节选部分<<2023版最新湖南省二级注册建造师模拟题库>>题型

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:关于施工许可的说法，正确的是()。

A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管部门

B.农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证

C.限额以下小型工程应当申请取施工许可证

D.施工分包合同签订后，申请领取施工许可证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《建筑法》的规定，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程，可以不申请办理施工许可证。据此，《建筑工程施工许可管理办法》规定，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。省.自治区.直辖市人民政府住房城乡建设主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院住房城乡建设主管部门备案。P46

第1题:建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年，工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏，则承担该工程维修责任的是()。

A.施工单位

B.建设单位

C.使用单位

D.建设单位和施工企业协商确定

正确答案:查看最佳答案

第2题:建筑节能分部工程验收的主持人应当是()。

A.施工企业项目经理

B.设计单位节能设计负责人

C.施工企业技术负责人

D.总监理工程师(建设单位项目负责人)

正确答案:查看最佳答案

参考解析:节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持

第3题:施工合同履行中，关于设计缺陷造成的工程质量问题的说法，正确的是()。

A.设计单位应当负责返修，费用由设计单位承担

B.施工企业应当负责返修，费用由施工企业支付

C.施工企业应当负责返修，费用由建设单位先行承担

D.建设单位应当负责返修，费用由设计单位承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不论是施工过程中出现质量问题的建设工程，还是竣工验收时发现质量问题的工程，施工单位都要负责返修。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。

第4题:项目经理部行为的法律后果由()承担。

A.企业法人

B.项目经理

C.企业法定代表人

D.项目经理部与企业法人分担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理部不具有法人资格，不能独立承担民事责任，项目经理是施工企业法定代表人在项目上的授权代表，其在行使职权时产生的法律后果应当由企业法人承担。

第5题:根据《劳动合同法》，用人单位违反相关规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起劳动者按时支付()的工资。

A.4倍

B.3倍

C.2倍

D.1倍

正确答案:查看最佳答案

第6题:关于建设工程质量保修书，正确的是()。

A.施工单位应当在提交竣工结算报告时向建设单位出具质量保修书

B.质量保修书中应当明确工程保修范围.保修期限和保修责任

C.质量保修书规定的保修期限与法定期限不一致的，按照法定期限保修

D.房屋建筑的地基基础和主体结构工程，其保修期为50年

正确答案:查看最佳答案

第7题:既有居住建筑的建筑节能改造费用，由()负担。

A.政府全部

B.房屋公共维修基金

C.建筑所有权人自行

D.政府与建筑所有权人共同

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据《绿色施工导则》，建筑垃极的再利用和回收率力争达到()。

A.20%

B.40%

C.50%

D.30%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《绿色施工导则》规定，制定建筑垃圾减量化计划，如住宅建筑，每万平方米的建筑垃圾不宜超过400T。加强建筑垃圾的回收再利用，()力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。对于碎石类.土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋.铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于50%。

第9题:根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的是()。

A.工程项目规划.勘察.设计.施工阶段是否符合强制性标准

B.工程项目使用的材料.设备是否符合强制性标准

C.工程管理人员是否熟悉强制性标准

D.工程项目的安全.质量是否符合强制性标准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:强制性标准监督检查的内容包括:1)工程技术人员是否熟悉.掌握强制性标准；2)工程项目的规划.勘察.设计.施工.验收等是否符合强制性标准的规定；3)工程项目采用的材料.设备是否符合强制性标准的规定；4)工程项目的安全.质量是否符合强制性标准的规定；5)工程项目采用的导则.指南.手册.计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。P266

第10题:在承揽合同中，承揽人应承担违约责任的情形是()。

A.承揽人发现定作人提供的图纸不合理，立即停止工作并通知定作人，因等待答复，未能如期完成工作

B.承揽人发现定作人提供的材料不合格，遂自行更换为自己确认合格的材料

C.因不可抗力造成标的物损毁

D.因定作人未按照制度报酬，承揽人拒绝支付工作成果

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承揽人不得擅自更换定作人提供的材料，不得更换不需要修理的零部件。

第11题:注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，下列表述正确的是()

A.由受聘单位保管，由注册建造师本人使用

B.由注册建造师本人保管.使用

C.注册证书由单位保管.使用，执业印章由注册建造师本人保管使用

D.执业印章由单位保管.使用，注册证书由注册建造师本人保管使用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《注册建造师管理规定》第十条规定，，注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，由注册建造师本人保管.使用。注册证书与执业印章有效期为3年。

第12题:建设工程施工合同无效，将不会产生()的法律后果。

A.返还财产

B.折价补偿

C.赔偿损件

D.支付违约金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同无效的话，不会产生违约金的法律后果

第13题:由()承担的损失额为免赔额。

A.被保险人

B.投保人

C.施工单位

D.损害责任人

正确答案:查看最佳答案

第14题:2018年7月6日，某建筑公司的司机将自己所驾驶的该建筑公司运送沥青混凝土的运输车开进了施工现场附近的一条小河里进行清洗，则该行为属于()。

A.合法行为，洗车是司机的权利

B.违法行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》中关于防止地表水污染的规定

C.违法行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》中关于防止地下水污染的规定

D.违法行为，违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《水污染防治法》规定，禁止向水体排放油类.酸液.碱液或者剧毒废液。禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器。禁止向水体排放.倾倒放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水。向水体排放含低放射性物质的废水。应当符合国家有关放射性污染防治的规定和标准。施工现场附近河流为地表水。

第15题:2016年9月15日，甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同，转让甲对乙施工企业的30万元债权。同年9月25日，乙接到甲关于转让债权的通知。关于该债权转让的说法，正确的是()。

A.甲与丙之间的债券转让合同9月25日生效

B.丙于9月15日可以向乙主张30万元债权

C.乙拒绝清偿30万元债务的，丙可以要求甲与乙承担连带责任

D.甲与丙之间的债券转让行为于9月25日对乙生效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《合同法》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。

第16题:房屋建筑施工总承包一级企业法定净资产为()以上。

A.3.6亿元

B.1亿元

C.4000万元

D.800万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是企业资质的法定条件和等级。房屋建筑施工总承包一级企业法定净资产为1亿元以上。

第17题:关于保险索赔的说法，正确的是()。

A.保险事故发生后，投保人.被保险人或者受益人仅需向保险人提供**保险视乎的原因和损失程度有关的证明和资料

B.保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多次通知投保人.被保险人或者受益人补充提供

C.对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应在最终确定**或者给付保险金的数额后一次性支付保险金

D.投保人重复保险的，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任

正确答案:查看最佳答案

第18题:建筑工程一切险的保险终止日应为()。

A.工程竣工验收之日

B.工程验收合格之日

C.工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日

D.合同双方约定的终止日

正确答案:查看最佳答案

第19题:建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更()个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。

A.5

B.7

C.10

D.14

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是二级建造师执业岗位范围。建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更5个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。

第20题:关于二级建造师变更注册的说法，正确的是()。

A.变更注册后，注册有效期重新计算

B.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任

C.变更注册只能由原聘用企业申请

D.申请变更注册应当提交工作调动申请

正确答案:查看最佳答案

参考解析:变更注册后仍延续原注册有效期。所以A错误。注册建造师变更聘用企业的，应当在与新聘用企业签订聘用合同后的1个月内，通过新聘用企业申请办理变更手续。因变更注册申报不及时影响注册建造师执业.导致工程项目出现损失的，由注册建造师所在聘用企业承担责任。所以BC错误。

第21题:房屋建筑施工总承包三级企业法定的净资产为()。

A.净资产1亿元以上

B.净资产4000万元以上

C.净资产2500万元

D.净资产800万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工企业资质的法定条件。房屋建筑施工总承包三级企业净资产800万元以上。P53。

第22题:甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲()。

A.50万元

B.80万元

C.90万元

D.100万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是抵押权.质权.留置权.定金的规定。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。50+200×20%=90万元。

第23题:李某向王某借款10万元，约定3年一次还本付息，年利率为5‰李某提前1年将10万元归还王某，按照约定应支付利息()。

A.0.5万元

B.1.0万元

C.1.5万元

D.1.6万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于借款人提前还款的，一般应按照实际借款的期间计算利息，除非当事人另有约定。本题实际借款期间为2年，每年利息0.5万元，因而2年利息为1万元。

第24题:施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中，该律师享有代理权的是()。

A.放弃诉讼请求

B.与对方当事人进行和解

C.提起上诉

D.提供证据

正确答案:查看最佳答案

参考解析:诉讼代理人代为承认.放弃.变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或上诉，必须有委托人的特别授权。授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情况下，不能认定为诉讼代理人已获得特别授权。P312

第25题:关于建设工程规划许可证和施工许可证的领取，说法正确的是()。

A.以划拨方式取得土地后应当办理建设用地规划许可

B.申请领取施工许可证时，应当报送安全施工措施进行审批

C.按照规定可以直接发包的工程采用招标发包，可以邀请招标的采用公开招标，确定的施工企业无效

D.施工许可证发证机关收到申请，发现申请人证明文件不全的，应当当场或5日内一次告知需要补正的全部内容

正确答案:查看最佳答案

第26题:未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人应由此承担()责任。

A.侵权

B.违约

C.不当得利

D.无因管理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是物权的设立.变更.转让和消灭。未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人由此承担违约责任。

第27题:关于投标人的说法，正确的是()。

A.存在管理关系的不同单位，可以参加未划分标段的同一招标项目投标

B.投标人发生合并.分立.破产等重大变化的，其投标无效

C.单位负责人为同一人的不同单位，可以参加同一标段投标

D.投标人不再具备资格预审文件.招标文件规定的资格条件的，其投标无效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:单位负责人为同一人或者存在控股.管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。投标人发生合并.分立.破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件.招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

第28题:关于危险废物污染环境防治，说法正确的是()。

A.危险废物的容器和包装物应当根据实际需要设置危险废物识别标志

B.从事危险废物经营活动的单位，应当按照国家有关规定申请取得许可证

C.将危险废物与旅客在同一运输工具上运载的，应当按照国家有关规定申请取得许可证

D.危险废物的容器和包装物转作他用时，应当经行政主管部门批准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项错误，危险废物的容器和包装物应当设置危险废物识别标志。C项错误，不得将危险废物与旅客在同一运输工具上运载。D项错误，收集.贮存.运输.利用.处置危险废物的场所.设施.设备和容器.包装物及其他物品转作他用时，应当按照国家有关规定经过消除污染处理，方可使用。

第29题:关于工程质量争议处理的说法，正确的是()。

A.建设单位直接指定分包人分包相专业工程的，应当承担无过错责任

B.施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修

C.建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，()以部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持

D.建设工程竣工时发现的质量快陷是建设单位的责任。企业不承担返修义务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任:(1)提供的设计有缺陷;(2)提供或者指定购买的建筑材料.建筑构配件.设备不符合强制性标准;(3)直接指定分包人分包专业工程。()B正确，D错误，《建筑法》规定，对已发现的质量缺陷，建筑施工企业应当修复。《建设工程质量管理条例》进一步规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。C错误，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

第30题:施工企业项目经理部经营活动的法律后果由()。

A.项目经理承担

B.企业法人承担

C.企业法定代表人承担

D.项目经理部与企业法人共同承担

正确答案:查看最佳答案

第31题:关于施工合同违约赔偿损失范围的说法，正确的是()。

A.损失赔偿额可以明显高于违约所造成的损夫

B.订立合同时对因违约造成的损害不可预见，违约方也应当承担赔偿责任

C.守约方采取的措施不适当致使担失扩大的，仍可以就扩大的损失部分请求赔偿

D.合同履行后可以获得的利益应当在损失赔偿范围之内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A.B选项错误，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。C选项错误，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。

第32题:关于国家所有的不可移动文物范围的说法，正确的是()。

A.纪念建筑物属于国家所有

B.近代现代代表性建筑属于国家所有

C.石刻属于国家所有

D.古文化遗址属于国家所有

正确答案:查看最佳答案

参考解析:古文化遗址.古墓葬.石窟寺属于国家所有。国家指定保护的纪念建筑物.古建筑.石刻.壁画.近代现代代表性建筑等不可移动文物，除国家另有规定的以外，属于国家所有。国有不可移动文物的所有权不因其所依附的土地所有权或者使用权的改变而改变。P196-197

第33题:根据《劳动合同法》，劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过()。

A.4个月

B.3个月

C.2个月

D.1个月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。

第34题:关于仲裁裁决执行效力的表述中，不正确的是()。

A.仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决

B.—方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院或仲裁机构申请执行

C.当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖

D.请仲裁裁决强制执行的2年期间，自仲裁裁决书规定履行期限或仲裁机构的仲裁规则规定履行期间的最后1日起计算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是仲裁裁决的执行效力。仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行。根据我国最高人民法院的相关司法解释，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或者地区，均可以得到承认和执行。请仲裁裁决强制执行的2年期间，自仲裁裁决书规定履行期限或仲裁机构的仲裁规则规定履行期间的最后1日起计算。

第35题:关于担任人民调解员的基本条件，正确的是()。

A.具有中级以上职称

B.自然人

C.热心人民调解工作

D.具有大学本科学历

正确答案:查看最佳答案

参考解析:人民调解员由人民调解委员会委员和人民调解委员会聘任的人员担任。人民调解员应当具备的基本条件是:公道正派;(2)热心人民调解工作;(3)具有一定文化水平;(4)有一定的法律知识和政策水平;(5)成年公民。

第36题:按照《招标投标法》及相关规定，必须进行施工招标的工程项目是()。

A.施工企业在其施工资质许可范围内自建自用的工程

B.属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的工程

C.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的工程

D.经济适用房工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法》规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察.设计.施工.监理以及与工程建设有关的重要设备.材料等的采购，必须进行招标:①大型基础设施.公用事业等关系社会公共利益.公众安全的项目;②全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;③使用国际组织或者外国政府贷款.援助资金的项目。选项D属于关系社会公共利益的项目，必须进行招标。

第37题:关于投标人资格预审的说法，正确的是()。

A.依法必须进行招标的项目的资格预审公告，应当在国务院住房城乡建设主管部门指定的媒介发布

B.在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告的内容可以根据特定情况存在差异

C.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日

D.指定媒介发布依法必须进行招标的项目的境内资格预审公告，可以收取适当的成本费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误，依法应当公开招标的项目设区的市级以上地方人民政府可以根据实际需要建立统一规范的招标投标交易场所，为招标投标活动提供服务。B错误，在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告的内容应当一致；D错误，指定媒介发布依法必须进行招标的项目的境内资格预审公告不得收费

第38题:甲房地产公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区住户观景的需求，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景，合同签订生效后甲公司即支付了全部款项，后来，甲公司将A地块的建设用地使用权转让给丙置业公司，关于A地块权利的说法，正确的是()。

A.甲公司对乙工厂的土地拥有地役权

B.甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权

C.甲公司给定的权利自合同公正后获得

D.甲公司转让a地块后，丙公司不享有该项权利

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是与土地相关的物权。选项B，甲公司对乙工厂的土地拥有地役权而不是担保物权;选项C，合同自签订并生效时，地役权成立;选项D，转让时不影响地役权，地役权随建设用地使用权一并转让。

第39题:关于投标文件撤回和撤销的说法，正确的是()。

A.投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件

B.招标人收取的投标保证金，应当自收到投标人撤回通知之日起10日内退还

C.投标截止时间后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金

D.投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前通知招标人

正确答案:查看最佳答案

第40题:建设单位于2014年2月15日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于2015年1月22日才决定开工，则建设单位()。

A.向发证机关报告后即可开工

B.应向发证机关申请施工许可证延期

C.应当报发证机关重新核验施工许可证

D.应向发证机关重新申请领取施工许可证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告;中止施工满1年的工程2015年1月22日，该建设工程停止施工已经满一年，应当在恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

第41题:关于《建设工程质量管理条例》规定的正常使用条件下建设工程最低保修期限，下列表述正确的是()。

A.供热与供冷系统为2年

B.给排水管道为5年

C.房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为50年

D.外墙面的防渗漏为5年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:(1)基础设施工程.房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程.有防水要求的卫生间.房间和外墙面的防渗漏，为5年;(3)供热与供冷系统，为2个采暖期.供冷期;(4)电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。

第42题:关于建筑业企业资质证书使用与延续的说法，正确的是()。

A.企业资质情况可以通过扫描建筑企业资质证书复印件的二维码查询

B.企业跨地区参加招标投标活动，应当提供建筑业企业资质证书原件

C.建筑业企业资质证书有效期为3年

D.延续申请应当于建筑企业资质证书有效期届满1个月前提出

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A选项正确，B选项错误。为切实减轻企业负担，各有关部门和单位在对企业跨地区承揽业务监督管理.招标活动中，不得要求企业提供建筑业企业资质证书原件，企业资质情况可通过扫描建筑业企业资质证书复印件的二维码查询；C选项错误。《建筑业企业资质管理规定》中规定，资质证书有效期为5年。D选项错误。建筑业企业资质证书有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满3个月前，向原资质许可机关提出延续申请。

第43题:当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是()

A.代理人超越代理权订立的合同

B.因重大误解而订立的合同

C.造成对方人身伤害。财产损失可以免责的合同

D.以合法形式掩盖非法目的合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由重大误解而订立的或者显示公平订立的合同，可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同。

第44题:关于行政复议，以下说法正确的是()。

A.公民.法人或其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以向该行政机关申请复议

B.复议机关作出行政复议决定后，申请复议的当事人不服决定的，不能再提起行政诉

C.行政复议只审查具体行政行为是否合法

D.复议机关审理复议案件，不适用调解

正确答案:查看最佳答案

第45题:乙方当事人没有如约履行合同内容导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约为给甲方造成的损失是2万元，乙方应该向甲方赔偿损失()万元。

A.1

B.2

C.3

D.5

正确答案:查看最佳答案

参考解析:依照合同法的规定:当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。本题中甲方没有采取措施减损，导致损失扩大到5万元，但经鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元，因此只能获得乙方违约行为所造成的损失2万元，故选B。

第46题:根据《合同法》，不会产生悔约过失责任的情形是()

A.被依法撤销的合同

B.未成立的合同

C.有效合同

D.无效合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:构成缔约过失的条件:1.发生在订立合同过程中，合同尚未生效，或者虽已生效但呗确认无效或被撤销(与违约责任的区别)2.当事人违反了诚实信用原则所要求的义务3.受害方的信赖利益遭受损失

第47题:·订立合同的两个公司合并，使其之间既存的债权债务归于消灭，该种事实是债权债务()。

A.抵消

B.提存

C.混同

D.免除

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同的终止。债权和债务同归于一人时，合同终止。这属于债权债务的混同。P126。

第48题:关于无效施工合同工程款结算的说法，正确的是()。

A.施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，不予支持

B.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予以支持

C.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持

D.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持

正确答案:查看最佳答案

第49题:根据《担保法》的规定，下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中，正确的是()。

A.抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产

B.抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产

C.担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人

D.担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是抵押权.质权.留置权.定金的规定。首先是对象不同，其次是方式不同，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人。

第50题:不得视为投标人相互串通投标的情形是()。

A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制

B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜

C.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人

D.招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是视为投标人相互串通投标的情形。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标:(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;(5)不同投标人的投标文件相互混装;(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

第51题:按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中属于施工单位承揽业务不良行为的是()。

A.串通投标

B.偷工减料

C.未取得资质证书承揽工程

D.出借.转让资质证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，偷工减料属于工程质量不良行为;出借.转让资质证书属于资质不良行为;未取得资质证书承揽工程属于资质不良行为，故B.C.D选项不符合本题题意。本题只有A选项正确。

第52题:建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，该工程竣工日期应为()

A.提交验收报告之日

B.建设工程完工之日

C.转移占有建设工程之日

D.竣工验收合格之日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是竣工日期。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。P110.

第53题:建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的()。

A.25%

B.80%

C.35%

D.75%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查。

第54题:下列关于建设单位质量责任和义务的表述，错误的是()。

A.建设单位不得将建设工程肢解发包

B.建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标

C.建设单位不得任意压缩合同工期

D.涉及承重结构变动的装修工程施工前，只能委托原设计单位提交设计方案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案;没有设计方案的，不得施工。

第55题:涉外仲裁当事人申请财产保全的，由被申请人住所地或被申请保全的财产所在地的()裁定并执行。

A.最高人民法院

B.高级人民法院

C.中级人民法院

D.基层人民法院

正确答案:查看最佳答案

参考解析:涉外仲裁当事人申请财产保全的，由被申请人住所地或被申请保全的财产所在地的中级人民法院栽定并执行。

第56题:根据《建设工程质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()。

A.技术档案和施工管理资料已经移交城建档案馆

B.有建设.勘察.设计.施工.监理等单位共同签署的质量合格文件

C.有施工单位提交的工程质量保证金

D.有工程使用的主要建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告

正确答案:查看最佳答案

第57题:在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知()，经其同意继续承保后，依法转让合同。

A.被保险人

B.保险人

C.受益人

D.投保人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是财产保险合同。财产保险合同是以财产及其有关利益为保险标的的保险合同。在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知保险人，经保险人同意继续承保后，依法转让合同。

第58题:施工合同履行过程中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是()。

A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误

B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误

C.施工企业的设备损坏，导致工期延误

D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不可抗力是法定的免责事由。不可抗力是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。B选项梅雨季节很常见，不是不可抗力；C选项设备损坏，修理即可，可以克服，不是不可抗力；D选项当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。P128

第59题:依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进行施工招标的情形是()。

A.技术复杂，有特殊要求的

B.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设.生产或者提供的

C.采购人自行建设.生产或者提供更为节省成本的

D.需要向原中标人采购工程.货物或者服务，否则所需要费用将大幅增加

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是可以不进行招标的建设工程项目。可以不进行招标的建设工程项目:①涉及国家安全，国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的。②属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的。③施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的④施工企业自建自用，且本企业资质符合工程要求⑤在建工程追加附属小型工程或者主体加层，原中标人有能力承包的⑥法律，行政法规规定的其他情形。参见教材P74

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:结构材料节材与材料资源利用的技术要点包括()。

A.推广使用现场搅拌混凝土和砂浆

B.推广使用高强钢筋和高性能混凝土，减少资源消耗

C.推广钢筋专业化加工和配送

D.优化钢筋配料和钢构件下料方案

E.优化钢结构制作和安装方法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:结构材料节材与材料资源利用的技术要点是:(1)推广使用预拌混凝土和商品砂浆。准确计算采购数量.供应频率.施工速度等，在施工过程中动态控制。结构工程使用散装水泥。(2)推广使用高强钢筋和高性能混凝土，减少资源消耗。(3)推广钢筋专业化加工和配送。(4)优化钢筋配料和钢构件下料方案。钢筋及钢结构制作前应对下料单及样品进行复核，无误后方可批量下料。(5)优化钢结构制作和安装方法。大型钢结构宜采用工厂制作，现场拼装;宜采用分段吊装.整体提升.滑移.顶升等安装方法，减少方案的措施用材量。(6)采取数字化技术，对大体积混凝土.大跨度结构等专项施工方案进行优化。

第61题:关于建设用地使用权的说法，错误的有()。

A.建设用地使用权属于用益物权

B.建设用地使用权可以通过出让或划拨方式设立

C.建设用地使用权自登记时设立

D.建设用地使用权期间届满的，自动续期

E.建设用地使用权可以在国有土地和集体成有土地上设立

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查建设用地使用权。建设用地使用权，指建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有占有.使用和收益的权利，属于用益物权，A正确，E错误。设立建设用地使用权，可以釆取出让或者划拨等方式，B正确。设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记，建设用地使用权自登记时设立，C正确。住宅建设用地使用权期向届满的，自动续期，而非住宅则按法律规定办理，D错误。故本题选D.E。

第62题:劳动合同履行过程中，劳动者不需事先告知用人单位，可以立即与用人单位解除劳动合同的情形是()。

A.用人单位违章指挥，强令冒险作业危机劳动者人身安全

B.在试用期内

C.用人单位濒临破产

D.用人单位未依法缴纳社会保险费

E.用人单位以暴力.威胁手段强迫劳动者

正确答案:查看最佳答案

第63题:·下列合同中，属于可变更.可撤销合同的有()。

A.施工企业超越资质等级订立的合同

B.施工企业中未获得相应授权的人员订立的合同

C.建设单位为洗钱而订立的施工合同

D.显失公平的合同

E.一方乘人之危与他人订立的合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是可撤销合同。因重大误解订立的;在订立合同时显失公平的;以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危订立的合同为可撤销合同。

第64题:根据《安全生产法》，规定，下列关于施工单位从业人员应承担的安全生产义务的说法中，正确的是()。

A.遵守安全操作规程

B.支付安全培训费用

C.提高安全生产技能

D.购买劳保用品

E.报告事故隐患

正确答案:查看最佳答案

参考解析:安全生产中从业人员的义务包括:(1)自律遵规的义务;(2)自觉学习安全生产知识的义务;(3)危险报告义务。故A.C.E三项正确。

第65题:下列关于联合体承包工程的表述中，正确的有()。

A.联合体只能按成员中资质等级低的单位的业务许可范围承包工程

B.联合体各方对承包合同的履行承担连带责任

C.如果出现赔偿责任，建设单位只能向联合体索赔

D.联合体承包工程不利于规避承包风险

E.联合体成员组成非法人联合体以承包工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:联合体各成员就承包合同的履行对建设单位承担法定的连带责任，如果出现赔偿责任，建设单位有权向其任何一方请求赔德;被请求方不得拒绝。此外，联合体承包有利于成员之间的优势互补，能有效规避承包风险。因此本题的C.D选项错误，A.B.E为正确选项。

第66题:关于调解文书法律效力的说法，正确的有()。

A.法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力

B.人民调解委员会的调解协议具有法律约束力

C.人民调解委员会的调解协议具有强制执行的法律效力

D.基层人民政府的调解协议具有法律约束力

E.仲裁调解书经人民法院司法确认后，即发生法律约束力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:调解协议的法律约束力与强制执行力是两个不同的概念。法律约束力是指协议生效后，在协议当事人之间产生“私法”意义上的效力，一方不履行协议时，另一方可以通过起诉或仲裁要求其履行。而强制执行力是“公法”意义上的效力，一方不履行时，另一方可以直接申请法院对该协议内容予以强制执行。根据我国法律规定，只有法院和仲裁机构主持的调解协议，在当事人双方签收后，不但具有法律约束力，而且直接具备强制执行力。而其他任何机构主持的调解协议，在当事人双方签收后，只在两个当事人之间产生法律约束力;必须由双方当事人共同向法院申请司法确认，经过司法确认后方具备强制执行力。

第67题:关于建设单位安全责任的说法，正确的有()。

A.确保地下管线的安全

B.不得压缩合同的工期

C.需要临时占用规划批准范围以外场地的，办理批准手续

D.审查专项施工方案

E.申请施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料

正确答案:查看最佳答案

第68题:符合《民事诉讼法》关于级别管辖和专属管辖规定的情况下，合同当事人可以书面协议选择的管辖法院有()。

A.被告住所地人民法院

B.合同履行地人民法院

C.合同纠纷发生地人民法院

D.标的物所在地人民法院

E.合同签订地人民法院

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《民事诉讼法》规定，合同的当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地.合同履行地.合同签订地.原告住所地.标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。

第69题:下列民事责任承担方式中，属于违约责任的有()。

A.继续履行

B.赔礼道歉

C.恢复原状

D.赔偿损失

E.支付违约金

正确答案:查看最佳答案

第70题:建设工程施工合同履行过程中可能会出现以下原因所造成的损失，应由承包人承担损失的包括()。

A.因承包人采购的原材料未按照约定时间运到现场，导致窝工.停工的损失

B.承包人将主体工程分包给某分包商，分包商承揽的工程不符合质量标准造成的损失

C.发包方中途变更设计造成的损失

D.发包方采购的材料经承包方验收入库后，工地出现偷盗造成材料损失

E.发生不可抗力事件后，发包方采购且经承包方验收入库的材料出现损毁

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题中承包人承担损失的判断是以承包人是否违反国家法律法规和合同的有关规定为依据的，题目中A属于承包人的责任，B属于承包人违法分包，须与分包商承担连带赔偿责任，C属于发包方的责任，D属于承包人保管不善的责任，E中需要明确，发包方采购的材料经承包方验收入库后的材料本应由承包人负责看管，但是出现不可抗力事件后，可以免责，故选项A.B.D正确。

第71题:国有建设用地使用权的用益物权，可以采取()方式设立。

A.出资

B.出让

C.划拨

D.抵押

E.转让

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是与土地相关的物权。设立建设用地使用权，可以采用出让或划拨两种方式;严格限制以划拨方式设立建设用地使用权。

第72题:(1)下列情形中，依法可以不招标的项目有()。

A.需要使用不可替代的施工专有技术的项目

B.采购人的全资子公司能够自行建设的

C.需要向原中标人采购工程，否则将影响施工或者功能配套要求的

D.只有少量潜在投标人可供选择的项目

E.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:可以不招标:涉及国家安全.国家秘密.抢险救灾或者利用扶贫资金实行以工代赈.需要使用农民工等特殊情况而不适宜招标的；(2)需要采用不可替代的专利或者专有技术；(3)采购人依法能够自行建设.生产或者提供；(4)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设.生产或提供；(5)需要向原中标人采购否则影响施工或功能配套要求;(6)国家规定的其他情形。P75

第73题:民事诉讼的基本特点包括()

A.公权性

B.自愿性

C.保密性

D.强制性

E.程序性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:公权性.强制性.程序性。

第74题:关于建设工程施工企业法人资格的说法，正确的有()。

A.施工企业分公司不具有法人资格

B.施工企业的项目经理部不具有法人资格

C.施工企业法人属于财团法人

D.施工企业的法定代表人是法人

E.施工企业的法人资格经工商行政机关核准登记后取得

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。项目经理根据企业法人的授权，组织和领导本项目经理部的全面工作。

第75题:下列关于分包的说法中，正确的有()

A.招标人可以直接指定分包人

B.经招标人同意，中标人将中标项目的非关键性工作分包给他人完成

C.中标人和招标人可以在合同中约定将中标项目的部分非主体工作分包给他人完成

D.中标人为节约成本可以自行决定将中标项目的部分非关键性工作分包给他人完成

E.经招标人同意，接受分包的人可将项目再次分包他人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程分包的规定。《招标投标法》也规定，中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体，非关键性工作分包给他人完全成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。P97。

第76题:根据《生产安全事故报告调查处理条例》，事故的等级划分报考()。

A.一般事故

B.较大事故

C.严重事故

D.重大事故

E.也别重大事故

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是生产安全事故的等级划分标准。根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级:特别重大事故.重大事故.较大事故.一般事故。P232

第77题:关于建设用地使用权的说法，正确的有()。

A.建设用地使用权只可以在地上设立

B.建设用地使用权因出让合同生效而设立

C.住宅建设用地使用权期满自动续期

D.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地

E.设立建设用地使用权可以采取出让或划拨的方式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农村土地。建设用地使用权可以在土地的地表.地上或者地下分别设立。设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式。设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。

第78题:抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物，通知了抵押权人并告知了受让人转让物已经抵押的情况，则()。

A.转让行为无效

B.转让所得价款应当由抵押权人所有

C.转让所得价款可以向第三人提存

D.转让所得价款只能提前清偿债务

E.转让行为有效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:抵押期间，抵押人转让已经办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况，否则，该转让行为无效。抵押人转让抵押物的价款，应当向抵押权人提前清偿所担保的债权或者向与抵押权人约定的第三人提存。P33

第79题:根据《工程建设国家标准管理办法》，工程建设强制性标准是指直接涉及工程()等方面的工程建设标准强制性条文

A.市容市貌

B.质量

C.安全

D.卫生

E.环境保护

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程建设强制性标准时指直接涉及工程质量.安全.卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文。