节选部分<<2024年湖北省一级建造师法律法规题目>>题型

我们千辛万苦找到了"2024年湖北省一级建造师法律法规题目"。莎士比亚曾经说过，人的一生是短的，但如果卑劣地过这一生，就太长了。这启发了我们， 这启发了我们， 那么，读万卷书，行万里路。能认真找到这里来的你，肯定是一个认真人，那开始我们就来复习吧！最后的祝福:身为一名社会人再次进行考试,备受压力与煎熬，深知考试的重要，这毕竟是加薪与否的关键,祝愿每一位即将参加考试的你都能实现自己的证书梦!

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:某工程的设备安装工程分包给某专业设备安装公司。在施工过程中，总承包单位发现存在安全隐患，遂要求该安装公司暂停施工，但分包单位仍继续施工，导致生产安全事故。对此事故，()。

A.由监理单位承担主要责任

B.由建设单位承担主要责任

C.由分包单位承担主要责任

D.由总承包单位承担主要责任

正确答案:查看最佳答案

第1题:在乡村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时,应当办理()。

A.乡村建设规划许可证

B.乡村建设工程规划许可证

C.乡村建设用地规划许可证

D.土地性质变更登记手续

正确答案:查看最佳答案

第2题:下列关于仲裁裁决依法被撤销后的处理说法中不正确的是()。

A.当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起六个月内提出

B.当事人可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁

C.当事人可以向人民法院诉讼

D.当事人只能向人民法院诉讼

正确答案:查看最佳答案

第3题:甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是()。

A.丙的保证方式为一般保证

B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同

C.如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任

D.如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。

第4题:关于建设单位安全责任的说法，正确的是()

A.建设单位不得调整合同工期

B.需要进行暴(同音字)破作业的，建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续

C.建设单位应当在拆除工程施工前告知施工企业，将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案送有关部门备案。

D.建设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实，准确，完整。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设单位相关的安全责任，选项A，建设单位与施工单位协商一致，可以合理地调整工期，选项B，暴(同音字)破作业，由建设单位办理批准手续，选项D建设单位不需要告知施工企业。

第5题:经对某工程项目施工现场进行检查中，发现存在下列问题，其中()没有违反《安全生产法》的规定。

A.从业人员周某发现安全事故隐患而没有立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告

B.将存储危险物品的仓库与员工宿舍设置在同一座建筑物内

C.从业人员李某拒绝进入危险环境作业

D.从业人员赵某没有正确佩戴和使用劳动防护用品

正确答案:查看最佳答案

第6题:某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。原施工单位进行维修之后应向()主张维修费用。

A.建设单位

B.设计单位

C.物业管理单位

D.大楼使用者

正确答案:查看最佳答案

第7题:根据《民法总则》，法人分为()。

A.企业法人和非企业法人

B.机关法人，企业法人和社团法人

C.一般法人和特别法人

D.营利法人，非营利法人和特别法人

正确答案:查看最佳答案

第8题:行政法规地方性法规.自治条例和单行条例.规章应当在公布后的()日内，依照我国《立法法》的规定报有关机关备案。

A.10

B.15

C.20

D.30

正确答案:查看最佳答案

第9题:根据《劳务派遣暂行规定》，被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害，关于申请工伤认定的说法，正确的是()。

A.用工单位申请，劳务派遣单位协助

B.被派遣劳动者申请，劳务派遣单位协助

C.劳务派遣单位申请，用工单位协助

D.被派遣劳动者申请，劳动行政部门协助

正确答案:查看最佳答案

第10题:对产品的形状.构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案称为()。

A.实用新型

B.方案设计

C.发明

D.外观设计

正确答案:查看最佳答案

第11题:在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商，关于该货款处理的说法，正确的是()

A.只能由法院确定归属

B.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利

C.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商

D.材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是债的发生依据。施工企业于甲材料供应商发生了合同之债，乙材料供应商收到的货款属于不当得利，应当返还施工企业。甲乙供应商没有债的关系。

第12题:甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后，发现不能正常运行，关于该合同的说法，正确的是()。

A.甲应当对乙承担违约责任

B.若乙破产，该大型设备属于乙的破产财产

C.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔

D.租赁期满，乙取得该设备的所有权

正确答案:查看最佳答案

第13题:建设工程应当自领取施工许可证之日起()个月内开工。

A.1

B.2

C.3

D.6

正确答案:查看最佳答案

第14题:在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥，下列说法中，正确的是()。

A.甲某的行为属表见代理，该合同有效

B.甲某的行为属无权代理，该合同无效

C.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，乙建筑公司就要承担违约责任

D.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

第15题:根据《民法通则》及相关司法解释，当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩，法院予以支持的是()。

A.兑付国债本息请求权

B.支付存款本金及利息请求权

C.基于合同的违约金请求权

D.基于投资关系产生的缴付出资请求权

正确答案:查看最佳答案

第16题:根据《建设工程安全生产管理条例》,在施工现场使用的装配式活动**,应当具有()

A.销售许可证

B.安装许可证

C.产品合格证

D.安全许可证

正确答案:查看最佳答案

第17题:根据《保险法》的规定，投保建筑工程一切险的，保险人对()应负责赔偿。

A.盘点时发现的短缺

B.维修保养或正常检修的费用

C.设计错误引起的损失和费用

D.外力引起的机械或电气装置的本身损失

正确答案:查看最佳答案

第18题:根据《建设工程质量管理条例》,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,其有权采取的措施是()。

A.要求被检查单位提供工程质量保证金

B.进入被检查单位的施工现场进行检查

C.发现有严重影响工程质呈问时,责令停业整顿

D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单

正确答案:查看最佳答案

第19题:根据《文物保护实施条例》，关于文物保护单位保护范围的说法，正确的是()。

A.设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围

B.自治州及文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围

C.全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围

D.县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围

正确答案:查看最佳答案

第20题:发包人请求解除建设工程施工合同的，不予支持的情形是()。

A.承包人将承包的建设工程非法转包.违法分包的

B.承包人明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的

C.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的

D.承包人在合同约定的期限内没有完工，在发包人催告的合理期限内完工的

正确答案:查看最佳答案

第21题:关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是()。

A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用

B.已发行的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复

C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人的责任

D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发行的质量问题

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程建设的返修。建设工程实行终身责任制，C.D选项错误，工程质量问题均由施工单位负责修复，所发生的费用有责任方承担。B选项错误

第22题:年2月1日，某建设单位领取了施工许可证。由于某种原因，工程不能按期开工。根据我国《建筑法》的规定，申请延期应在()前进行。

A.2013年3月1日

B.2013年4月1日

C.2013年5月1日

D.2013年8月1日

正确答案:查看最佳答案

第23题:某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资，时间为3个月，发包人对垫付资金按照银行定期3个月存款利率的2倍支付利息，后发包人未按照合同约定支付利息，承包人将其诉至法院。银行3个月定期存款利息为2.4%，同期贷款利率为6%，则法院对垫资利息的处理正确的是()。

A.不予支持

B.按照2.4%支付利息

C.按照4.8%支付利息

D.按照6%支付利息

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《解释》规定:当事人对垫资和垫资利息有约定的，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予以支持，但是当约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外，当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，不予支持。本题中，合同中有约定，且低于同期贷款利率，因此应予以支持，选C。

第24题:施工合同履行过程中出现以下情形，施工企业可以被免除违约贵任的是()。

A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误

B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误

C.施工企业的设备损坏，导致工期延误

D.施工企业迟延施工遭遇泥石流，导致工期延误

正确答案:查看最佳答案

第25题:关于建设工程代理的说法，正确的是()

A.招标活动应当委托代理

B.代理人不可以自行辞去委托

C.被代理人可以单方取消委托

D.法定代表人与法人之间是法定代理关系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程代理行为的设立和终止。选项A,招标活动可以自行完成的，可以不委托招标代理，选项B代理人可以单方辞去委托，选项D。法定代理是更具法律的规定而发生的代理。

第26题:关于联合体共同承包的说法,正确的是()

A.联合体中标的,联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任

B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程

C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

D.联合体中标的,联合体各方应分别与招标人签订合同

正确答案:查看最佳答案

第27题:根据《劳务派遣暂行规定》,被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害,关于申请工伤认定的说法,正确的是()

A.用工单位申请,劳务派遣单位协助

B.被派遣劳动者申请，劳务派遣单位协助

C.劳务派遣单位申请,用工单位协助

D.被派遣劳动者申请,劳动行政部门协助

正确答案:查看最佳答案

第28题:关于法人资格取得的叙述，不正确的是()。

A.有独立经费的机关从成立之日起，具有法人资格

B.依法需要办理法人登记的，经核准登记，取得法人资格

C.具有法人条件的社会团体，一律经核准登记之日起，具有法人资格

D.具有法人条件的事业单位，依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有法人资格

正确答案:查看最佳答案

第29题:下列债中，属于当事人之间按照约定产生的债是()。

A.侵权之债

B.不当得利之债

C.无因管理之债

D.合同之债

正确答案:查看最佳答案

第30题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用.工期和利润的承担原则是()。

A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用建设单位承担延误的工期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

第31题:在某工程项目建设中，建筑结构所采用的新材料不符合现行强制性标准规定，施工单位提请建设单位组织并通过了专题技术论证，则()。

A.论证通过后可使用

B.报批准标准的建设行政主管部门或国务院有关部门备案

C.报批准标准的建设行政主管部门或国务院有关部门审定

D.报工程监理机构批准

正确答案:查看最佳答案

第32题:关于建设工程质量保修书，说法正确的是()。

A.施工单位应当在提交竣工结算报告时向建设单位出具质量保修书

B.质量保修书中应当明确工程保修范围.保修期限和保修责任

C.质量保修书规定的保修期限与法定期限不一致的，按照法定期限保修

D.房屋建筑的地基基础和主体结构工程，其保修期为50年

正确答案:查看最佳答案

第33题:关于仲裁庭组成的说法,正确的是()。

A.首席仲裁员应当由仲裁委员会指定

B.当事人双方必须各自选定合议仲裁庭中的一名仲裁员

C.当事人未在规定期限内选定仲裁员的,由仲裁委员会主任指定

D.仲裁庭应当由3名仲裁员组成

正确答案:查看最佳答案

第34题:以下关于仲裁协议的案例中，说法正确的是()。

A.施工合同纠纷发生后，建设单位与施工单位可以通过电子邮件或电话方式达成仲裁协议

B.仲裁协议应当具备的内容是:仲裁事项.仲裁规则.选定的仲裁委员会

C.施工合同中争议解决条款约定了两家仲裁机构。后来双方争执不下，可以向工程所在地法院起诉

D.施工合同约定关于工程质量的一切争议由北京仲裁委员会仲裁。合同履行中，施工企业与建设单位在工程质量和工程价款结算数额上均发生争议。则本案中，质量和结算纠纷均由仲裁委员会裁决

正确答案:查看最佳答案

第35题:根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，关于建筑市场诚信行为记录信息的公布期限的说法，正确的是()。

A.建筑市场诚信行为记录的公布期限一般为6个月至3年

B.对整改确有实效的，经企业申请.审批，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于6个月

C.对招标投标违法行为记录公告期限为1年

D.行政处理决定认定对招标投标当事人资质限制期限短于6个月的，公告期限从其决定

正确答案:查看最佳答案

第36题:乙方的违约行为导致工程受到损失，甲方采取措施减损，导致损失减少到3万元，但甲方支出相应的措施费用0.5万元，乙方应该支付甲方()万元费用。

A.0.5

B.2.5

C.3

D.3.5

正确答案:查看最佳答案

第37题:关于代理的说法，正确的是()。

A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任

B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人

C.作为委托人的法人.非法人组织终止的，委托代理终止

D.表见代理是有权代理

正确答案:查看最佳答案

第38题:可撤销的合同，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起()内行使撤销权。

A.1年

B.2年

C.3年

D.4年

正确答案:查看最佳答案

第39题:按照《文物保护法》的规定，在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的，必须经()批准。

A.国务院文物行政部门

B.省.自治区.直辖市文物行政部门

C.国务院

D.省.自治区.直辖市人民政府

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《文物保护法》规定，在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的，必须经省.自治区.直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。

第40题:关于不可移动文物保护的说法，正确的是()

A.尚未核定公布为文物保护单位的由省级人民政府予以登记

B.文物保护单位的周围不得设立建设控制地带

C.历史文化名域的保护办法由国务院制定

D.在历史文化名域范围内可以进行采石活动

正确答案:查看最佳答案

第41题:根据《担保法》,债务人不履行债务,债权人有留置权的是()。

A.施工合同

B.买卖合同

C.运输合同

D.租赁合同

正确答案:查看最佳答案

第42题:延付或者拒付租金的诉讼时效期为()年。

A.1

B.2

C.4

D.20

正确答案:查看最佳答案

第43题:某施工单位为避免破坏施工现场区域原有地下管线，欲查明相关情况，需()负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。

A.相关管线产权部门

B.市政管理部门

C.城建档案管理部门

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第44题:某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。个债权人的清偿顺序依法应为()。

A.承包人.抵押权人.普通债权人.全款购房人

B.抵押债权人.普通债权人.全款购房人.承包人

C.普通债权人.全款购房人.承包人.抵押债权人

D.全款购房人.承包人.抵押债权人.普通债权人

正确答案:查看最佳答案

第45题:工程施工中所造成的下列损失中，承包人不承担任何损失的是()。

A.承包方与监理方串通造成的损失

B.承包方不履行保修义务所造成的损失

C.发包方采购的材料运抵现场尚未验收的时间段内出现偷盗造成的损失

D.工程经竣工验收合格后尚未交付发包方使用的时间段内出现偷盗造成的损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题中选项A是由承包人承担连带赔偿责任，选项B.D则完全是由承包人承担赔偿责任，但是C与D虽然都是出现偷盗造成的损失，但选项C是发包方采购的材料运抵现场尚未验收，其保管责任不属于承包人，选项D是承包人完成的工作成果，在未交付发包方使用前，保管责任属于承包人，因此，本题选C。

第46题:《建筑业企业资质管理规定》规定，取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级.资质增项，在申请之日起前()，未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果的，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请。

A.3个月内

B.6个月内

C.一年内

D.18个月内

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据《绿色施工导则》，关于临时用地指标和临时用地保护的说法，正确的是()。

A.根据施工规模及现场条件等因素合理确定设施的占地指标，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计。

B.要求平面布置合理.紧凑，在满足环境.职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于80%

C.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度的减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境

D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化。

正确答案:查看最佳答案

第48题:关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是()-

A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人

B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人

C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生

D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考査的是建设工程债的发生依据。P23-到建设29.关于建设工程分包的说法，正确的是()。A.分包单位没有资质要求B.分包单位不得再次分包C.分包单位由总包单位自有确定D.分包的工作内容没有限制BAAA答案:BBAAA解析:本题考査的是建设工程分包的规定。P105

第49题:关于物权的说法，正确的是()。

A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人

B.用益物权人可以是该物的所有权人

C.未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役

D.物权的变动只能基于合同关系

正确答案:查看最佳答案

第50题:中标候选人的经营.财务状况发生较大变化，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由()按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

A.招标人

B.招标人授权的招标代理机构

C.重新组成的评标委员会

D.原评标委员会

正确答案:查看最佳答案

第51题:关于仲裁审理的说法,正确的是()。

A.仲裁审理,必须开庭审理作出裁决

B.涉及当事人商业秘密的案件,当事人不得协议公开审理

C.申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的,仲裁庭可以缺席裁决

D.被申请人提出了反请求,却无正当理由开庭时不到庭的视为撤回反请求

正确答案:查看最佳答案

第52题:某工程符合法定开丁条件，但因工期紧未办理施工许可证或开工报告审批手续即开始施工，对此，主管部门适当的处理为()。

A.责令停止施.工

B.责令其改正

C.只对建设单位罚款

D.只对施工单位罚款

正确答案:查看最佳答案

第53题:关于竣工工程质量问题处理的方法，正确的是()

A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任

B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理.返工，但不能减少支付工程价款

C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位还是施工单位责任，施工企业都有义务进行修复或返修

D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是竣工工程质量争议的处理。A选项，因发包人提供的设计有缺陷，由发包人承担责任。B选项，因发包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理.返工，如返修后验收不合格的，发包人可以减少支付工程价款，D选项，未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，除主体结构和地基基础外，其余部分工程质量责任由发包人承担。

第54题:关于一级建造师注册说法，正确的是()。

A.取得资格证书的人员，经过注册才能以建造师名义执业

B.取得一级建造师职业资格证书后即可申请注册

C.初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请，未按期申请的，不予注册

D.注册者应向省.自治区.直辖市人民政府的人事部提出

正确答案:查看最佳答案

第55题:甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元，如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是()。

A.请求甲支付违约金6万元

B.请求甲双倍返还定金8万元

C.请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元

D.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

正确答案:查看最佳答案

第56题:根据《标准施工招标文件》的规定，有可能不属于投标文件内容的是()。

A.投标报价

B.联合体投标协议书

C.施工组织设计

D.商务和技术偏差表

正确答案:查看最佳答案

第57题:以下关于债权和物权的说法不正确的是()。

A.债权的主体和内容及责任都具有相对性

B.物权是绝对权，债权是相对权

C.物权是相对权，债权是绝对权

D.债权为权利人请求特定义务人为或不为一定行为的权利

正确答案:查看最佳答案

第58题:关于工程建设中民事责任承担的说法,正确的是()。

A.发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格

B.承担民事责任的方式多样,可以单独适用,也可以合并适用

C.施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提

D.罚款是民事责任的承担方式之

正确答案:查看最佳答案

第59题:关于民事诉讼上诉的说法，正确的是()。

A.上诉期为10日

B.上诉时应当递交上诉书

C.上诉状应当向第二审人民法院提出

D.当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理

正确答案:查看最佳答案

第60题:根据《招标投标法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人()。

A.不得补充.修改.替代或者撤回已经提交的投标文件

B.撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收

C.可以补充修改或者撤回已经提交的投标文件，并书面通知招标人

D.须经过招标人同意才可以补充.修改.替代已经提交的投标文件

正确答案:查看最佳答案

第61题:建筑业企业资质证书的有效期为()年。

A.1

B.2

C.3

D.5

正确答案:查看最佳答案

第62题:招标人澄清或者修改招标文件的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，应当在()以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人。

A.提交资格预审申请文件截止时间至少7日前，或者投标截止时间至少20日前

B.提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少15日前

C.提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少20日前

D.提交资格预审申请文件截止时间至少7日前，或者投标截止时间至少15日前

正确答案:查看最佳答案

第63题:下列代理行为中，不属于无权代理行为的是()。

A.没有合法授权

B.超越代理权

C.代理权授权不明确

D.代理权终止

正确答案:查看最佳答案

第64题:甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中，家施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由()。

A.丙公司承担

B.甲施工企业承担

C.乙公司承担

D.甲施工企业和丙公司分担

正确答案:查看最佳答案

第65题:关于承揽工程业务的说法，正确的是()。

A.企业承揽分包工程，应当取得相应建筑业企业资质

B.不具有相应资质等级的施工企业，可以采取同一专业联合承包的方式满足承揽工程业务要求

C.施工企业与项目经理签订内部承包协议，属于允许他人以本企业名义承揽工程

D.自然人可以成为承揽分包工程业务的主体

正确答案:查看最佳答案

第66题:甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。

A.15

B.16

C.17

D.21

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题虽然发生了不可抗力，但是乙方因管理不善而导致工期拖延的违约责任是不能免除的。因为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内，而是乙方违约后发生的，因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。因此拖期违约损失应该是5月31日减去5月10日，答案D正确。

第67题:某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为()。

A.700万元

B.800万元

C.900万元

D.1000万元

正确答案:查看最佳答案

第68题:施工企业在施工过程中发现工程设计图纸存在差错的，应()

A.经建设单位同意，由施工企业负责修改

B.经建设单位同意，由设计单位负责修改

C.由施工企业负责修改，经监理单位审定

D.经监理单位同意，由建设单位负责修改

正确答案:查看最佳答案

第69题:甲委托乙代理其出售某处房产，乙与丙串通以低于市场价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据代理法律制度，甲遭受的损失应由()承担。

A.丙

B.乙

C.甲.乙连带

D.乙.丙连带

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:根据《环境噪声污染防治法》，关于对产生环境噪声污染的企业事业单位监管的说法，正确的有()。

A.产生环境噪声污染的企业事业单位，拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报批

B.征收的超标准排污费可以用于污染的防治

C.在噪声敏感建筑物集中区域内造成严重环境噪声污染的企业事业单位，限期治理

D.产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，并按照国家规定缴纳超标准排污费

E.限期治理是由省级人民政府按国务院规定的权限决定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是对生产环境噪声污染企业事业单位的规定，B选项，征收的超标准排污费必须用于污染的防治，E选项超纲，教材未作规定。被限期治理的单位必须按期完成治理任务。

第71题:下列人员属于生产经营单位的“主要负责人”的是()。

A.项目经理李某

B.法定代表人张某

C.总经理董某

D.技术负责人

E.安全总监

正确答案:查看最佳答案

第72题:甲施工企业向乙机械设备公司购买了机械设备,并签订了买卖合同。合同约定乙将上述设备交由一家运输公司运输,但没有约定毁损风脸的承担,则乙的主要义务有()

A.按合同约定交付机械设备

B.转移机械设备的所有权

C.承担机械设备运辋过程中毁损的风险

D.机械设备的瑕疵担保

E.为机械设备购买运输保险

正确答案:查看最佳答案

第73题:国务院建设主管部门负责全国建筑业企业资质的统一监督管理。下列关于建筑业企业资质证书的管理说法正确的是()。

A.企业遗失建筑业企业资质证书的，在申请补办前应当在公众媒体上刊登遗失声明

B.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制

C.企业发生分立.合并.重组等事项，无需重新核定建筑业企业资质等级

D.被撤回建筑业企业资质的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请

E.资质许可机关逾期未做出资质准予延续决定的，视为准予延续

正确答案:查看最佳答案

第74题:6月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方于6月10日只交付了25万元，卖方予以签收。下列说法正确的是()。

A.买卖合同是主合同，定金合同是从合同

B.买卖合同自6月10日成立

C.定金合同自6月1日成立

D.若卖方不能交付货物，应返还50万元

E.若买方不履行购买义务，仍可要求卖方返还5万元

正确答案:查看最佳答案

第75题:下列工程项目中,可以由外商投资建筑业企业承包的有()。

A.中国投资的建设项目

B.外资占45%,但技术难度大的建设项目

C.全部由外国赠款建设的工程

D.外资占50%的中外联合建设项目

E.国际金融机构資助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目

正确答案:查看最佳答案

第76题:施工作业人员应当享有的安全生产权利有()。

A.获得防护用品权

B.获得保险赔偿权

C.拒绝违章指挥权

D.安全生产决策权

E.紧急避险权

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据《招标投标法》和《招标投标法实施条例》，关于招标项目的说法，正确的有()。

A.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人

B.评标委员会成员对其评审意见承担个人责任

C.履约保证金不得超过中标合同金额的10%

D.国有资金控股的依法必须进行招标的项目，排名第一的中标候选人为中标人

E.招标人可以与投标人就投标价格.投标方案等实质性内容进行谈判

正确答案:查看最佳答案

第78题:施工单位在施工时，应在()等危险部位，设置明显的.符合国家标准的安全警示标志。

A.施工现场入口处

B.楼梯口

C.电梯井口

D.现场办公室

E.基坑边沿

正确答案:查看最佳答案

第79题:建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证，以下不需要办理施工许可证的建筑工程有()。

A.建筑面积200平方米的房屋

B.抢险救灾工程

C.城市大型立交桥

D.城市居住小区

E.实行开工报告审批制度的建筑工程

正确答案:查看最佳答案

第80题:某工程项目施工过程中发生了不可抗力，工程受到了损害，则构成施工单位免责的条件包括()。

A.在合理期限内提供证明

B.不能履行义务方应及时通知对方

C.免责程度限于不可抗力的影响程度

D.受损害方没有及时采取补救措施而使损害扩大的部分

E.因施工单位责任迟延履行义务期间发生不可抗力使对方受到的损害

正确答案:查看最佳答案

第81题:关于法律责任的说法,正确的有()。

A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果

B.法律责任的认定和追究,只能由司法机关依法定程序进行

C.法律明确规定了法律责任的范围和性质

D.法律责任即承担不利的法律后果

E.法律责任的实现由国家强制力作为保障

正确答案:查看最佳答案

第82题:在建设工程专利保护中，专利权人有证据证明他人正在实施侵权专利权的行为，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。关于该专利权人向人民法院申请责令停止有关行为措施的说法，正确的有()。

A.申请人提出申请时，应当提供担保

B.人民法院裁定责令停止有关行为，应当立即执行

C.人员法院应当自接受申请之时起24小时内作出裁定

D.当事人对人民法院责令停止有关行为的裁定不服的，可以提出上诉

E.申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日其15日内不起诉的，人民法院应当解除该措施

正确答案:查看最佳答案

第83题:根据《劳动合同法》的规定，用人单位与劳动者协商一致，可以订立无固定期限劳动合同的情形有()。

A.连续订立2次固定期限劳动合同

B.劳动者在该用人单位连续工作满10年的

C.连续订立3次固定期限劳动合同

D.用人单位自用工之日起满6个月不与劳动者订立书面劳动合同的

E.用人单位初次实行劳动合同制度，劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的

正确答案:查看最佳答案

第84题:某政府投资的工程项目向社会公开招标，并成立了评标委员会，该项目技术特别复杂.专业性要求特别高。则下列说法正确的有()。

A.评标委员会由该市的建设行政主管部门负责组建

B.评标委员会成员的名单在开标时予以公布

C.评标委员会由9人组成，其中技术.经济等方面的专家为6人

D.评标委员会的专家成员可以由招标人直接确定

E.招标人可以直接授权评标委员会确定中标人

正确答案:查看最佳答案

第85题:关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是()

A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案

B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况

C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准

D.治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是备案与审查。A选项，设区的市的地方性法规应当由省人大常委会报全国人大常委会和国务院备案，B选项，自治州的单行条例报送备案时，应当说明对法律.行政法规.地方性法规作出变通的情况，D，自治县的单行条例由省人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案。

第86题:工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查，其检查内容包括()。

A.工程作业人员是否熟悉强制性标准

B.规划.勘察.设计.施工.验收等是否符合强制性标准的规定

C.采用的材料.设备是否符合强制性标准的规定

D.采用的导则.指南.手册.计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定

E.工程安全.质量是否使用了强制性标准

正确答案:查看最佳答案

第87题:在租赁合同中属于承租人义务的是()。

A.维修租赁物

B.权利瑕疵担保

C.第三人主张权利通知

D.妥善保管租赁物

E.转租

正确答案:查看最佳答案

第88题:下列工程建设国家标准中,属于强制性标准的有()。

A.工程建设规划.施工等通用的综合标准

B.工程建设重要的通用的制图方法标准

C.工程建设重要的通用的试验检验和评定方法标准

D..工程建设重要的通用的信息管理标准

E.工程建设通用的有关安全和环境保护的标准

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据《劳动合同法》，劳动者可以解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有()。

A.用人单位未及时足额支付劳动报酬的

B.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的

C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的

D.用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者人身安全的

E.用人单位为劳动者提供专项技术培训，双方约定的服务期未到期，但劳动合同期满

正确答案:查看最佳答案

第90题:关于担保的说法，正确的有()。

A.担保是用益物权的一种

B.担保的目的是保障特定债权的实现

C.主合同无效，担保合同可以另外约定有效

D.主合同无效，担保合同有效

E.反担保不适用《担保法》的规定

正确答案:查看最佳答案

第91题:物权的保护中，造成不动产或者动产毁损的，权利人可以请求()。

A.修理

B.重作

C.更换

D.恢复原状

E.损害赔偿

正确答案:查看最佳答案

第92题:下列纳税人中，应该缴纳个人所得税的有()。

A.在中国境内有住所个人，从境外取得的所得

B.在中国境内无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计满183天的个人，从境外取得的所得

C.在中国境内无住所又不居住，从中国境内取得的所得

D.在中国境内无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计不满183天的个人，从中国境内取得的所得

E.在中国境内无住所又不居住，从中国境外取得的所得

正确答案:查看最佳答案

第93题:按照《节约能源法》.《循环经济促进法》的规定，我国目前主要采取的节能激励措施包括()。

A.安排专项节能财政资金

B.给予节能产业税收优惠

C.对节能项目信贷支持

D.节能价格策略

E.限制高能耗进口

正确答案:查看最佳答案

第94题:根据《物权法》，下列不可以设定权利质权的是()。

A.专利中的财产权

B.应收账款债权

C.可以转让的股权

D.房屋所有权

E.一台挖掘机

正确答案:查看最佳答案

第95题:下列劳动合同条款中，属于选择条款的有()

A.社会保险

B.试用期

C.保守商业秘密

D.补充保险

E.休息休假

正确答案:查看最佳答案

第96题:根据《行政复议法》规定，下列选项中不可申请行政复议的有()。

A.建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书

B.人民法院对保全财产予以查封

C.监察机关给予机关工作人员降级处分

D.建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解

E.行政拘留

正确答案:查看最佳答案

第97题:根据《招标投标法》和相关法律法规，下列评标委员会的做法中，正确的有()。

A.以所有投标都不符合招标文件的要求为由，否决所有投标

B.拒绝招标人在评标时提出新的评标要求

C.按照招标人的要求倾向特定投标人

D.在评标报告中注明评标委员会成员对评标结果的不同意见

E.以投标报价超过标底上下浮动范围为由否决投标

正确答案:查看最佳答案

第98题:下列工程建设国家标准中,属于强制性标准的有()。

A.工程建设规划.施工等通用的综合标准

B.工程建设重要的通用的制图方法标准

C.工程建设重要的通用的试验检验和评定方法标准

D..工程建设重要的通用的信息管理标准

E.工程建设通用的有关安全和环境保护的标准

正确答案:查看最佳答案

第99题:关于增值税应纳税额计算的说法，正确的有()。

A.当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分可以结转下期继续抵扣

B.当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额是应纳税额

C.纳税人兼营不同税率的项目，未分别核算销售额的，从低适用税率

D.应税销售行为适用于免税规定的，不得开具增值税专用发票

E.应税销售行为的购买方为消费者个人的，可以开具增值税专用发票

正确答案:查看最佳答案