节选部分<<2023版河南省二级注册建造师模拟习题>>题型

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:《建设工程安全生产管理条例》规定，()从事建设工程的新建.扩建.改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本.专业技术人员.技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

A.建设单位

B.施工单位

C.勘察单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是禁止无资质承揽工程。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位从事建设工程的新建.扩建.改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本.专业技术人员.技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

第1题:关于仲裁协议效力确认的说法，正确的是()。

A.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁裁决作出前提出

B.当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定

C.当事人对仲裁委员会就仲裁协议效力作出的决定不服的，可以向人民法院申请撤销该决定

D.当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，只能由仲裁协议的仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。仲裁机构对仲裁协议的效力作出决定后，当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力或者申请撤销仲裁机构的决定的，人民法院不予受理。当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地.仲裁协议签订地.申请人住所地.被申请人住所地的中级人民法院或者专门人民法院管辖。

第2题:招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少()日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

A.3

B.5

C.7

D.15

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

第3题:某建设工程项目的发包方和承包商之间发生工程款结算的纠纷，双方最终依据施工合同中约定的仲裁条款通过仲裁的方式解决了纠纷，上述纠纷属于()。

A.民事纠纷

B.行政纠纷

C.刑事附带民事纠纷

D.程序纠纷

正确答案:查看最佳答案

参考解析:民事纠纷是平等主体间的有关人身.财产权的纠纷，建设方和施工方的合同纠纷属于两个平等主体之间的纠纷，因此，选项A正确。

第4题:下列行为中，属于工程安全不良行为的是()。

A.在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料.建筑构配件和设备的

B.未对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物.构筑物和地下管线等采取防护措施的

C.不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的

D.未对建筑材料.建筑构配件.设备.商品混凝土进行检测的

正确答案:查看最佳答案

第5题:不属于随时解除劳动合同情形的是()。

A.某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年

B.某单位发现王某在试用期间不符合录用条件

C.史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失

D.职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任工作的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《劳动合同法》第39条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同:(1)在试用期间被证明不符合录用条件的;(2)严重违反用人单位的规章制度的;(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的;(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的;(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的;(6)被依法追究刑事责任的。

第6题:当事人不得在合同中协议选择由()的人民法院管辖。

A.原告住所地

B.合同签订地

C.仲裁机构所在地

D.标的物所有在

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通常实行的是“原告就被告”原则。即以被告住所地作为确定管辖的标准。

第7题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，关于生产安全事故等级的说法的是()。

A.造成5人死亡的事故是一般事故

B.造成45人重伤的事故是重大事故

C.造成15人死亡的事故是特别重大事故

D.造成3000万直接经济损失的事故是较大事故

正确答案:查看最佳答案

参考解析:较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。

第8题:施工企业的项目负责人应当对()负责。

A.本单位的安全生产

B.建设工程项目的安全施工

C.本单位安全生产所需资金

D.危险性较大的专项施工方案确定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工单位的项目负责人应当对建设工程项目的安全施工负责。

第9题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。下述选项中不属于特种作业人员的是()。

A.垂直运输机械作业人员

B.登高架设作业人员

C.钢筋工

D.起重信号工

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，垂直运输机械作业人员.安装拆卸工.暴(同音字)破作业人员.起重信号工.登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。故C选项不属于特种作业人员。

第10题:《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)主要由()三部分组成。

A.总则.分则.附则

B.总则.通用条件.专用条件

C.合同协议书.通用合同条款.专用合同条款

D.总则.正文.附件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程施工合同(示范文本)》，由合同协议书.通用合同条款.专用合同条款三部分组成。

第11题:自然人刘某通过签订合同授权自然人孙某代理其进行证券投资。此种代理属于()。

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.无权代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:委托代理按照被代理人的委托行使代理权。

第12题:建设用地使用权自()时设立。

A.土地交付

B.转让

C.登记

D.支付出让金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设用地使用权自登记时设立

第13题:在代理关系中，如果因为授权不明确而给第三人造成损失的，()。

A.代理人向第三人承担责任，被代理人承担连带责任

B.被代理人独自向第三人承担责任

C.代理人独自向第三人承担责任

D.被代理人要向第三人承担责任，代理人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果由于授权不明确而给第三人造成损失的，则被代理人要向第三人承担责任，代理人承担连带责任。

第14题:根据《民法通则》，关于代理的说法，正确的是()。

A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担

B.代理人可以超越代理权实施代理行为

C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任

D.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查代理相关内容。代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任。所以本题选A。

第15题:2016年9月15日，甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同，转让甲对乙施工企业的30万元债权。同年9月25日，乙接到甲关于转让债权的通知。关于该债权转让的说法，正确的是()

A.甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效

B.丙于9月15日可以向乙主张30万元债权

C.甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效

D.乙拒绝清偿30万元债务的，丙可以要求甲和乙承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:教材P123

第16题:某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由()。

A.建设单位维修并承担维修费用

B.施工单位维修并承担维修费用

C.施工单位维修，设计单位承担维修费用

D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是保修义务的责任落实与损失赔偿责任的承担。对于保修义务的承担和维修的经济责任承担应当按下述原则处理:(1)施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任。(2)由于设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔。(3)因建筑材料.构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任属于施工单位采购的或经其验收同意的，由施工单位承担经济责任;属于建设单位采购的，由建设单位承担经济责任。(4)因建设单位(含监理单位)错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由建设单位承担;如属监理单位责任，则由建设单位向监理单位索赔。(5)因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由使用单位自行负责。(6)因地震.台风.洪水等自然灾害或其他不可抗拒原因造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，建设参与各方再根据国家具体政策分担经济责任。

第17题:(1)根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是()。

A.监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系

B.监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任

C.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用

D.施工图深化文件是监理工作的主要依据

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料.建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。A错误；监理单位总监理工程师应当按照法律法规.有关技术标准.设计文件和工程承包合同进行监理，对施工质量承担监理责任。B正确；未经监理工程师签字，建筑材料.构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。C错误；监理工作的主要依据是:有关法律法规，如《建筑法》.《合同法》.《质量条例》等；(2)有关技术标准，如《工程建设标准强制性条文》以及建设工程承包合同中确认采用的推荐性标准等；(3)设计文件；(4)建设工程承包合同。D错误。P285

第18题:关于著作权保护期的说法，正确的是()。

A.作者的署名权.修改权.保护作品完整权的保护期为作者终生及其死后50年

B.公民的作品，其发表权.使用权和获得报酬权的保护期不受限制

C.法人或者其他组织的作品的发表权.使用权和获得报酬权的保护期为50年

D.法人或者其他组织的作品，自创作完成后30年内未发表的，不再受《著作法》保护

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A选项错误，作者的署名权.修改权.保护作品完整权的保护期不受限制。B选项错误，自然人的作品，其发表权.使用权和获得报酬权的保护期，为作者终生及其死后50年。D选项错误，法人或者非法人组织的作品，作品自创作完成后50年内未发表的，不再受《著作权法》保护。

第19题:甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定上诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙.丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事宜未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于()

A.共同诉讼人

B.原告

C.有独立请求权的第三人

D.无独立请求权的第三人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是民事诉讼的当事人和代理人。P300

第20题:施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院应予支持的是()。

A.已经完成的建设工程质量不合格的

B.不履行合同约定的协助义务的

C.将承包的建设工程非法转包.违法分包的

D.合同约定的期限内没有完工的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A是不合格且拒绝修复的，B是承包人解除施工合同的情形，D没有完工且在发包人催告的合理期限仍没有完工。P126

第21题:某施工企业在某工程项目的建设中，经项目经理签字的材料款，未能按时支付给材料供应商，则对此承担法律责任的主体是()。

A.施工企业

B.项目经理

C.材料供应商

D.项目经理部

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理部不具有法人资格，不能独立承担民事责任，项目经理是施工企业法定代表人在项目上的授权代表，其在行使职权时产生的法律后果应当由施工企业承担。故选项A正确。

第22题:(1)根据《工伤保险条例》，不能认定为工伤的情形是()。

A.在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故致本人伤害的

B.患职业病的

C.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的

D.高空作业摔落损伤的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:职工有下列情形之一的，应当认定为工伤:在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的;(2)工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;(3)在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;(4)患职业病的;(5)因工外出期间，(来源环球网校)由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;(6)在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通.客运轮渡.火车事故伤害的;(7)法律.行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。BAAA考点来源:2Z206034工伤保险和意外伤害保险的规定P232

第23题:当事人约定3名仲裁员组成仲裁庭的，第三名仲裁员由()。

A.仲裁委员会主任直接指定

B.已确定的2名仲裁员共同指定

C.当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定

D.仲裁委员会主任兼任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定1名或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第三名仲裁员是首席仲裁员。

第24题:张某为甲公司的业务员，手中有甲公司的介绍信和盖好公章的合同，后来张某离开甲公司，并未将介绍信与合同交回。之后张某又与客户刘某以甲公司的名义签订了一份合同，而刘某一直以为张某是甲公司的业务员。这份合同的效力应该认定为()。

A.无效，属于欺诈合同

B.无效，责任应由张某承担

C.有效，责任应由张某承担

D.有效，责任应由甲公司承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程代理行为及其法律关系。本题属于表见代理，即指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意相对人相信其有代理权的表象，而与善意相对人进行的.由本人承担法律后果的代理行为。所以本题中，合同有效，后果由被代理人甲公司承担。除非能证明客户刘某知道张某已不是甲公司的业务员，或张某与刘某有串通，则刘某不是善意相对人，则该代理行为无效。

第25题:甲施工企业与乙钢材供应商订立钢材采购合同，合同价款为1000万元，约定定金为300万元，甲实际支付定金100万元，乙按照合同约定开始供货。后在合同履行过程中，双方发生争议。关于本案中定金的说法，正确的是()。

A.若乙违约，致使合同目的不能实现，则应当向甲返还200万元

B.双方约定300万元的定金因为超过合同价款的20%而无效

C.视为变更约定的定金数额为200万元

D.若甲违约，致使合同目的不能实现，则应当向乙支付100万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%，超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。

第26题:注册建造师的义务包括()。

A.使用注册建造师名称

B.使用本人注册证书.执业印章

C.执行技术标准.规范和规程

D.对本人执业活动进行解释和辩护

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《注册建造师管理规定》进一步规定，注册建造师应当履行下列义务:(1)遵守法律.法规和有关管理规定，恪守职业道德;(2)执行技术标准.规范和规程;(3)保证执业成果的质量，并承担相应责任;(4)接受继续教育，努力提高执业水准;(5)保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业.技术等秘密;(6)与当事人有利害关系的，应当主动回避;(7)协助注册管理机关完成相关工作。

第27题:甲企业与乙企业发生合同纠纷，甲企业委托丙律师代理诉讼，委托书委托权限中约定"丙律师为全权代理人"。丙律师在诉讼中有权实施的行为是()。

A.提出反诉

B.提出和解

C.提出管辖权争议

D.提出上诉

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查诉讼代理过程中授权委托书与委托代理权限。委托权限分为一般授权与特别授权。一般授权，委托代理人仅有程序性的诉讼权利。特别授权可以行使实体性的诉讼权利，即代为承认.放弃.变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉。若授权委托书仅写"全权代理"而无具体授权的情形，视为诉讼代理人没有获得特别授权，无权行使实体性诉讼权利。题目中授权委托书仅写"丙律师为全权代理人"而无具体授权，则丙律师只为一般代理，对于提出和解.提起反诉.提出上诉等美体权利并无代理权，故C正确。

第28题:人民法院2月1日作出第一审民事裁决，判决书2月5日送达原告，2月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是2月()日

A.1

B.26

C.5

D.10

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果当事人在案件一审过程中达成调解协议或者在上诉期内未提起上诉，一审法院的裁决就发生法律效力。对判决不服的，提起上诉的时间为15天。

第29题:下列属于行政处罚行为的是()。

A.拘役

B.罚金

C.撤职

D.没收违法所得

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查行政处罚的种类。根据《行政处罚法》第8条的规定，行政处罚的种类包括:(1)警告;(2)罚款;(3)没收违法所得.没收非法财物;(4)责令停产停业;(5)暂扣或者吊销许可证.暂扣或者吊销执照;(6)行政拘留;(7)法律.行政法规规定的其他行政处罚。根据上述规定，本题应选D。拘役.罚金属于刑罚;行政拘留.罚款才属于行政处罚;撤职属于行政处分

第30题:《招标投标法》规定，招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从()起算。

A.招标公告发布之日

B.领取招标文件之日

C.提交投标文件的截止之日

D.资格预审结束之日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

第31题:孙某与甲公司签订了为期2年的劳动合同，月工资2000元。期满终止合同时，甲公司未向孙某提出以不低于原工资标准续订劳动合同，甲公司应向孙某支付的经济补偿金额为()元。

A.1000

B.2000

C.3000

D.4000

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查终止劳动合同后的经济补偿。经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准向劳动者支付。6个月以上不满1年的，按1年计算，不满6个月的，向劳动者支付半个月工资标准的经济补偿，本题中孙某工作满2年，应支付2个月的工资作为补偿。即经济补偿金=2000×2=4000(元)。

第32题:依据有关劳动保护法的规定，劳动者有权对用人单位提出批评.检举和控告的是()。

A.拒绝执行违章指挥

B.拒绝冒险作业

C.危害生命安全的劳动条件

D.严格遵守安全操作规程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程，劳动者对用人单位管理人员违章指挥.强令冒险作业，有权拒绝执行;对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评.检举和控告。

第33题:某道路维修工程，施工单位将施工区域设置围栏，但未设置明显标志，造成市民钱某晚上骑车撞到围栏上受伤，施工单位应承担()。

A.违约责任

B.侵权责任

C.行政责任

D.刑事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《民法通则》规定了特殊侵权责任在公共场所.道旁或通道上挖坑.修绪.安装地下设施等，没有设置明显标志或釆取安全措施造成他人损害的，施工人应当承担民事责任。

第34题:债是按照合同约定或依照法律规定，在当事人之间产生的特定的()。

A.经济关系

B.权利义务关系

C.物权关系

D.合同关系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:债是按照合同约定或依照法律规定，在当事人之间产生的特定的权利义务关系。

第35题:建设工程一切险的保险终止日应为()之日。

A.工程竣工验收

B.工程验收合格

C.工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日

D.合同双方约定的终止日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保险终止日应为工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日。

第36题:下列建设工程承包行为违反《建筑法》规定的是()。

A.总承包人将其承包的建筑工程依法分包给他人

B.两个不同资质等级的单位联合共同承包

C.提倡对建筑工程实行总承包

D.承包人超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查《建筑法》的相关内容。承包人应在其资质许可的范围内承揽工程，D选项违反《建筑法》的相关规定。

第37题:建设单位取得施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，每次延期不超过()个月。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是延期开工.核验和重新办理批准的规定。领取后3个月内开工，因故不能按期开工，应向发证机关申请延期(以两次为限)，每次不超过3个月。

第38题:建设工程施工合同约定，施工企业未按节点工期完成约定进度的工程单位可解除合同，此约定属于合同的()

A.附条件解除

B.附期限解除

C.附期限终止

D.附条件终止

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工企业未按节点工期完成约定进度的工程单位可解除合同，此约定属于合同的附条件解除

第39题:工程建设中拟采用的新擮.新工艺。新材料，不符合现行()规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。

A.国家技术标准

B.强制性标准

C.行业质量标准

D.地方质量标准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程建设强制性标准的实施，工程建设中怒采用的新技术.新工艺.新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。

第40题:一般情况下，勘察设计文件都是勘察设计单位接受建设单位委托创作的委托作品。如果勘察设计单位与建设单位未就该委托作品著作权的归属做出约定，则该委托作品的著作权属于()。

A.勘察设计单位

B.建设单位

C.勘察设计单位与建设单位共有

D.由双方重新约定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定，未做明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。

第41题:某施工合同约定质量标准为合格，监理工程师在巡视时要求承包人"把活儿做得更细些，到时不会少了你们的"。于是项目经理在施工中提高了质量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理工程师

D.承包人和发包人共同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是合同的变更。当事人协商一致，可以变更合同。法律.行政法规规定变更合同应当办理批准.登记等手续的，依照其规定。当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更

第42题:关于节能技术进步的说法，正确的是()。

A.利用财政性资金引进循环经济重大装备的，应当制定创新方案，并报有关部门审批

B.国家采取强制措施研发施工节能技术

C.节能技术政策大纲应由县级以上人民政府发布

D.各级政府应当将循环经济重大科技攻关项目的自主创新研究，安排财政性资金予以支持

正确答案:查看最佳答案

参考解析:利用财政性资金引进循环经济重大技术.装备的，应当执行消化.吸收和创新方案，报有关主管部门审批并由其监督实施

第43题:·当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是()。

A.代理人超越代理权订立的合同

B.造成对方人身伤害.财产损失可以免责的合同

C.因重大误解而订立的合同

D.以合法形式掩盖非法目的的合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是可撤销合同。选项A属于效力待定合同，选项B属于无效的免责条款，选项C属于可撤销合同，选项D属于无效合同。

第44题:某施工企业按时缴纳工伤保险费，工程施工中2名工人受到事故伤害。但该施工企业未在规定时限内提交工伤认定申请，在此期间发生的工伤待遇等有关费用的负担者是()。

A.工伤职工个人

B.用人单位

C.工伤职工和用人单位

D.社会保险部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:职工发生事故伤害，所在单位应当自事故伤害发生之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。用人单位未在规定的时限内提交工伤认定申请，在此期间发生符合《工伤保险条例》规定的工伤待遇等有关费用由该用人单位负担。

第45题:某建设单位发包的工程由乙包工头借用甲施工企业的资质中标并签订施工合同，工程竣工验收质量合格，乙包工头要求按合同约定支付工程款，则()。

A.合同无效，不应支付工程款

B.合同无效，应参照合同约定支付工程款

C.合同有效，不应支付工程款

D.合同有效，应参照合同约定支付工程款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:没有资质的实际施工人借用建筑施工企业的名义所签订的合同属于违反《合同法》的规定，即违反法律.行政法规的强制性规定，该合同应认定无效。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定:建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予以支持。故选项B正确。

第46题:根据《建设工程安全生产管理条例》，(:)工程监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者专项实施方案的审查重点是()。

A.是否达到工程使用功能要求

B.是否达到施工进度要求

C.是否符合工程建设强制性标准

D.是否达到造价控制目标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定，(:)工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

第47题:根据《建筑业企业资质管理规定》，施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理并给予警告，申请人在()内不得再次申请。

A.4年

B.3年

C.2年

D.1年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工许可法律制度违法行为应承担的法律责任。《建筑业企业资质管理规定》中规定，申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理或不予行政许可，并予以警告，申请人在1年内不得再次申请建筑业企业资质，参见教材P62

第48题:房屋建筑施工总承包一级企业法定净资产为()以上。

A.3.6亿元

B.1亿元

C.4000万元

D.800万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是企业资质的法定条件和等级。房屋建筑施工总承包一级企业法定净资产为1亿元以上。

第49题:某建设工程项目中，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是()

A.建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任

B.甲.乙承担连带赔偿责任

C.实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任

D.因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是承包单位违法行为应承担的法律责任。因对转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。

第50题:关于竣工验收，下列说法正确的是()。

A.建设单位收到工程竣工报告后，应当组织有关单位进行竣工验收

B.在竣工验收后，承包单位应当向建设单位提供完整的竣工资料和工程竣工报告

C.实行监理的建设工程完工后，建设单位可委托监理单位竣工验收

D.竣工验收就是检查整个工程项目是否已全部达到设计要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》第十六条规定:“建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计.施工.工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具备下列条件:(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(2)有完整的技术档案和施工管理资料;(3)有工程使用的主要建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告;(4)有勘察.设计.施工.工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(5)有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》第六条规定，工程完工后，施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请程竣工验收。

第51题:关于合同形式的说法，正确的是()。

A.合同必须采用书面形式

B.口头形式属于合同的其他形式

C.未依法采取书面形式订立的合同无效

D.合同可以采用数据电文形式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误，当事人约定或者法律法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。B错误，当事人订立合同，有书面形式.口头形式和其他形式。C错误，法律规定必须采用书面形式订立合同的，书面形式是合同成立的必要条件，未采用的合同不成立，但并非合同无效，如果双方已经履行了，一方再以未采用书面形式合同不成立的理由请求撤销合同的，法院不予支持。P110

第52题:关于标底的说法，正确的是()。

A.招标人可以自行决定是否编制标底

B.招标人可以根据实际情况确定招标项目标底的数量

C.国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有招标标底

D.在保密的前提下，接受招标人委托编制标底的中介机构可以为该项目的投标人提供咨询

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B项错误，标底只能有一个。C项错误，招标人可以自行决定是否编制标底。D项错误，接受招标人委托编制标底的中介机构不得为该项目的投标人提供咨询。

第53题:某起生产安全事故造成9人死亡，51人重伤，直接经济损失近2000万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故为()。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

正确答案:查看最佳答案

参考解析:9人死亡是较大，51人重伤是重大，直接经济损失2000万是较大，我们按从重处理，因此是重大事故。P240

第54题:下列容器中，属于Ⅱ类压力容器的是()。

A.容积等于50m3的球形容器

B.容积等于5m3的低温液体储存容器

C.低压管壳式余热锅炉

D.中压搪玻璃容器

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的事锅炉.压力容器.压力管道的分类。属于Ⅱ类压力容器的有:中压容器;低压容器:极度和高度毒性介质的低压容器;易燃或中度毒性的低压反应容器和低压储存容器;低压管壳式余热锅炉;低压搪玻璃容器。

第55题:关于勘察.设计单位相关的质量责任和义务表述正确的选项是()。

A.按照法律.法规和工程建设强制性标准进行设计

B.指定建筑材料.专用设备.工艺生产线的生产广.供应商以保证材料的供应

C.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，无需标注工程合理使用年限

D.依法联合施工单位进行安全技术交底

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察.设计单位相关的质量责任和义务包括以下内容:(1)依法承揽工程的勘察.设计业务;(2)勘察.设计必须执行强制性标准;(3)勘察单位提供的勘察成果必须真实.准确;(4)设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限;(5)除有特殊要求的建筑材料.专用设备.工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂.供应商。(6)依法对设计文件进行技术交底，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。(7)依法参与建设工程质量事故分析;(8)承担违法行为应承担的法律责任。所以该题中，只有A表述正确;D项中，施工单位进行的安全技术交底与设计单位进行的设计文件技术交底的概念.意义等均不同，不能混为一谈。

第56题:关于投标人的说法，正确的是()。

A.存在管理关系的不同单位，可以参加未划分标段的同一招标项目投标

B.投标人发生合并.分立.破产等重大变化的，其投标无效

C.单位负责人为同一人的不同单位，可以参加同一标段投标

D.投标人不再具备资格预审文件.招标文件规定的资格条件的，其投标无效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:单位负责人为同一人或者存在控股.管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。投标人发生合并.分立.破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件.招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

第57题:关于评标结果异议的说法，正确的是()。

A.只有投标人有权利对项目的评标结果提出异议

B.对评标结果有异议，应当在中标候选人公示期间提出

C.招标人对评标结果的异议作出答复前，招标投标活动继续进行

D.对评标结果异议不是对评标结果投诉必然的前置条件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前，应当暂停招标投标活动。对资格预审文件.招标文件.开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议

第58题:合同生效后，当事人就质量没有约定或者约定不明确的，可以采用的确定相关内容方式有:①按照交易习惯确定②签订补充协议③按合同法其他相关规定执行，三种方式正确的先后顺序是()

A.①②③

B.③②①

C.②①③

D.②③①

正确答案:查看最佳答案

参考解析:先是按照签订补充协议，再是交易习惯，最后是其他相关规定执行。

第59题:下列各项中，当事人可以以书面形式约定案件管辖法院的纠纷是()。

A.继承纠纷

B.抚养权纠纷

C.劳动纠纷

D.建设工程承包纠纷

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《民事诉讼法》的规定，合同的当事人可以在书面合同中协议选择案件的管辖法院，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。协议管辖仅适用于合同纠纷。故选D。

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:仲裁协议应当具备的内容有()。

A.仲裁事项

B.具体的仲裁请求和事实.理由

C.仲裁委员会的住所地

D.请求仲裁的意思表示

E.选定的仲裁委员会

正确答案:查看最佳答案

参考解析:仲裁协议应当具有下列内容:(1)请求仲裁的意思表示;(2)仲裁事项;(3)选定的仲裁委员会。这三项内容必须同时具备，仲裁协议才能有效。

第61题:合同无效的原因有()

A.恶意串通，损害他人利益

B.以合法形式掩盖非法目的

C.一方以胁迫手段订立合同，损害集体利益

D.重大误解或显失公平

E.损害社会公共利益

正确答案:查看最佳答案

参考解析:无效合同的原因一方欺诈，并损害国家利益的一方采用胁迫手段订立合同，并损害国家利益的恶意串通，损害国家.集体或第三人利益损害的合同以合同法形式掩盖非法目的损害社会公共利益违反法律法规强制性规定的

第62题:根据《合同法》应当采用书面形式的合同有()

A.建设工程勘察合同

B.委托合同

C.建设工程施工合同

D.承揽合同

E.建设工程设计合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程施合同的法定形式。《合同法》规定，建设工程合同应当采用书面形式。P106

第63题:在下列情形下，用人单位不得解除劳动合同的有()。

A.劳动者被依法追究刑事责任

B.女职工在孕期.产期.哺乳期

C.患病或者负伤，在规定的治疗期内的

D.因工负伤并被确认丧失劳动能力

E.劳动者不能胜任工作，经过培训，仍不能胜任工作

正确答案:查看最佳答案

参考解析:为了保护一些特殊群体劳动者的权益，《劳动合同法》第42条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照该法第40条.第41条的规定解除劳动合同:(1)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;(2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;(3)患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的;(4)女职工在孕期.产期.哺乳期的;(5)在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的;(6)法律.行政法规规定的其他情形。故BCD选项正确。

第64题:根据我国《民事诉讼法》规定，需要证据保全的情况有()。

A.当事人申请

B.法院依职权

C.证据可能灭失

D.证据以后难以取得

E.证据非常重要

正确答案:查看最佳答案

参考解析:证据保全是指在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，法院根据当事的申请或依职权，对证据加以固定和保护的制度。

第65题:下列情形中，导致劳动合同无效或者部分无效的有()。

A.乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立

B.以欺诈的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立

C.约定内部承包违约金

D.以胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立

E.重大误解，在违背真实意思的情况下订立

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列劳动合同无效或者部分无效:(1)以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;(2)用人单位免除自己的法定责任.排除劳动者权利的;(3)违反法律.行政法规强制性规定的。

第66题:根据《建设施工质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()。

A.完成建设工程设计的合同约定的主要内容

B.有工程使用的全部建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告

C.有完整的技术档案和施工管理资料

D.有勘察.设计.施工等单位分别签署的质量合格文件

E.有施工企业签署的工程保修书

正确答案:查看最佳答案

第67题:《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标;但有()情形，可以邀请招标。

A.涉及公众安全的

B.采用公开招标方式费用比邀请招标费用高.的

C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的

D.技术复杂或者有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择的

E.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是邀请招标。《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标;但有下列情形之一的，可以邀请招标:(1)技术复杂.有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

第68题:根据《和暂行规定》，下列文件属于投标文件内容的有()。

A.投标函及其附录

B.施工组织设计

C.项目管理机构

D.法定代表人身份证明

E.投标邀请书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标文件应包括下列内容:(1)投标函及投标函附录;(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书;(3)联合体协议书;(4)投标保证金;(5)已标价工程量清单;(6)施工组织设计;(7)项目管理机构;(8)拟分包项目情况表;(9)资格审查资料;(10)投标人须知前附表规定的其他材料。

第69题:关于建筑业企业资质法定条件的说法，正确的有()。

A.有符合规定的净资产

B.必须自行拥有一定数量的大中型机械设备

C.企业净资产以企业申请资质前3年总资产的平均值为准考核

D.除各类别最低等级资质外，取消关于注册建造师等人员的指标考核

E.有符合规定的在建工程业绩

正确答案:查看最佳答案

第70题:下列属于工程建设国家标准中强制性标准的有()。

A.工程建设通用的有关安全.卫生和环境保护的标准

B.工程建设重要的通用的建筑模数和制图方法标准

C.工程建设重要的行业专用的试验.检验和评定方法等标准

D.工程建设重要的通用的信息技术标准

E.工程建设勘察.规划.设计.施工(包括安装)及验收等行业专用的综合性标准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。下列标准属于强制性标准:(1)工程建设勘察.规划.设计.施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准;(2)工程建设通用的有关安全.卫生和环境保护的标准;(3)工程建设重要的通用的术语.符号.代号.量与单位.建筑模数和制图方法标准;(4)工程建设重要的通用的试验.检验和评定方法等标准;(5)工程建设重要的通用的信息技术标准;(6)国家需要控制的其他工程建设通用的标准。强制性标准以外的标准是推荐性标准。

第71题:关于商标专用权的说法，正确的是()。

A.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面

B.注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算

C.商标专用权是商标所有人对其设计的商标所享有的权利

D.商标专用权人可以将商标连同企业或者商誉同时转让，也可以将商标单独转让

E.商标专用权的内容包括财产权和人身权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:商标专用权是指商标注册人对其注册商标所享有的专用权利。商标专用权的内容只包括财产权，商标设计者的人身权受《著作权法》保护。

第72题:下列用工方式中，属于违法用工的有()。

A.施工企业现场项目部临时雇佣劳务作业人员并按日支付劳动报酬

B.施工企业与劳务派遣单位订立劳务派遣协议，不与被派遣劳动者订立劳动合同

C.施工企业向劳务分包企业分包作业任务，不予分包企业工人签订劳动合同

D.施工企业与工人签订劳务合同，约定由工人支付各项社会保险费用

E.施工企业现场项目部在国庆节期间不安排劳务作业人员休假

正确答案:查看最佳答案

第73题:根据《建筑企业资质管理规定》，关于施工企业资质证书的说法，正确的是()。

A.企业首次申请资质的，应当按最低等级核定。增项申请资质的，可以按照其实际达到的等级核定

B.在申请之日起前1年内发生一起一般质量安全事故，在申请后次日又发生一起一般质量安全事故的，资质许可机关不予批准其资质升级申请和增项申请

C.企业合并.分立.改制.重组的，应当按照原资质等级确

D.企业在取得资质证书后不再符合资质条件的，资质许可机关应当撤销其资质证书

E.各有关部门和单位在企业跨地区承揽业务监督管理.招标活动中，不得要求企业提供资质证书原件

正确答案:查看最佳答案

第74题:下列争议中，属于劳动争议范围的是()。

A.家庭与家政服务人员之间的争议

B.个体工匠与学徒之间的争议

C.因确认劳动关系发生的争议e.因终止劳动合同发生的争议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列纠纷不属于劳动争议:①劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷；②劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷；③劳动者对劳动能力鉴定委员会的伤残等级鉴定结论或者对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论的异议纠纷；④家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷；⑤个体工匠与帮工.学徒之间的纠纷；⑥农村承包经营户与受雇人之间的纠纷。P149

第75题:关于民法的说法，正确的是()。

A.商法是民法的特别法

B.民法不调整人身关系

C.《建筑法》不属于民法

D.合同法与民法是并列关系

E.经济法是民法的组成部分

正确答案:查看最佳答案

第76题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》，下列情形中，属于违法分包的有()。

A.将工程分包给不具有相应资质条件单位的

B.未经建设单位同意将工程分包的

C.分包单位将分包工程再分包的

D.将钢结构工程分包的

E.分包单位将劳务作业分包的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:违法分包:①施工单位将工程分包给个人的；②施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的；③施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的；④施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外；⑤专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的；⑥劳务分包单位将其承包的劳务再分包的；⑦劳务分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款.周转材料款和大中型施工机械设备费用的；⑧法律法规规定的其他违法分包行为。P100

第77题:某律师接受当事人委托参加民事诉讼，以下属于委托代理权消灭的原因有()

A.诉讼终结

B.当事人解除委托

C.代理人辞去委托

D.委托代理人死亡

E.委托代理人有过错

正确答案:查看最佳答案

参考解析:委托代理权可以因诉讼终结，当事人解除委托.代理人辞去委托.委托代理人死亡或丧失行为能力而消灭。

第78题:关于未成年工劳动保护的说法，正确的有()。

A.用人单位在未成年工上岗前应当对其进行有关的职业安全卫生教育和培训

B.用人单位不得安排未成年工从事矿山井下的劳动

C.用人单位应当对未成年工定期进行健康检查

D.用人单位不得安排未成年工从事建设工程施工的劳动

E.用人单位不得安排未成年工从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《劳动法》规定，不得安排未成年工从事矿山井下.有毒有害.国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。用人单位应当对未成年工定期进行健康检查。未成年工上岗前用人单位应对其进行有关的职业安全卫生教育.培训。

第79题:施工企业乙经建设单位甲同意，将部分非主体工程分包给施工企业丙，丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格，甲欲索赔。关于责任承担的说法，正确的有()。

A.甲有权要求乙承担民事责任

B.甲有权要求丙承担民事责任

C.甲无权要求丙承担民事责任

D.乙应当项甲承担民事责任，并无权向丙追偿

E.丙向乙承担民事责任后，有权向丁追偿

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题综合考核总.分包的连带责任以及法分包的责任承担。乙与丙之间属于合法分包行为，故乙和丙对甲承担连带责任，所以选项AB正确，D错。丙与丁之间属于再分包的违法行为，对因违法分包的工程不符合规定质量标准造成的损失，丙与丁承担连带赔偿责任，故选项E正确。