节选部分<<云南省监理工程师题库>>题型

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:工程建设程序中设计紧后的程序是()。

A.策划

B.施工

C.技术设计

D.交付使用

正确答案:查看最佳答案

第1题:严格监理.热情服务的原则是指()。

A.对承建单位既要严格监理又要热情服务

B.对业主既要热情服务又要严格监理

C.对承建单位严格监理，对业主热情服务

D.对业主严格监理，对承建单位热情服务

正确答案:查看最佳答案

第2题:根据《标准施工合同》，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由()负责补偿。

A.发包人

B.承包人

C.事件的风险负责人

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:大型工程项目经常采用不足额投保方式以减少保险费的支出，当工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。

第3题:根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()。

A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人

B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体

C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任

D.分包人的资格能力应由发包人审核

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。承包人不得将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人。分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查。承包人和分包人是分包合同的当事人，不包括发包人，因此由承包人和分包人对分包工作共同承担责任。

第4题:下列方法中，可用于分析与评价建设工程风险的是()

A.经验数据法

B.流程图法

C.计划评审技术法

D.财务报表法

正确答案:查看最佳答案

第5题:监理的服务性是指监理人员用自己的知识.技能和经验.信息以及必要的试验.检测手段为建设单位提供()。

A.咨询服务

B.技术服务

C.管理服务

D.监督服务

正确答案:查看最佳答案

第6题:关于监理机构的组织形式，下列四种说法不正确的是()。

A.直线制监理组织形式组织结构简单.权力集中.命令统一.职责明确，对总监理工程师要求高

B.职能制的监理组织形式发挥了职能机构的专业管理作用，提高管理效率，减轻总监理工程师负担，适用于小型项目

C.直线职能制组织是有直线领导.统一指挥.职责清楚的特点，信息传递线路不利于互通情报

D.矩阵型监理组织形式，加强了各职能部门的横向联系，具有较大的机动性和适应性

正确答案:查看最佳答案

第7题:风险识别具有()。

A.客观性

B.重复性

C.确定性

D.不确定性

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)，下列文件资料中，可作为监理实施细则编制依据的是()

A.工程质量评估报告

B.专项施工方案

C.已批准的可行性研究报告

D.监理月报

正确答案:查看最佳答案

第9题:设计施工总承包合同模式下，工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用()承担。

A.发包人

B.承包人

C.使用人

D.以上都不

正确答案:查看最佳答案

参考解析:缺陷责任期内出现的工程缺陷，由承包人负责修复，直至检验合格为止。承包人不能在合理时间内修复的缺陷，发包人可自行修复或委托其他人修复。修复费用和利润由缺陷原因的责任方承担。

第10题:建设工程项目可行性研究报告中确定的主要工程技术数据，应能满足项目()的要求。

A.施工图设计

B.初步设计

C.施工招标

D.签订施工合同

正确答案:查看最佳答案

第11题:工程保险合同的内容较为复杂，保险费()。

A.由国家规定统一固定的费率

B.由保监会规定统一固定的费率

C.由保险人规定统一固定的费率

D.没有统一固定的费率

正确答案:查看最佳答案

第12题:关于项目监理机构中管理层次与管理跨度的说法，错误的是()。

A.管理层次是指组织的最高管理者到最基层实际工作人员之间等级层次的数量

B.管理跨度是指一名上级管理人员所直接管理的下级人数

C.管理跨度是指组织的最高管理层所管理下级人员数量总和

D.管理层次可分为三个层次，即决策层.中间控制层和操作层

正确答案:查看最佳答案

第13题:对改建.扩建和维修工程，建设单位应组织工程监理单位据实修改.补充和完善监理文件资料，对改变的部位，应当重新编写，并在工程竣工验收后()个月内向城建档案管理部门移交。

A.1

B.2

C.3

D.6

正确答案:查看最佳答案

第14题:下列各项中，不属于勘察设计单位选择方式的是()。

A.招标

B.议标

C.直接委托

D.设计方案竞赛

正确答案:查看最佳答案

第15题:下列选项中，()是正确核定新增资产价值.反映竣工项目建设成果的文件，是办理固定资产交付使用手续的依据。

A.竣工财务决算报表

B.竣工财务决算说明书

C.竣工财务决算

D.竣工结算

正确答案:查看最佳答案

第16题:下列属于平行承发包模式的缺点的是()。

A.工程造价控制难度大

B.不利于缩短工期

C.不利于控制质量

D.不利于建设单位在更广的范围内选择施工单位

正确答案:查看最佳答案

第17题:建设单位直接采购或招标采购设备时，()要协助编制设备采购方案。

A.监理工程师

B.总包单位

C.安装单位

D.项目经理

正确答案:查看最佳答案

第18题:建设工程初步设计是根据()的要求进行具体实施方案的设计

A.可行性研究报告

B.项目建议书

C.使用功能

D.批准的投资额

正确答案:查看最佳答案

第19题:下列公司设立条件中，不属于股份有限公司设立条件的是()

A.有公司住所

B.股东

C.股份发行.筹办事项符合法律规定

D.发起人符合法定人数

正确答案:查看最佳答案

第20题:组织中的()指的就是组织中成员之间的关系，而不是某一个人的

A.职责

B.职位

C.职能

D.职权

正确答案:查看最佳答案

第21题:依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。

A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料

B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月

C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周

D.委托人拒付合理化建议奖

正确答案:查看最佳答案

第22题:公开招标时，对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期，应从()起算。

A.发布招标公告日

B.开始资格预审日

C.发售招标文件日

D.投标截止日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限，从投标截止日期开始起算。

第23题:下列单位不属于建设工程系统外单位的是()。

A.社会团体

B.工程毗邻单位

C.建设资金提供单位

D.政府建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

第24题:相对于一般的目标控制措施而言，风险对策更强调()。

A.主动控制

B.被动控制

C.主动控制与被动控制相结合

D.动态控制

正确答案:查看最佳答案

第25题:下列工程承发包模式的优点中，属于工程总承包模式优点的是()。

A.有利于工程造价控制

B.有利于质量控制

C.有利于业主选择承包商

D.业主选择承包方范围小

正确答案:查看最佳答案

第26题:流水节拍是组织流水施工的()。

A.工艺参数

B.时间参数

C.空间参数

D.非流水施工参数

正确答案:查看最佳答案

第27题:项目总承包模式的优点之一是()。

A.缩短建设周期

B.招标工作简单

C.合同管理容易

D.质量控制容易

正确答案:查看最佳答案

第28题:生产单位提前进厂参加施工.设备安装.调试的人员，其工资.工资性补贴等费用应从()中支付。

A.建筑安装工程费

B.设备工器具购置费

C.建设单位管理费

D.生产准备费

正确答案:查看最佳答案

第29题:债权人撤消权自债权人知道或者应当知道撤消事由之日起()行使。

A.6个月

B.一年内

C.两年内

D.五年内

正确答案:查看最佳答案

第30题:监理单位对政府建设行政管理部门的行政处罚决定不服时，向上一级政府提出复议的时限为()。

A.七天

B.十天

C.十四天

D.十五天

正确答案:查看最佳答案

第31题:工程监理企业如果申请多项专业资质，则其主要选择的一项为主项资质，其余的为()。

A.次项资质

B.辅项资质

C.增项资质

D.附加资质

正确答案:查看最佳答案

第32题:在建设工程三大目标控制中，相对而言，组织协调对()的作用最为突出且最为直接。

A.投资控制

B.进度控制

C.质量控制

D.风险控制

正确答案:查看最佳答案

第33题:根据监理规划，由专业监理工程师编写，并经总监理工程师批准，针对工程项目某一专业或某一方面监理工作的操作性文件是()。

A.监理规范

B.监理实施细则

C.监理大纲

D.监理手册

正确答案:查看最佳答案

第34题:工程监理企业有权对承建单位的()进行监督。

A.建设行为

B.不当建设行为

C.经营活动

D.不当经营活动

正确答案:查看最佳答案

第35题:综合资质标准属于工程监理企业资质等级标准的内容，下列选项对其表述有误的是()。

A.工程监理企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有5年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称

B.工程监理企业具有5个以上工程类别的专业甲级一[程监理资质

C.工程监理企业的注册监理工程师不少于60人，注册造价工程师不少于5人

D.工程监理企业具有必要的工程试验检测设备

正确答案:查看最佳答案

第36题:监理工程师对勘察.设计单位的管理水平，重点考查()。

A.是否达到了与其资质等级相应的要求水平

B.是否具备相应的人员数量

C.是否具备相应的设备装备

D.是否承接了相应的工程类别

正确答案:查看最佳答案

第37题:在工程设计阶段，可应用BIM技术协调解决施工过程中建筑物内设施的碰撞问题，这体现了BIM的()。

A.可视化

B.协调性

C.模拟性

D.优化性

正确答案:查看最佳答案

第38题:某工地发生钢筋混凝土预制梁吊装脱落事故，造成6人死亡，直接经济损失900万元，该事故属于()

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

正确答案:查看最佳答案

第39题:《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程的最低保修期限为()年。

A.1

B.2

C.3

D.5

正确答案:查看最佳答案

第40题:根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的()。

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人的原因造成的延期竣工，最高赔偿额为签约合同价的3%。

第41题:纳税地点不在市区.县城.镇的企业，其综合税率为()。

A.3.41%

B.3.35%

C.3.28%

D.3.22%

正确答案:查看最佳答案

第42题:专业监理工程师审查分包单位的资质内容包括()。

A.分包单位资质申报表

B.分包合同条件

C.分包单位组织机构

D.分包单位业绩

正确答案:查看最佳答案

第43题:不同风险对策的适用性需从()方面考虑。

A.效果

B.代价

C.效果和代价

D.效果或代价

正确答案:查看最佳答案

第44题:信用是企业经营理念.经营责任和()的集中体现。

A.经营方针

B.经营目标

C.经营业绩

D.经营文化

正确答案:查看最佳答案

第45题:在大型工程设备采购招标中，关于评标的说法，正确的是()。

A.投标保证金额不足，属于细微偏差

B.备品备件的价格可以单独报价

C.单价计算的结果与总价不一致，属于重大偏差

D.评标时不应考虑运费问题

正确答案:查看最佳答案

参考解析:未提交投标保证金或金额不足属于实质性偏差。单价计算的结果与总价不一致，属于细微偏差。大型工程设备采购招标中，评审要素包括运输费.交货期.付款条件.零部件和备品备件.售后服务费用.运营费和维护费.设备性能和生产率等，其中备品备件的价格可以包含在投标价内，也可以单独报价。

第46题:下列监理工程师质量控制措施中，属于技术措施的是()。

A.落实质量责任

B.制定协调程序

C.组织平行检验

D.优化信息流程

正确答案:查看最佳答案

第47题:注册监理工程师在执业活动中应履行的义务是()。

A.使用注册监理工程师称谓

B.依据本人能力从事相应的执业活动

C.本人执业活动进行解释和辩护

D.保证执业活动成果的质量，并乘担相应责任

正确答案:查看最佳答案

第48题:《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合()。

A.工程建设强制性标准

B.监理规划

C.监理实施细则

D.施工验收规范

正确答案:查看最佳答案

第49题:用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是()。

A.合同工期

B.竣工日期

C.施工期

D.合同有效期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:实际竣工日期用以计算施工期限，与合同工期对照判定承包人是提前竣工还是延误竣工。

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:某招标项目由于主观原因，导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标，则投标人有权()。

A.要求撤回投标文件

B.要求赔偿损失

C.拒绝招标人延长投标有效期的要求

D.要求将合同授予他们协商推举的中标人

E.要求退还投标保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，其投标保证金的有效期应相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的，则失去竞争资格，但有权收回其投标保证金。

第51题:在实行监理的工程中，总监理工程师具有()。

A.组织项目施工验收权

B.工程款支付凭证签认权

C.工程建设规模的建议权

D.分包单位的选定权

E.施工质量的否决权

正确答案:查看最佳答案

第52题:质量控制目标包括()。

A.设计质量控制目标

B.材料质量控制目标

C.设备质量控制目标

D.土建施工工程质量控制目标

E.设备制造质量控制目标

正确答案:查看最佳答案

第53题:在施工过程中发生工程变更，应经过()的代表鉴认。

A.建设单位

B.设计单位

C.承包单位

D.分包单位

E.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第54题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.罢工

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第55题:《建设工程质量管理条例》规定，建设单位不得()。

A.委托该工程的设计单位进行施工监理

B.任意压缩合理工期

C.迫使承包方以低于成本的价格竞标

D.要求设计单位或施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量

E.明示或暗示设计单位或施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程

正确答案:查看最佳答案

第56题:根据FIDIC《施工合同条件》，为了不损害承包商的合法利益，关于指定分包商的说法，正确的有()。

A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定

B.承包商对指定分包商的违约不承担责任

C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出

D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费

E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A，指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作，通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C，给指定分包商支付的工程款，从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。

第57题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定，下列描述中不正确的是()。

A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作

B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费

C.合同生效后，设计人刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还

D.设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收该项目2%设计费

E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应支付该阶段的全部设计费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，发包人延误支付设计费，逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知发包人。C项，发包人要求终止或解除合同时，如设计人尚未开始设计工作，则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作，完成的工作量不足一半，则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作，完成的工作量超过一半，则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项，设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收设计费的千分之二。

第58题:采购方的违约体现在()。

A.逾期付款

B.产品的质量缺陷

C.提前交付货物

D.不按合同约定接收货物

E.交货数量与合同不符

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B.C.E项属于供货方的行为表现。

第59题:在实践中，建设工程实际投资不超过计划投资可能表现为()。

A.在投资目标分解的各个层次上，实际投资均不超过计划投资

B.在投资目标分解的较低层次上，实际投资在少数情况下超过计划投资，但在投资目标分解的较高层次上，实际投资不超过计划投资

C.在投资目标分解的较高层次上，实际投资超过计划投资，但在投资目标分解的较低层次上，实际投资均不超过计划投资

D.实际总投资超过计划总投资，但在投资目标分解的各个层次上，都未出现实际投资超过计划投资的情

E.实际总投资未超过计划总投资，但在投资目标分解的各个层次上，都出现实际投资超过计划投资的情

正确答案:查看最佳答案

第60题:在下列风险中，相互之间存在一定联系的是()。

A.政治风险

B.社会风险

C.经济风险

D.自然风险

E.技术风险

正确答案:查看最佳答案

第61题:为了使我国建设工程监理在工程建设领域发挥更大的作用，至少应从以下几个方面发展:()。

A.加强法制建设，走法制化的道路

B.以市场需求为导向，向全方位.全过程监理发展

C.加强宣传，全面提升工程监理企业的社会地位

D.适应市场需求，优化工程监理企业结构

E.加强培训工作，不断提高从业人员素质

正确答案:查看最佳答案

第62题:工程监理企业年检结论分为()。

A.合格

B.基本合格

C.基本不合格

D.不合格

E.暂不作结论

正确答案:查看最佳答案

第63题:与建设工程监理有关的建设工程行政法规有()。

A.建设工程质量管理条例

B.建设工程勘察设计管理条例

C.中华人民共和国土地管理法

D.中华人民共和国土地管理实施条

E.建筑工程施工许可管理办法

正确答案:查看最佳答案

第64题:某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符，下述作法中正确的有()。

A.计量98吨，则应补交2吨

B.计量98吨，则应补交1.5吨

C.计量99.8吨，则不再补交

D.计量99.8吨，则应补交0.2吨

E.计量102吨，则退还2吨

正确答案:查看最佳答案

参考解析:双方约定的合理磅差为0.5%，那么供货方的交货数量在100吨的±0.5%范围内，即99.5吨至100.5吨之间，属于在合理界限范围内，对此不按多交或少交对待，双方互不退补。故选项C正确，选项D错误。如果供货方的交货数量不在99.5吨至100.5吨之间，那么属于超过合理界限范围，此时不再考虑合理磅差和尾差因素，按实际交货数量计算多交或少交数量，多交则由采购方退回或支付溢出数量货物的货款(故选项E正确)，少交则由供货方补齐或退回不足部分的货款(故选项A正确)。选项B的错误在于，一旦供货方的交货数量超过合理界限范围，则不再考虑合理磅差和尾差因素，应当将实际交货数量与约定交货数量进行比较，计算得出差额数量，而不是与合理范围的下限比较计算差额数量。

第65题:建设工程投资目标分解方法有()。

A.按建设工程的投资费用组成分解

B.按年度.季度分解

C.按建设目标分解

D.按建设工程实施阶段

E.按建设工程组成分解

正确答案:查看最佳答案

第66题:监理大纲.监理规划和监理细则都是监理工作中应编制的重要文件，但其在()方面不同。

A.编制时间

B.编制单位

C.针对的工程对象

D.编制深度

E.审批人员

正确答案:查看最佳答案

第67题:在对建设工程投资进行全方位控制时，应注意以下问题:()。

A.按总投资构成内容分解

B.认真分析建设工程特点，了解各项费用的变化趋势和影响因素

C.强调早期控制的重要性

D.抓主要矛盾，有所侧重

E.根据各项目费用的特点选择适当的控制方式

正确答案:查看最佳答案

第68题:()属于监理员的基本职责。

A.记好监理日志

B.检查确认工序质量，进行验收并签署

C.及时发现并处理可能发生或已发生的工程质量问题

D.负责工作计量并签署原始凭证

E.定期和不定期向本公司报告监理情况

正确答案:查看最佳答案

第69题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于联合体的说法，正确的有()。

A.总承包合同的承包人可以是联合体

B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改

C.联合体协议为总承包合同的附件

D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作

E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体。发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容，联合体协议经发包人确认后已作为合同附件，因此未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。

第70题:平行承发包模式的特点是()。

A.有利于缩短工期

B.有利于减少合同数量

C.有利于质量控制

D.有利于选择承建单位

E.有利于投资控制

正确答案:查看最佳答案

第71题:建设监理协调过程中，监理工程师要()。

A.从监理工作内容出发研究和处理问题

B.重视发挥系统整体功能

C.侧重于控制

D.善于通过别人的工作把事情办好

E.把工作重点放在人员／人员界面.系统／系统界面.系统／环境界面

正确答案:查看最佳答案

第72题:在对建设工程进度进行全过程控制时，应注意以下问题:()。

A.在工程建设的早期就编制进度计划

B.在编制进度计划时充分考虑各阶段工作之间的合理搭接

C.在保证进度目标的前提下，将对投资目标和质量目标的影响减少到最低程

D.对整个建设工程所有工作内容都进行控制

E.抓好关键线路的进度控制

正确答案:查看最佳答案

第73题:工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()。

A.在原定设计范围内的内容，设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充

B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工

C.经过批准的设计文件确需修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改

D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批

E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更，发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察.设计单位修改，经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。

第74题:在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.项目经理是项目经理部的代理人

C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

E.项目经理应对其行为承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征，由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体，不能够成为被代理人。

第75题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有()。

A.适用于设计——施工一体化的总承包项目

B.适用于依法强制监理的项目

C.适用于所有招标项目

D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定，编制依法必须进行招标的项目的招标文件，应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。

第76题:组织设计原则包括()。

A.主观能动原则

B.专业分工与协作统一原则

C.权责一致原则

D.才职相称原则

E.弹性原则

正确答案:查看最佳答案

第77题:能充分体现计划性风险自留“计划性”的损失支付方式有()。

A.建立非基金储备

B.从现金净收入中支出

C.保险

D.自我保险

E.母公司保险

正确答案:查看最佳答案

第78题:工程建设监理指导思想中，明确了监理的()。

A.中心任务

B.基本方法

C.工作依据

D.工作范围

E.基本目的

正确答案:查看最佳答案

第79题:在下列内容中，属于建设工程文件的是()。

A.工程准备阶段文件

B.施工文件

C.监理文件

D.竣工图

E.建设法规文件

正确答案:查看最佳答案