节选部分<<2024版二级注册建造师题目>>题型

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:某施工企业与材料供应商订立的合同中约定了违约金5万元，同时约定由施工企业支付供应商定金4万元。后来供应商未能交货，施工企业为最大限度围护自身利益，可以要求供应商支付()万元。

A.13

B.9

C.8

D.5

正确答案:查看最佳答案

第1题:为保护无行为能力的人和限制行为能力的人的合法权益而设立的代理形式是()

A.法定代理

B.指定代理

C.委托代理

D.指定代理和法定代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法定代理是为了保护无行为能力的人或限制行为能力的人的合法权益而设立的一种代理形式，适用范围比较窄。

第2题:某施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致一栋建筑倒塌，1名工人被砸死，直接经济损失120万元。该行为属于()。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.以其他方式危害公共安全罪

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，在生产.作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的属于重大责任事故罪。B项，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的属于重大劳动安全事故罪;C项，建设单位.设计单位.施工单位.工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的属于重大安全事故罪，该题选择C项。

第3题:关于建筑工程发包的说法，正确的做法是()。

A.建设工程只能招标发包，不能直接发包

B.发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包

C.建筑材料.建筑构配件等也必须发包，并由承包人采购

D.总承包招标时，以暂估价形式包括在总承包范围内的货物达到国家规定规模标准的，应当由总承包中标人和工程建设项目招标人共同依法组织招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查工程发包制度。建设工程的发包方式主要有两种:招标发包和直接发包，A错误。禁止发包单位将建设工程肢解发包，所谓肢解发包指的是建设单位将应当由一个承包单位完成的建设工程分解成若干部分发包给不同的承包单位的行为，B错误。小规模的建筑材料.建筑构配件的釆购，可以由招标人进行，也可以由招标人委托承包单位进行，C错误。

第4题:根据《建设工程施工许可管理办法》，对于未取得施工许可且不符合开工条件的项目责令停止施工，应对()处以罚款。

A.勘察单位

B.建设单位和施工企业

C.设计单位

D.建设单位和监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是办理施工许可证或开工报告违法行为应承担的法律责任。对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款。

第5题:根据《建筑法》，施工企业中使用不合格的建筑材料.建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是()。

A.吊销资质证书

B.责令改正，处以罚款

C.责令停业整顿

D.降低资质等级

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料.建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款;情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。

第6题:某起生产安全事故造成9人死亡，51人重伤，直接经济损失近2000万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故为()。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

正确答案:查看最佳答案

参考解析:9人死亡是较大，51人重伤是重大，直接经济损失2000万是较大，我们按从重处理，因此是重大事故。P240

第7题:根据《全国建筑市场各方主体不良记录认定标准》，属于施工企业资质不良行为的是()。

A.以他人名义投标

B.将承包的工程违法分包

C.未在规定期限内办理资质变更手续

D.未按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重

正确答案:查看最佳答案

第8题:按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过6个月的，建设单位应当()手续。

A.申请办理开工延期

B.重新办理开工报告的批准

C.申请办理施工许可证注销

D.核验开工报告批准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是延期开工.核验和重新办理批准的规定。对于实行开工报告制度的建设工程，因故不能按期开工超过6个月，重新办理。

第9题:注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，下列表述正确的是()

A.由受聘单位保管，由注册建造师本人使用

B.由注册建造师本人保管.使用

C.注册证书由单位保管.使用，执业印章由注册建造师本人保管使用

D.执业印章由单位保管.使用，注册证书由注册建造师本人保管使用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《注册建造师管理规定》第十条规定，，注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，由注册建造师本人保管.使用。注册证书与执业印章有效期为3年。

第10题:《劳动法》规定，女职工生育享受不少于()天的产假。

A.90

B.98

C.120

D.128

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是女职工的特殊保护。《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下.国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处.低温.冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。女职工生育享受不少于90天的产假。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。

第11题:下列关于噪声污染防治的说法中，错误的是()。

A.因生产工艺上要求可以在夜间连续作业

B.因燃气管道抢修.抢险作业可以在夜间连续作业

C.特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明

D.施工过程中可能产生环境噪声污染的，施工单位应在开工15日以前向建设主管部门申报

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修.抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。D选项应向环境保护行政主管部门申报。

第12题:根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证的工程是()。

A.国务院批准开工报告的工程

B.建筑面积200m2以上的农民自建低层住宅

C.城镇市政基础设施工程

D.工程投资额在20万元以上的工程

正确答案:查看最佳答案

第13题:关于《建设工程质量管理条例》规定的正常使用条件下建设工程最低保修期限，下列表述正确的是()。

A.供热与供冷系统为2年

B.给排水管道为5年

C.房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为50年

D.外墙面的防渗漏为5年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:(1)基础设施工程.房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程.有防水要求的卫生间.房间和外墙面的防渗漏，为5年;(3)供热与供冷系统，为2个采暖期.供冷期;(4)电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。

第14题:某建设单位领取了施工许可证，因故不能在3个月内开工，但又未申请延期。该施工许可证()。

A.自行废止

B.重新核验

C.继续有效

D.自动延期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。故选项A正确。

第15题:根据法律.行政法规的规定，不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格就可以任职的岗位是()。

A.施工企业的总经理

B.施工项目的负责人

C.施工企业的技术负责人

D.施工企业的董事

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人.项目负责人.专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他部门考核合格后方可任职。选项D，企业的董事不属于施5-单位的主要负责人和安全生产管理人员。

第16题:关于中标和签订合同的表述中，不正确的是()。

A.招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议

B.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同

C.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人

D.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是中标和签订合同。《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

第17题:(1)根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是()。

A.监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系

B.监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任

C.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用

D.施工图深化文件是监理工作的主要依据

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料.建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。A错误；监理单位总监理工程师应当按照法律法规.有关技术标准.设计文件和工程承包合同进行监理，对施工质量承担监理责任。B正确；未经监理工程师签字，建筑材料.构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。C错误；监理工作的主要依据是:有关法律法规，如《建筑法》.《合同法》.《质量条例》等；(2)有关技术标准，如《工程建设标准强制性条文》以及建设工程承包合同中确认采用的推荐性标准等；(3)设计文件；(4)建设工程承包合同。D错误。P285

第18题:在某实行工程总承包的建设工程的施工中，总承包单位将专业工程分包给具有相应资质的分包单位，在施工过程中分包单位不接受总承包单位的质量管理，造成分包工程存在很大的质量缺陷，承担主要责任的应该是()。

A.分包单位

B.建设单位

C.总承包单位

D.总承包单位与分包单位承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程安全生产管理条例>进一步规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。总承包单位依法对施工现场的安全生产负总责，这就要求分包单位必须服从总承包单位的安全生产管理。在许多工地上，往往有若干分包单位同时在施工，如果缺乏统一的组织管理，很容易发生安全事故。因此，分包单位要服从总承包单位对施工现场的安全生产规章制度.岗位操作要求等安全生产管理。否则，一旦发生施工安全生产事故，分包单位要承担主要责任。

第19题:市政公用工程项目的施工组织设计是市政公用工程施工项目管理的重要内容，应在()编制完成。

A.进场前

B.施工前

C.开挖前

D.放样前

正确答案:查看最佳答案

第20题:债是按照合同约定或依照法律规定，在当事人之间产生的特定的()。

A.经济关系

B.权利义务关系

C.物权关系

D.合同关系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:债是按照合同约定或依照法律规定，在当事人之间产生的特定的权利义务关系。

第21题:仲裁作为民事纠纷的终局性解决方式。关于其特点，表述错误的是()。

A.仲裁委员会独立于行政机关和司法机关

B.仲裁以不开庭审理为原则

C.仲裁员由当事人协商确定

D.仲裁裁决比法院判决得到更多的国际承认

正确答案:查看最佳答案

第22题:《安全生产许可证条例》规定，除中央管理的建筑施工企业外，建筑施工企业安全许可证由()颁发和管理。

A.县级以上人民政府

B.县级以上人民政府建设主管部门

C.省。自治区。直辖市人民政府

D.省。自治区。直辖市人民政府建设主管部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是安全生产许证管理规定。

第23题:某有独立请求权的第三人，因不能归责于本人的事由未参加诉讼，生效判决的部分内容错误，损害其民事权益，则该第三人行使撤销之诉的法定期间是()月。

A.6

B.12

C.18

D.24

正确答案:查看最佳答案

第24题:下列争议中，受《仲裁法》调整的是()。

A.建设行政主管部门处理的行政争议

B.劳动争议

C.农林承包经营合同争议

D.建设工程施工合同争议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《仲裁法》的调整范围仅限于民商事仲裁，即“平等主体的公民.法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷”;对于婚姻.收养.监护.扶养.继承纠纷以及依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁。另外，劳动争议仲裁和农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷不受《仲裁法》的调整。P303

第25题:下列情形中，导致建设工程施工合同无效的是()。

A.依法应当招标的项目中标无效后订立的

B.工程款支付条款订立时显失公平的

C.发包人对投标文件有重大误解订立的

D.承包人超越资质等级订立但于竣工前取得相应等级资质证书的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程施工合同具有下列情形之一的，认定无效:(1)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;(2)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;(3)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

第26题:关于二级建造师执业范围的说法，正确的是()。

A.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以变更施工项目负责人

B.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外

C.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册制另一企业

D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人:(1)发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的;(2)发包方同意更换项目负责人的;(3)因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。

第27题:仲裁庭调解达成协议的，调解书自()，即发生法律效力。

A.仲裁庭制作完成后

B.当事人签收后

C.人民法院确认后

D.当事人签字后

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《仲裁法》规定，仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。调解不成的，应当及时作出裁决。调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。

第28题:·下列变更中，属于应当经合同当事人双方协商一致情形的是()。

A.采购数量变更

B.公司名称变更

C.合同签约人员变更

D.公司法定代表人变更

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同的变更。合同变更过程中，双方应该度合同的实质性内容进行明确。只有选项A标的物的数量属于合同的实质性内容。

第29题:关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是()。

A.实用新型以申请时所附的说明书为准

B.建设工程发明以其附图为准

C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准

D.三类专利均以权利要求的内容为准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发明或者实用新型专利权的保护范围，以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。外观设计专利权的保护范围，以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。超纲。

第30题:张某为甲公司的业务员，手中有甲公司的介绍信和盖好公章的合同，后来张某离开甲公司，并未将介绍信与合同交回。之后张某又与客户刘某以甲公司的名义签订了一份合同，而刘某一直以为张某是甲公司的业务员。这份合同的效力应该认定为()。

A.无效，属于欺诈合同

B.无效，责任应由张某承担

C.有效，责任应由张某承担

D.有效，责任应由甲公司承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程代理行为及其法律关系。本题属于表见代理，即指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意相对人相信其有代理权的表象，而与善意相对人进行的.由本人承担法律后果的代理行为。所以本题中，合同有效，后果由被代理人甲公司承担。除非能证明客户刘某知道张某已不是甲公司的业务员，或张某与刘某有串通，则刘某不是善意相对人，则该代理行为无效。

第31题:某施工单位违反国家规定，在施工中偷工减料，使用了不合格的建筑材料.构配件和设备，降低工程质量并且导致建筑工程坍塌，致使多人重伤.死亡。该施工单位的行为已经构成()。

A.重大劳动安全事故罪

B.工程重大安全事故罪

C.重大责任事故罪

D.强令违章冒险作业罪

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程重大安全事故罪:(1)违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。(2)重大责任事故罪:生产作业中违反安全管理规定，或者强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或其他严重后果。(3)重大劳动安全事故罪:安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人，处以此罪名。

第32题:根据>，施工单位的相关人员未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作的，应责令限改正，逾期未改正的，责令停业整顿，下列人员中，属于“相关人员”范围的是()

A.安全员

B.资料员

C.材料员

D.标准员

正确答案:查看最佳答案

第33题:以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价的是()。

A.行业协会的综合信用评价

B.行业协会协助政府部门的综合信用评价

C.政府对市场主体的守法诚信评价

D.社会中介信用机构的综合信用评价

正确答案:查看最佳答案

第34题:某工程竣工验收合格后第10年内，部分梁板发生不同程度断裂。经由相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由()。

A.建设单位维修并承担维修费用

B.施工单位维修并承担维修费用

C.施工单位维修，设计单位承担维修费用

D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《建设工程质量管理条例》的规定，保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。如果质量缺陷是由于施工单位未按照工程建设强制性标准和合同要求施工造成的，则施工单位不仅要负责保修，还要承担保修费用。

第35题:关于勘察.设计单位相关的质量责任和义务表述正确的选项是()。

A.按照法律.法规和工程建设强制性标准进行设计

B.指定建筑材料.专用设备.工艺生产线的生产广.供应商以保证材料的供应

C.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，无需标注工程合理使用年限

D.依法联合施工单位进行安全技术交底

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察.设计单位相关的质量责任和义务包括以下内容:(1)依法承揽工程的勘察.设计业务;(2)勘察.设计必须执行强制性标准;(3)勘察单位提供的勘察成果必须真实.准确;(4)设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限;(5)除有特殊要求的建筑材料.专用设备.工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂.供应商。(6)依法对设计文件进行技术交底，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。(7)依法参与建设工程质量事故分析;(8)承担违法行为应承担的法律责任。所以该题中，只有A表述正确;D项中，施工单位进行的安全技术交底与设计单位进行的设计文件技术交底的概念.意义等均不同，不能混为一谈。

第36题:根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应向建设单位出具()。

A.质量保修书

B.质量保证书

C.质量维修书

D.质量保函

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围.保修期限和保修责任。

第37题:建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款()的罚款。

A.0.5%以上1%以下

B.1%以上2%以下

C.2%以上4%以下

D.3%以上6%以下

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》第57条规定，违反本条例规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款1%以上2%以下的罚款。

第38题:根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是()。

A.监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系

B.监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任

C.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用

D.施工图深化文件是监理工作的主要依据

正确答案:查看最佳答案

第39题:注册建造师的注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满()日前，按照规定申请延续注册D

A.15

B.30

C.45

D.60

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是延续注册。注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，由注册建造师本人保管.使用。注册证书与执业印章有效期为3年。注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满30日前，按照规定申请延续注册。

第40题:甲委托乙采用一种原材料并签订了材料采购委托合同，()经甲同意，乙将原材料采购事务转委托给丙。关于该委托中承担责任的说法，正确的是()。

A.乙对丙的行为承担责任

B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任

C.甲与乙对丙的行为承担连带责任

D.乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《民法总则》规定，代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意或者追认。转委托代理经被代理人同意或者追认的，()被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。

第41题:关于建设工程依法实行工程监理的说法，正确的是()。

A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理

B.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理

C.工程监理单位不得与建设单位有隶属关系

D.工程监理单位不得与该工程的设计单位有隶属关系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项错误，如果该工程的设计单位具有相应的监理资质，那么建设单位可以委托该工程的设计单位进行工程监理。C.D项错误，监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料.建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。

第42题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，下列施工企业的违法行为中，属于应当撤销安全生产许可证的是()。

A.冒用安全生产许可证的

B.安全生产许可证未办理延期手续继续从事施工活动的

C.使用伪造的安全生产许可证的

D.以贿赂手段取得安全生产许可证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑施工企业以欺骗.贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证，3年内不得再次申请安全生产许可证。

第43题:《安全生产法》规定，生产经营单位不得以任何形式一从业人员订立协议，免除或者减轻其从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任，该规定为了保护从业人员()的权利。

A.拒绝违章指挥和强令冒险作业

B.紧急避险

C.请求赔偿

D.批评。检举和控告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是从业人员安全生产的权利和义务。生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。该规定是为了保护从业人员请求赔偿权的权利。

第44题:《建筑法》规定，建筑施工企业的()对本企业的安全生产负责。

A.法定代表人

B.项目负责人

C.专职安全生产管理人员

D.技术负责人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题核的是施工单位的安全生产责任制度。《建筑法》规定，建筑施工企业的法定代表人对本企业的安全生产负责。

第45题:根据《招标投标法》，招标项目属于建设施工的，投标文件应当()

A.包括拟用于完成招标项目的机械设备

B.由投标人自行编制

C.完全响应招标文件各项目要求

D.包括投标担保

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标文件应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的监理.业绩和拟用与完成招标项目的机械设备等。

第46题:根据《民法总则》，法人分为()。

A.企业法人和非企业法人

B.机关法人、企业法人和社团法人

C.一般法人和特别法人

D.营利法人、非营利利法人和特别法人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法人分为营利法人、非营利法人和特别法人三大类。

第47题:关于招标程序和要求的说法，正确的是()。

A.依法必须进行招标的项目，招标人必须委托有资质的招标代理机构办理招标事宜

B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，获得批准

C.招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款

D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的应当重新招标

正确答案:查看最佳答案

第48题:因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按()。

A.原企业的资质等级确定

B.降低一级原企业的资质等级确定

C.最低资质等级核定

D.实际达到的资质条件核定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工企业资质证书的申请.延续和变更。因企业分立而新设立的建筑业企业，应当申请重新核定建筑业企业资质等级，其资质等级应按实际达到的资质条件核定。

第49题:建设工程因故中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当()。

A.报发证机关核验施工许可证

B.重新领取施工许可证

C.向发证机关备案

D.重新审查审批条件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》规定:在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。故选项A正确。

第50题:对于依法必须进行招标的工程建设项目，排名视为第一的中标候选人()，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

A.与招标代理机构串通

B.提供虚假资质证明

C.因不可抗力提出不能履行合同

D.向评标委员会成员行贿

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第51题:李某经过长期研究发明了新型混凝土添加剂，2010年2月5日向国家专利局提出了专利申请，4月5日国家专利局将其专利公告，2011年3月15日授予李某专利权。该专利权届满的期限是()。

A.2030年2月5日

B.2020年2月5日

C.2030年3月15日

D.2020年3月15日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发明专利权的期限为20年，自申请日起计算，故A选项正确。

第52题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用.工期和利润的承担原则是()。

A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用,建设单位承担延误的工期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经检查证明符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明不符合合同要求的，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。P274

第53题:关于诉讼时效的说法，正确的是()。

A.人民法院当主动适用诉讼时效的规定

B.超过诉讼时效期间后权利人起诉的，人民法院不予受理

C.诉讼时效期间届满后，义务人已经自愿履行的，可以请求返还

D.当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:2020年5月公布的《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)规定，人民法院不得主动适用诉讼时效的规定。当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效。诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩；义务人已经自愿履行的，不得请求返还。

第54题:3月1日，某建筑公司从劳动力市场招聘了一批工人，约定试用期为3个月。3月10日上午工人到公司正式报到上岗，7月1日公司与这批工人签订了劳动合同。公司与工人的劳动关系建立的时间是()。

A.3月1日

B.3月10日

C.6月10日

D.7月1日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是建立劳动关系的时间。用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。《劳动合同法》规定，建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。

第55题:关于无效施工合同工程款结算的说法，正确的是()。

A.施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，不予支持

B.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予以支持

C.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持

D.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持

正确答案:查看最佳答案

第56题:甲建筑工程公司委托王某购买一批建筑材料并负责运回到施工工地。在运输途中发生了洪水，造成了时间延误和部分材料损毁。在这种情况下王某()。

A.承担材料毁损的责任

B.承担时间延误的责任

C.承担全部责任

D.不承担任何责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《合同法》第311条规定不可抗力发生时，承运人不承担货物毁损的责任和时间延误的后果。

第57题:某建设工程项目，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是()。

A.建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任

B.甲.乙承担连带赔偿责任

C.实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任

D.因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:AC错在“应当”，是“可以”“也可以”。

第58题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》，关于隐蔽工程检查程序的说法，正确的是()。

A.隐蔽工程经监理人检查质量不合格的，承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖，无需重新检查

B.监理人不能按时进行检查的，应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求

C.监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人不得完成覆盖工作

D.隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后承包人方可覆盖

正确答案:查看最佳答案

第59题:根据《建设工程质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()。

A.技术档案和施工管理资料已经移交城建档案馆

B.有建设.勘察.设计.施工.监理等单位共同签署的质量合格文件

C.有施工单位提交的工程质量保证金

D.有工程使用的主要建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:下列投标文件应当按否决投标处理的情形有()。

A.联合体投标未附联合体各方共同投标协议的

B.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应

C.投标文件未通过资格预审

D.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字

E.投标人有串通投标.弄虚作假.行贿等违法行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标:(1)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字;(2)投标联合体没有提交共同投标协议;(3)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件;(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外;(5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价;(6)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;(7)投标人有串通投标.弄虚作假.行贿等违法行为。

第61题:下列责任中，属于行政处罚的有

A.责令停产停业

B.罚金

C.暂扣或者吊扣执照

D.赔偿损失

E.治安拘留

正确答案:查看最佳答案

参考解析:修女更正处罚种类包括:警告罚款没收违法所得.没收非法财物责令停产停业暂扣或吊销许可证和执照行政拘留，治安拘留是行政处罚之一其他行政处罚

第62题:关于劳动合同订立的说法，正确的有()。

A.试用期包含在劳动合同期限内

B.固定期限劳动合同不能超过10年

C.商业保险是劳动合同的必备条款

D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立

E.建立全日制劳动关系，应当订立书面劳动合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A试用期包含在劳动合同期限内，正确；B固定期限劳动合同可以是1年，2年，也可以是5年，10年，甚至更长时间，所以B错误；C社会保险是必备条款，商业保险是选择条款，C错误；D用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系，D错误；E建立劳动关系，应当订立书面劳动合同，E正确。P129-132

第63题:某工程项目未经竣工验收，发包人擅自后楼板出现裂痕，经鉴定是由于承包人偷工减料造成的，关于此项目质量责任的说法，正确的有()。

A.未经竣工验收使用此工程，由发包人承担去不责任

B.承包人在建设工程设计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任

C.承包人应当负责返修，费用由发包人承担

D.造成发包人损失的，承包人不承担责任

E.承包人应当负责返修，费用由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的竣工工程质量争议的处理。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。P285

第64题:下列关于证据保全的说法，正确的是()。

A.当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据

B.人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在48小时内作出裁定

C.当事人申请证据保全，不必提供担保

D.申请人在人民法院采取保全措施后15日内未提起诉讼或申请仲裁，人民法院应当解除保全

E.人民法院进行证据保全，可以要求当事人或者诉讼代理人到场

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《民事诉讼法》的规定，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据。利害关系人可以在提起诉讼或者申请仲裁前，向证据所在地.被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请保全证据。当事人申请诉讼证据保全的，人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，裁定驳回申请。人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在48小时内作出裁定。利害关系人申请诉前证据保全，人民法院接受申请后，必须在48小时内作出裁定。申请人在人民法院采取保全措施后30日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，人民法院应当解除保全。人民法院进行证据保全，可以要求当事人或者诉讼代理人到场。故选项A.B.E正确。

第65题:工程建设法律关系的构成要素包括()。

A.主体

B.客体

C.内容

D.事件

E.行为5页

正确答案:查看最佳答案

第66题:定期检验的方法主要有()。

A.表面无损检测

B.宏观检验

C.失效模式

D.壁厚测定

E.强度试验

正确答案:查看最佳答案

参考解析:定期检验的方法以宏观检验.壁厚测定.表面无损为主。

第67题:(1)根据《合同法》，合同权利义务终止的情形有()。

A.债务人依法将标的物抵押

B.合同解除

C.债务相互抵消

D.债权人依法将标的物提存

E.债权人免除债务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同的终止。《合同法》规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止:债务已经按照约定履行；(2)合同解除；(3)债务互相抵消；(4)债务人依法将标的物提存；(5)债权人免除责任；(6)债权债务同归于一人；(7)法律规定或者当事人约定终止的其他情形。P121

第68题:根据《民法典》，保证合同担保的范围包括()。

A.定金

B.主债权及利息

C.违约金

D.损害赔偿金

E.实现债权的费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金和实现债权的费用。

第69题:下列选项中，导致建筑施工企业与他人签订的建设工程施工合同无效的行为有()。

A.将其承包的建设工程全部转给其他符合资质条件的施工企业完成

B.将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包

C.将其总承包工程中的专业工程发包给其他具1f相应资质的承包单位完成

D.借用有资质的建筑施工企业名义

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》第28条规定，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。因此，A.B项属于违法行为，无效。《建筑法》第26条规定，禁止建筑施工企业以任何形式使用其他建筑施工企业的名义承揽工程，故D项无效。C项属于专业分包，E项属劳务作业分包，均有效。

第70题:根据《招标投标法》及相关规定，下列说法不正确的有()。

A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标

B.个人投资的项目不需要招标

C.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标

D.投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件并对实质性内容进行响应

E.符合工程招标范围，重要材料釆购单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查必须招标的项目范围和规模标准.可以不进行招标的施工.设计项目。在复习时，考生应对必须招标项目的含义进行理解。必须招标项目可以从两个层次界定:第一，要符合《招标投标法》第三条规定必须招标项目范围;第二，在符合必须招标项目范围基础上，还应该达到相应的规模标准。只有这两个层次全部符合，才能称之为依法必须招标项目。根据上面的界定，E的表述是规范合理的，E正确。A项中的工程可能不属于必须招标的项目范围，那么其规模标准是否达到就不太重要。B项中的个人投资的项目，如果投资的属于"大型基础设施.公用事业等，关系社会公共利益.公众安全的项目"且达到规模标准要求，也应依法招标。故本题选A.B。

第71题:施工合同中对应付款时间约定不明时，关于付款起算时间的说法，正确的有()。

A.工程已实际交付的，为交付之日

B.工程未交付的，为提交峻工结算文件之日

C.工程已交付，工企业主张工程款的，为提出主张之日

D.工程未交付的，为提交竣工验收报告之日

E.工程未交付，工程程价款也未结算的，为当事人起诉之日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间:①建设工程已实际交付的，为交付之日；②建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；③建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

第72题:根据《劳动法》的规定，关于女职工特殊保护的表述中，不正确的有()。

A.不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间延长工作时间和夜班劳动

B.不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动

C.对怀孕5个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动

D.女职工生育享受不少于120天的产假

E.不得安排女职工在经期从事高处.低温作业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是女职工的特殊保护。《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下.国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处.低温.冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。女职工生育享受不少于90天的产假。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。

第73题:关于投标人的说法，正确的有()

A.投标人发生合并.分离.破产等重大变化的，其投标无数

B.投标人参加依法必须进行招标的项目投标，不受地区或者部门的限制

C.存在控股关系的不同单位不得参加同一招标项目的投标

D.单位负责人为同一人的不同单位参加同一标段投标的，相关投标无效

E.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体投标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是投标人。选项A，如发生重大变化会影响后期公平公正的投标，才会投标无效。P81

第74题:根据我国《民事诉讼法》规定，需要证据保全的情况有()。

A.当事人申请

B.法院依职权

C.证据可能灭失

D.证据以后难以取得

E.证据非常重要

正确答案:查看最佳答案

参考解析:证据保全是指在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，法院根据当事的申请或依职权，对证据加以固定和保护的制度。

第75题:种设备制造.安装.改造和重大维修工程中,涉及安全性能的监督检验项目包括()

A.焊接

B.材料

C.外观

D.包装

E.尺寸

正确答案:查看最佳答案

参考解析:考查内容:特种设备监督检验的规定。特种设备涉及的安全性能的监督检验项目包括图样资料.材料.焊接.外观和尺寸.无损检测.热处理.耐压试验.荷载试验.铭牌.监检资料等。

第76题:从事建筑活动的建筑施工企业，按照其拥有的()等条件，划分为不同的资质等级。

A.注册资本

B.专业技术人员

C.咨询服务人员

D.已完成的建筑工程业绩

E.已完成和正在进行的建筑工程业绩

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是企业资质的法定条件和等级。从事建筑活动的建筑施工企业，按照有符合规定的净资产;有符合规定的主要人员;有符合规定的已完成工程业绩;有符合规定的技术装备。

第77题:行政强制执行包括()。

A.限制公民人身自由

B.加处罚款或者滞纳金

C.划拨存款.汇款

D.依法处理查封.扣押的场所

E.排除妨碍.恢复原状

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是行政强制执行的种类。行政强制执行包括:加处罚款或者滞纳金;划拨存款.汇款;拍卖或者依法处理查封.扣押的场所.设施或者财物;排除妨碍.恢复原状;代履行;其他强制执行方式

第78题:仲裁协议应当具备的内容有()。

A.仲裁事项

B.具体的仲裁请求和事实.理由

C.仲裁委员会的住所地

D.请求仲裁的意思表示

E.选定的仲裁委员会

正确答案:查看最佳答案

参考解析:仲裁协议应当具有下列内容:(1)请求仲裁的意思表示;(2)仲裁事项;(3)选定的仲裁委员会。这三项内容必须同时具备，仲裁协议才能有效。

第79题:下列责任中，属于行政处罚的有()。

A.罚金

B.责令停产停业

C.暂扣或者吊销执照

D.行政拘留

E.赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程行政处罚的种类及承担方式。行政处罚有:警告.罚款.没收违法所得.没收非法财物.责令停产停业.暂扣或者吊销许可证(执照).行政拘留。