1)提供的设计有缺陷；(2)提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；(3)直接指定分包人分包专业工程。“因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返工，但不能减少支付工程价款”错误，因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，应予支持。“未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担”错误，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

第18题:在民事诉讼中，当事人可以委托()人作为诉讼代理人。

A.1～2

B.1～3

C.1～4

D.1～5

正确答案:查看最佳答案

第19题:以下符合建设工程节能管理规定的是()。

A.注册建造师不执行节能强制标准的，吊销资格证书

B.既有建筑节能改造，主要是围护结构和供热系统改造

C.国家鼓励对无毒无害的固体废物进行填埋.焚烧

D.施工单位应当对进场的防水材料进行节能性能查验

正确答案:查看最佳答案

第20题:某旧城改造项目范围内有部分建筑需要拆除，建设单位向市政府房屋拆迁管理部门申请领取房屋拆迁许可证，则其应提交的资料中不包括()

A.旧城改造项目批准文件

B.建设用地规划许可证

C.建设工程规划许可证

D.国有土地使用权批准文件

正确答案:查看最佳答案

第21题:部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，应该()。

A.国务院裁决

B.由国务院提出意见，提请全国人民代表大会常务委员会裁决

C.由制定机关裁决

D.决定在该地方适用地方性法规的规定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是法的效力层级部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。

第22题:某工程项目完工后，施工单位于2016年3月5日提请建设单位进行竣工验收，工程于2016年3月18日通过验收，建设单位于2016年3月28日履行了备案手续，后于2016年4月2日工程交付建设单位使用，则该工程质量保修期的起始日是()

A.2016年3月5日

B.2016年3月18日

C.2016年3月28日

D.2016年4月2日

正确答案:查看最佳答案

第23题:某项目2008年3月1日确定了中标人，2008年3月8日发出了中标通知书，2008年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于()。

A.2008年3月16日

B.2008年3月31日

C.2008年4月7日

D.2008年4月11日

正确答案:查看最佳答案

第24题:某公司于2003年10月10日申请注册某商标,2004年1月10日该商标被核准注册。依据《商标法》的规定，该公司第一次申请该商标续展注册的期限为()。

A.2013年10月10日至2014年4月10日

B.2013年7月10日至2014年1月10日

C.2013年7月10日至2014年7月10日

D.2013年1月10日至2014年7月10日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是商标权，选项分析:我国《商标法》规定，注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前12个月内申请续展注册；在此期间未能提出申请的，可以给予6个月的宽展期。宽展期满仍未提出申请的，注销其注册商标。本题中，商标于2004年1月10日被核准注册。则其期满日应为2014年1月10日。那么。正常情况下注册商标续展期应为2013年1月10日至2014年1月10日。但在有6个月的宽限期的情况下，其续展申请的期限为2013年1月10日至2014年7月10日。因此，本题答案是“2013年1月10日至2014年7月10日”

第25题:某施工企业为了安全生产，建立安全生产保障体系，则正确的做法是()。

A.设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员

B.由于企业不超过300人，可以配备专职或者兼职的安全生产管理人员

C.企业人员达到300人以上才设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员

D.企业可以委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:此题考查了施工单位的安全生产责任制度。，选项分析:《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。

第26题:同一债权既有保证又有物的担保的，当债务人不履行债务时，如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式，关于债权人债权实现的说法，正确的是()。

A.第三人提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权

B.债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求承担保证责任

C.债权人放弃物的担保的，保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任

D.提供物的担保的第三人承担担保责任后，有权向保证人或债务人追债

正确答案:查看最佳答案

第27题:关于表见代理的说法,正确的是()。

A..表见代理属于无权代理,对本人不发生法律效力

B.人承担表见代理产生的责任后,可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失

C.表见代理中,由行为人和本人承担连带责任

D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事行为,构成表见代理

正确答案:查看最佳答案

第28题:下列损失属于建筑工程一切保险范围的是()。

A.设计错误引起的缺陷

B.地震引起的损失

C.工艺不善引起的保险财产本身的损失

D.非外力引起的机械装置本身的损失

正确答案:查看最佳答案

第29题:下列对总承包单位和分包单位安全责任的描述中，错误的是()。

A.建设工程实行总分包的，总承包商具有施工现场的统一管理权

B.总承包单位和分包单位对整体工程的安全生产承担连带责任

C.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任

D.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

正确答案:查看最佳答案

第30题:法律规定，用人单位因特殊原因需要劳动者延长工作时间的，每日不得超过3小时。但是建筑施工企业在()情况下，延长劳动者工作时间不受上述限制。

A.因梅雨时节即将到来抢工期

B.因基坑渗漏进行紧急处理

C.混凝土连续浇筑作业

D.夜间作业

正确答案:查看最佳答案

第31题:甲委托乙采购一种新材料并签订了材料采购委托合同，经甲同意，乙将新材料采购事务转委托给丙。关于该转委托中责任承担的说法，正确的是()。

A.乙对丙的行为承担责任

B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任

C.甲与乙对丙的行为承担连带责任

D.乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第32题:某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同约定由建筑公司预先垫付20％的工程款，但没有约定利息的计算方法。后两天公司就工程款支付发生争议，建筑公司诉讼至人民法院，要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应()。

A.对该诉讼请求全部予以支持

B.对工程款请求诉讼予以支持，对利息诉讼请求不予支持

C.对该诉讼请求全部不予支持

D.对工程款请求诉讼不予支持，对利息诉讼请求予以支持

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程价款的支付，选项分析:最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。《保障中小企业款项支付条例》规定，政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位，不得由施工单位垫资建设。

第33题:下列法律责任的承担方式中，属于行政处分的是()。

A.罚款

B.责令停产停业

C.降级

D.取消投标资格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程行政责任的种类及承担方式，选项分析:行政处分种类有:警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。

第34题:?建设单位在申请施工许可证时，需落实的资金最低不得少于()万元。

A.900?

B.600?

C.1500

D.3000

正确答案:查看最佳答案

第35题:根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领许可证之前，应当按照有关规定办理()

A.开工报告手续

B.监理单位的委托手续

C.保证安全施工措施的审批手续

D.工程质量监督手续

正确答案:查看最佳答案

第36题:在保险有效期内因在施工工地上发生意外事故造成在施工工地及邻近地区的第三者人身伤亡或财产损失，保险人应按()进行赔付。

A.第三者责任险

B.意外伤害险

C.建筑工程一切险

D.工伤保险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建筑工程一切险(及第三者责任险)，选项分析:第三者责任险是指在保险有效期内因在施工工地上发生意外事故造成在施工工地及邻近地区的第三者人身伤亡或财产损失，依法应由被保险人承担的经济赔偿责任。

第37题:甲公司业务员王某被开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份建材购销合同。乙公司并不知情，并按时将货物送至甲公司所在地。甲公司拒绝接收，引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法.正确的是()

A.王某的行为为无权代理，合同无效

B.王某的行为为表见代理，合同无效

C.王某的行为为委托代理，合同有效

D.王某的行为为表见代理，合同有效

正确答案:查看最佳答案

第38题:建设单位于2013年2月15日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于2014年2月22日才决定开工。则建设单位()

A.向发证机关报告后即可开工

B.应向发证机关申请施工许可证延期

C.应向发证机关重新申请领取施工许可证

D.应当报发证机关重新核验施工许可证

正确答案:查看最佳答案

第39题:关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是()。

A.原判决认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判决

B.原判决适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审

C.原判决认定事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判

D.原判决违反法定程序的，依法改判

正确答案:查看最佳答案

第40题:某工程按国务院规定于2008年6月1日办理了开工报告审批手续，由于周边关系协调问题一直没有开工，同年12月7日准备开工时，建设单位应当()。

A.向批准机关申请延续

B.报批准机关核验开工报告

C.重新办理开工报告审批手续

D.改办开工报告

正确答案:查看最佳答案

第41题:以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准.核准.备案文件和国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市.县人民政府()领取建设用地规划许可证。

A.土地主管部门

B.建设行政主管部门

C.城乡规划主管部门

D.授权的镇人民政府

正确答案:查看最佳答案

参考解析:以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当持建设项目的批准.核准.备案文件和国有土地出让合同，向城市.县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。P51。

第42题:关于工程建设地方标准实施的说法，正确的是()。

A.工程建设地方标准不得与国家标准相抵触，也不得独立实施

B.工程建设地方标准应报省级建设行政主管部门备案，方可在建设活动中使用

C.工程建设地方标准中直接涉及人民生命财产安全.环境保护的条文可直接作为强制性条文

D.工程建设地方标准与行业标准相抵触的规定，自行废止

正确答案:查看最佳答案

第43题:某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件要求提交投标保证金，则关于对投标的处理是否重新发包，下列说法中正确的是()

A.评标委员会可以否决全部投标，招标人应当重新招标

B.评价委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包

C.评价委员会必须否决全部投标，招标人应当重新招标

D.评价委员会必须否决全部投标，招标人可以直接发包

正确答案:查看最佳答案

第44题:某建设工程施工合同约定工程开工，竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先赔偿权，其最迟必须在()前行使。

A.2013年9月1日

B.2015年4月1日

C.2015年4月20日

D.2015年10月20日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程价款的支付，选项分析:2002年6月发布的《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》中规定:(1)人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《合同法》第286条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。(2)消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。(3)建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。(4)建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。

第45题:某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以()为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。

A.监理单位

B.分公司

C.建设单位

D.施工企业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是代理的法律特征，选项分析:代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。按照本题的题干说明，材料供应合同的当事人应该是某施工企业和材料供应公司，分公司只是某施工企业的代理人，所以被代理人应对代理行为承担民事责任。

第46题:根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是()。

A.对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的

B.对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的

C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的

D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议:不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律.行政法规的规定提起申诉；(2)不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。P354.

第47题:某工程施工招标文件，其“投标保证金”条款规定中符合法律规定的是()。

A.本招标项目估算价6000万元，投标保证金为100万元

B.投标保证金以现金方式提交的，应当自投标人基本账户转出。以银行保函方式提交的，投标保函有效期必须与投标有效期一致，否则作废标处理

C.①投标人串通投标的，②投标书被评定为废标的，③投标人在投标截止前未经招标人同意擅自撤回投标的，④在投标有效期内修改.补充.撤销投标文件的，⑤中标后未在规定期限内提交履约保证金或拒绝签订合同的，其投标保证金均不予退还

D.中标人的投标保证金不退。未中标的投标人，其投标保证金将在招标人与中标人签订合同后5日内无息退还

正确答案:查看最佳答案

第48题:某施工企业于2006年承建单位办公楼，2007年4月竣工验收合格并交付使用。2012年5月，施工企业致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的()原则。

A.公平

B.自愿

C.诚实信用

D.维护公共利益

正确答案:查看最佳答案

第49题:设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当()。

A.征求监理单位的意见

B.注明生产商、供应商

C.征求施工企业的意见

D.注明规格、型号、性能等技术指标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是勘察、设计单位相关的质量责任和义务。，选项分析:《建筑法》和《建设工程质量管理条例》都规定，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。

第50题:以下关于民用建筑节能的表述，不正确的是()。

A.对不符合民用建筑节能强制性标准的，城乡规划主管部门不得颁发建设工程规划许可证

B.国家鼓励企业制定严于国家标准.行业标准的企业节能标准

C.在具备太阳能利用条件的地区，国家鼓励和扶持单位.个人安装使用太阳能热水系统.照明系统.供热系统.采暖制冷系统等太阳能利用系统

D.实施既有建筑节能改造，应当符合民用建筑节能强制性标准，优先采用向阳.改善通风等低成本改造措

正确答案:查看最佳答案

第51题:关于法的形式和效力层级，下列说法中正确的是()

A.行政法规是由全国人大常委会制定和颁布的规范性法律文件

B.部门规章是由地方人民政府各行政部门制定的法律规范性文件

C.地方政府规章的效力低于法律、行政法规，高于地方性法规

D.地方性法规的效力低于法律和行政法规

正确答案:查看最佳答案

第52题:对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由()组织专家对专项方案进行论证。

A.安全监督管理机构

B.建设单位

C.施工单位

D.建立单位

正确答案:查看最佳答案

第53题:建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后工程出现质量问题，关于该质量责任承担的说法，正确的是()。

A.承包人没有义务进行修复或返修

B.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担责任

C.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任

D.发包人以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，应当予以支持

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是竣工工程质量争议的处理，选项分析:建设工程经验收合格的，方可交付使用。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

第54题:下列关于工程承包活动相关连带责任的表述中，正确的是()。

A.联合体承包工程其成员之间的连带责任属约定连带责任

B.如果分包单位是经业主认可的，总包单位对其过失不负连带责任

C.工程总分包单位之间的连带责任是法定连带责任

D.负有连带责任的每个债务人，都负有清偿部分债务的义务

正确答案:查看最佳答案

第55题:施工企业不执行公安部门作出的停工决定，由()强制执行。

A.建设单位

B.人民法院

C.建设行政主管部门

D.公安部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人逾期不执行停产停业.停止使用.停止施工决定的，由作出决定的公安机关消防机构强制执行。

第56题:纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准30%的，减按()征收环境保护税。

A.45%

B.55%

C.65%

D.75%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是环境保护税的规定。，选项分析:纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准30%的，减按75%征收环境保护税。纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准50%的、减按50%征收环境保护税。

第57题:关于一级建造师执业范围的说法，正确的是()

A.注册建造师不得同时担任两个以上建设工程项目负责人，所有项目均为小型工程施工项目的除外

B.注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，经受聘企业同意的，可以再变更注册至另一家企业

C.注册建造师担任施工项目负责人期间，若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，可以更换施工项目负责人

D.工程所在地省级建设主管部门和有关部门可以根据本地的实际情况设置跨地区承揽工程项目执业准入条件

正确答案:查看最佳答案

第58题:关于施工单位安全生产教育培训的说法中，正确的是()

A.建筑施工单位根据实际情况决定是否建立劳动安全生产教育培训制度

B.建设单位负责对施工单位的主要负责人和安全生产管理人员进行安全生产知识和管理能力考核并收费相关考核费用

C.施工单位使用被派遣劳动者时，无需对其进行安全生产教育和培训

D.施工单位作业人员进入新岗位前，应当接受安全生产教育培训

正确答案:查看最佳答案

第59题:在乡村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时,应当办理()。

A.乡村建设规划许可证

B.乡村建设工程规划许可证

C.乡村建设用地规划许可证

D.土地性质变更登记手续

正确答案:查看最佳答案

第60题:甲总承包单位将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙分包公司，且已征得建设单位同意。下列关于分包行为的说法正确的是()。

A.甲总承包单位必须报上级主管部门批准备案

B.建设单位必须与乙分包公司重新签订分包合同

C.乙分包公司应按照分包合同的约定对甲总承包单位负责

D.建设单位必须重新为乙分包工程办理施工许可证

正确答案:查看最佳答案

第61题:关于民事纠纷和解的说法去,正确的是()。

A.当事人达成和解协议的,进行中的诉讼程序自行终结

B.和解协议具有强制执行力

C.和解可以与仲裁.诉讼程序相结合

D.和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中

正确答案:查看最佳答案

第62题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列不属于监理单位安全责任的是()。

A.编制安全技术措施

B.审查安全技术措施

C.审查专项施工方案

D.报告安全生产事故隐患

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是工程监理单位的安全责任。监理单位安全职责:对安全技术措施和专项施工方案进行审查；依法对施工安全事故隐患进行处理；承担建设工程安全生产的监理责任。应选择A。

第63题:受要约人向要约人发出了同意签约的承诺，但由于邮递原因承诺书超过期限到达乙公司，则该承诺属于()。

A.承诺超期，该承诺无效

B.承诺超期，该承诺是否有效由要约人决定

C.承诺延误，该承诺无效

D.承诺延误，该承诺是否有效由要约人决定

正确答案:查看最佳答案

第64题:我国《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发包单位不得迫使承包方以()。

A.低于市场的价格竞标，不得任意压缩合理工期

B.低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期

C.低于预算的价格竞标，不得降低工程质量

D.低于标底的价格竞标，不得降低工程质量

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是限制不合理的干预行为我国《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发包单位，不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。故选择“低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期”。

第65题:根据《建筑施工企业主要负责人.项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，属于项目负责人安全生产职责的是()。

A.建立项目安全生产管理体系

B.建立安全生产管理制度

C.监控分部分项工程

D.及时报告质量问题

正确答案:查看最佳答案

第66题:关于建设工程返修的说法，正确的是()。

A.施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修，费用由建设单位承担

B.施工企业对所有的质量问题均应当负责返修，费用由建设单位承担

C.施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修，费用由责任人承担

D.施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用

正确答案:查看最佳答案

第67题:某施工人员进入工作岗位前要求施工单位告知其作业场所存在的危险因素及事故应急措施，这是《安全生产法》赋予从业人员所具有的()。

A.知情权

B.建议权

C.拒绝权

D.紧急避险权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是施工作业人员依法享有的安全生产保障权利。施工安全生产的知情权和建议权:《安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议；《建筑法》还规定，作业人员有权对影响人身健康的作业程序和作业条件提出改进意见；《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

第68题:甲公司收到乙公司发来的定货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货，因此双方发生争议，乙公司拒绝收货的合法理由应当是()。

A.要约已撤销

B.要约已撤回

C.合同已失效

D.甲方未承诺

正确答案:查看最佳答案

第69题:下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是()。

A.警告

B.吊销许可证

C.责令停产停业

D.停止侵害

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程法律责任制度，选项分析:A可以是行政处罚，也可以是行政处分。B和C是行政处罚，行政处罚的种类为:(1)警告、通报批评；(2)罚款、没收违法所得、没收非法财物；(3)暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件；(4)限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；(5)行政拘留；(6)法律、行政法规规定的其他行政处罚。D是民事责任的承担方式。《民法典》规定，承担民事责任的方式主要有:(1)停止侵害；(2)排除妨碍；(3)消除危险；(4)返还财产；(5)恢复原状；(6)修理、重作、更换；(7)继续履行；(8)赔偿损失；(9)支付违约金；(10)消除影响、恢复名誉；(11)赔礼道歉。

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:下列投标行为中，属于以其他方式弄虚作假骗取中标的有()。

A.使用伪造、变造的许可证件

B.提供虚假的财务状况或者业绩

C.投标人之间约定部分投标人放弃投标

D.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明

E.招标人授意投标人撤换、修改投标文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是禁止投标人其他不正当竞争行为，选项分析:投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为:(1)使用伪造、变造的许可证件；(2)提供虚假的财务状况或者业绩；(3)提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；(4)提供虚假的信用状况；(5)其他弄虚作假的行为。C属于投标人相互串通投标。E属于招标人与投标人串通投标。

第71题:根据《劳动法》的规定，关于妇女、未成年人劳动保护的理解正确的是()。

A.企业不得聘用未满18周岁的未成年人

B.企业必须定期为未成年人进行健康检查

C.企业不得安排妇女从事矿山井下、有毒有害的劳动

D.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动

E.企业不得安排妇女和未成年人从事国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动

正确答案:查看最佳答案

第72题:下列文件和资料中属于建设单位办理工程质量监督手续应提交的有()

A.建设用地规划许可证

B.可行性研究报告

C.建设工程规划许可证

D.施工企业资质等级证书及营业执照副本

E.工程勘察设计文件

正确答案:查看最佳答案

第73题:下列关于建筑工程节能验收的表述，正确的是()。

A.单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行

B.建筑节能分项工程验收应由监理工程师组织

C.建筑节能分部工程验收由总监理工程师组织

D.建筑节能《分部工程质量验收表》由项目经理和施工单位负责人签字

E.建筑节能质量评估应有监理工程师和项目经理签字

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据《实施过程建设强制性标准监督规定》，属于强制性标准监督检查内容的有()。

A.工程技术人员是否熟悉.掌握强制性标准

B.工程项目负责人是否熟悉.掌握强制性标准

C.工程项目的安全.质量是否符合强制性标准的规定

D.工程项目所采用的材料.设备是否符合强制性标准的规定

E.工程项目的规划.勘察.设计.施工.验收等是否符合强制性标准的规定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是强制性标准监督检查的内容。工程技术人员是否熟悉.掌握强制性标准，工程项目的规划.勘察.设计.施工.验收等是否符合强制性标准的规定，工程项目的安全.质量是否符合强制性标准的规定，工程项目的的导则.指南.手册.计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。

第75题:商标的主体包括()。

A.企业单位

B.事业单位

C.个体工商户

D.一般自然人

E.外资企业

正确答案:查看最佳答案

第76题:根据《注册建造师管理规定》的规定，申请延续注册的，应当提交的材料有()。

A.原注册证书

B.注册建造师延续注册申请表

C.注册证书复印件

D.申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料

E.申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明文件

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据我国《民法典》规定，要约表示应当符合()的规定。

A.内容具体确定

B.要约是一种行为

C.承担责任

D.表明经受合同的承诺

E.表明经受要约人承诺，要约人要受到要约的约束

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是要约，选项分析:要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应当符合下列规定:《民法典》规定，要约是希望和他人订立合同的意思表示。该意思表示应当符合下列规定:1、内容具体确定；2、表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。

第78题:根据《企业所得税法》，企业下列收入中应当缴纳企业所得税的有()。

A.租金收入

B.接受捐赠收入

C.股息、红利等权益性投资收益

D.特许权使用费收入

E.财政拨款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是企业和个人所得税的规定，选项分析:企业每一纳税年度的收入总额，减除不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额，为应纳税所得额。企业以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收入，为收入总额。包括:(1)销售货物收入;(2)提供劳务收入;(3)转让财产收入;(4)股息、红利等权益性投资收益;(5)利息收入;(6)租金收入;(7)特许权使用费收入;(8)接受捐赠收入;(9)其他收入。收入总额中的下列收入为不征税收入:(1)财政拨款；(2)依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金；(3)国务院规定的其他不征税收入。收入总额中的下列收入为不征税收入:(1)财政拨款；(2)依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金；(3)国务院规定的其他不征税收入。

第79题:工程建设企业标准一般包括企业的()。

A.技术标准

B.管理标准

C.组织标准

D.工作标准

E.操作标准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设部《关于加强工程建设企业标准化工作的若干意见》指出，工程建设企业标准一般包括企业的技术标准.管理标准和工作标准。

第80题:建设工程招标可采用的方式有()。

A.由招标人自行招标

B.投标人参与招标

C.委托代理招标

D.与设计单位合作招标

E.与监理单位合作招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是招标基本程序。《招标投标法》规定，招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标，也可委托招标代理机构招标。故AC正确。

第81题:下列情形中，招标人应当拒收的投标文件有()。

A.逾期送送达的

B.投标人未提交投标保证金的

C.投标人的法定代表人未到场的

D.未按招标文件要求密封的

E.投标人对招标文件有异议的

正确答案:查看最佳答案

第82题:根据《建设工程质量管理条例》，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知()

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.建设工程质量监督机构

E.建设工程质量检测机构

正确答案:查看最佳答案

第83题:按照《标准化法》的规定，()是正确的。

A.国家标准就是强制性标准

B.行业标准.地方标准一律为推荐性标准

C.保障人体健康.人身财产安全的标准，可以制定强制性标准

D.国家标准应当免费向社会公开标准文本

E.强制性国家标准由国务院或其授权部门批准发布

正确答案:查看最佳答案

第84题:按照《节约能源法》.《循环经济促进法》的规定，我国目前主要采取的节能激励措施包括()。

A.安排专项节能财政资金

B.给予节能产业税收优惠

C.对节能项目信贷支持

D.节能价格策略

E.限制高能耗进口

正确答案:查看最佳答案

第85题:根据《民法典》，当事人一方可以解除合同的情形有()。

A.当事人一方发生合并、分立

B.由于不可抗力致使不能实现合同目的

C.作为当事人一方的公民死亡

D.当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行

E.法定代表人变更

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是合同的解除，选项分析:《民法典》第563条规定了法定解除。有下列情形之一的，当事人可以解除合同:(1)因不可抗力致使不能实现合同目的；(2)在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；(3)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；(4)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；(5)法律规定的其他情形。以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方。

第86题:下列关于相关单位的安全责任的表述中，正确的是()。

A.为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置

B.安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由检验机构人员现场监督

C.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的，必须经具有专业资质的检验检测机构检测

D.出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品合格证，在设备交付使用时，应当出具检测合格证明

E.设备检验检测机构进行设备检验检测时发现严重事故隐患，应当及时告知施工单位，并立即向特种设备安全监督管理部门报告

正确答案:查看最佳答案

第87题:下列选项中符合法规规定颁发施工许可证条件的有()

A.已经领取了拆迁许可证，准备开始拆迁?

B.没有建设工程规划许可证，但已经有了建设用地规划许可证?

C.有满足开工需要的施工图纸及技术资料?

D.已经依法确定了施工企业，但尚未按规定委托监理企业?

E.办理了建设工程质量.安全监督手续

正确答案:查看最佳答案

第88题:根据《担保法》的有关规定，禁止抵押的有()

A.土地所有权

B.宅基地使用权

C.荒山承包经营权

D.学校图书馆

E.被扣押的汽车

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据《生产安全事故应急预案管理办法》，生产经营单位应急预案应当及时修订的情形有()。

A.周围环境发生变化，形成新的重大危险源的

B.生产工艺和技术发生变化的

C.因重组导致经营方式变化的

D.经营状况不良的

E.应急组织指挥体系或者职责已经调整的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《生产安全事故应急预案管理办法》进一步规定，生产经营单位制定的应急预案应当至少每3年修订一次，预案修订情况应有记录并归档。有下列情形之一的，应急预案应当及时修订:(1)生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；(2)生产经营单位生产工艺和技术发生变化的；(3)周围环境发生变化，形成新的重大危险源的；(4)应急组织指挥体系或者职责已经调整的；(5)依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；(6)应急预案演练评估报告要求修订的；(7)应急预案管理部门要求修订的。

第90题:关于不当或违法代理行为应承担法律责任的说法，正确的有()。

A.第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的，第三人承担主要责任

B.代理人不履行职责，应当承担民事责任

C..被代理人知道代理人行为违法而不反对的，代理人承担主要责任

D.见代理的民事责任由被代理人承担

E.委托书授权不明的，责任由被代理人承担

正确答案:查看最佳答案

第91题:要约不得撤销所包括的内容有()。

A.要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销

B.要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人

C.要约虽然生效后对要约人有约束力，但是在特殊情况下，应考虑要约人的利益

D.要约人对要约的内容作出实质性的变更

E.受要约人有理由认为要约是不撤销的，并已经为履行合同做了准备工作

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是要约。有下列情形之一的，要约不得撤销:1.要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销；2.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作。

第92题:根据《招标投标法》和《招标投标法实施条例》，关于招标项目的说法，正确的有()。

A.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人

B.评标委员会成员对其评审意见承担个人责任

C.履约保证金不得超过中标合同金额的10%

D.国有资金控股的依法必须进行招标的项目，排名第一的中标候选人为中标人

E.招标人可以与投标人就投标价格.投标方案等实质性内容进行谈判

正确答案:查看最佳答案

第93题:以下建设工程中，不需要申请施工许可证的有()。

A.投资额30万元以上的建筑工程

B.建筑面积300平方米以上的建筑工程

C.作为文物保护的纪念建筑物和古建筑等的修缮

D.农民自建低层住宅工程

E.抢险救灾工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是不需要办理施工许可证和开工报告的情形，选项分析:不需要办理施工许可证和开工报告的情形:①作为文物保护的纪念建筑物和古建筑等的修缮；②军用房屋建筑工程建筑活动；③限额以下的小型工程:工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。④抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动。

第94题:在下列关于合同变更的表述中，正确的有()。

A.合同当事人在合法的条件下，协商一致后可以变更合同

B.中外合作者在合作期内协商同意后就可以对合作合同作重大变更

C.设计合同中的设计变更属于合同的变更

D.建设工程施工中经工程师批准的工程变更属于合同变更

E.当事人对合同变更内容约定不明的，推定为未变更

正确答案:查看最佳答案

参考解析:该题选项难点主要在B.C.D三个选项的判断上。B项表述错误是因为这种变更还有一个前提是需经审查批准机关批准；建设工程施工中的工程变更不属于合同变更是因为工程变更往往不是签订合同的主体协商确定的，一般是由工程师单方面根据现场实际情况来决定的。设计变更与工程变更不同，设计变更往往是由建设单位向设计单位提出，设计单位综合考虑分析后再出具设计变更单，是由双方协商确定的。答案选定为A.C.E。

第95题:专利法的保护对象包括()。

A.发明

B.实用新型

C.科学发现

D.图形作品

E.外观设计

正确答案:查看最佳答案

第96题:关于可用于抵押和质押的财产的说法，正确的有()。

A.不动产既可用于抵押，也可用于质押

B.动产既可用于抵押，也可用于质押

C.动产既可用于抵押，但不可用于质押

D.不动产可用于抵押，但不可用于质押

E.动产既可用于质押，但不可用于抵押

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是抵押权、质权，选项分析:抵押是指债务人或第三人不转移对抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保。质押是指债务人或第三人将动产或财产权利移交债权人占有，将该财产或财产权利作为债权的担保。质押分为动产质押与权利质押。保证必须是第三人提供担保，留置的财产，一定是合同中对方的财产。定金一定是由合同约定的一方向对方当事人支付。不转移对担保财产占有是抵押与质押的区别之一。不动产只能用于抵押，动产既可用于抵押，也可用于质押。

第97题:下列情形中，评标委员会应当否决的投标有()。

A.投标报价低于成本

B.投标文件未按招标文件要求进行密封

C.投标联合体没有提交共同投标协议

D.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价

E.投标文件未经投标人负责人签字，也未经投标人盖章

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是招标基本程序，选项分析:有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标:(1)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；(2)投标联合体没有提交共同投标协议；(3)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；(5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；(6)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；(7)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

第98题:表见代理除需符合代理的一般条件外，还需具备的特别构成要件包括()。

A.须本人存在过失

B.须相对人为善意

C.须被代理人丧失民事行为能力

D.须相对人主观故意

E.须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由

正确答案:查看最佳答案

第99题:下列凭证中，属于印花税应纳税凭证的有()。

A.财产所有人将财产赠给学校所立的书据

B.产权转移证书

C.已缴纳印花税凭证的副本

D.营业账簿

E.权利.许可证照

正确答案:查看最佳答案