西藏拉萨注册监理工程师模拟习题
节选部分<<西藏拉萨注册监理工程师模拟习题>>题型
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:安装工程具备试车条件时,承包人应在试车前()小时向工程师发出要求试车的书面通知。
A.12
B.24
C.48
D.72
正确答案:查看最佳答案
第1题:承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本,此时()。
A.应从业主方获得附加监理酬金
B.应从业主方获得额外监理酬金
C.应从承包方获得合理化建议的奖金
D.不应从任何一方获得额外奖励或酬金
正确答案:查看最佳答案
第2题:风险型CM合同的计价方式是()。
A.固定总价
B.成本加酬金
C.固定单价
D.可调单价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式。
第3题:根据《担保法》,关于保证的说法,正确的是()。
A.保证法律关系只有两方参加
B.对债权人而言,一般保证比连带责任保证更能保证其利益
C.如果合同未约定保证方式,则按连带责任保证处理
D.债权人应当在要求债务人之前要求保证人履行债务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,保证只能由第三人提供,因此保证法律关系至少有三方参加。B项,一般保证:只有当债务人确实不能履行债务时,债权人才可以要求保证人承担保证责任;连带责任保证:只要债务人在债务履行期届满没有履行债务,债权人即可以要求保证人承担保证责任,当然也可以要求债务人履行债务。可见连带责任保证比一般保证更能保证债权人利益。由此,D项也是错误的。
第4题:《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定,开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道,保证施工期间畅通,满足施工运输的需要是()应承担的义务。
A.承包人
B.发包人
C.总工程师
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第5题:某招标项目,招标人在原定投标截止之日前10天发出最后一份书面答疑文件,则此时投标截止时间至少延长()天。
A.5
B.10
C.15
D.20
正确答案:查看最佳答案
第6题:在索赔管理任务中,工程师起草文件.下达指令.做出决定.答复请示时都应注意到完备性和()。
A.严密性
B.正确性
C.合理性
D.周密性
正确答案:查看最佳答案
第7题:采购方验收运抵施工现场的钢管时,适宜检验供货数量的方法是()。
A.化学分析
B.理论换算法
C.经验鉴别法
D.物理试验
正确答案:查看最佳答案
第8题:根据《建设工程勘察合同(示范文件)》,对于勘察现场范围内不属于委托任务,又没有图纸或资料的地段,其地下埋藏物的查清应由()负责。
A.承包人
B.勘察人
C.监理人
D.发包人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在勘察现场范围内,不属于委托勘察任务,又没有图纸或资料的地段,发包人应负责查清地下埋藏物。
第9题:根据NEC《工程施工合同》,当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发出过早期警告,则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是()。
A.可以适当减少承包商损失的补偿
B.承包商应依据合同约定获得全额补偿
C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿
D.承包商无权提出补偿请求
正确答案:查看最佳答案
参考解析:项目经理发出的指令或变更导致合同价款的补偿时,如果项目经理认为承包商未就此事件发出过一个有经验的承包商应发出的早期警告,可适当减少承包商应得的补偿。
第10题:当事人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与对方协商即采用的条款称为()。
A.格式条款
B.仲裁条款
C.固定条款
D.质量条款
正确答案:查看最佳答案
第11题:根据《建设工程合同(示范文本)》的规定,群体工程中采取分阶段进行施工的(),承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间,按工程编制进度计划,分别向工程师提交。
A.单项工程
B.单位工程
C.分部工程
D.分项工程
正确答案:查看最佳答案
第12题:根据《标准施工合同》,表明合同终止的行为是()。
A.竣工验收合格
B.工程移交
C.竣工结算
D.结清单生效
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是缺陷责任期管理。承包人收到发包人最终支付款后结清单生效。结清单生效即表明合同终止,承包人不再拥有索赔的权利。如果发包人未按时支付结清款,承包人仍可就此事项进行索赔。
第13题:某通用设备采购招标项目,采用经评审的最低投标价法进行评标时,则中标人应为()。
A.报价最低者
B.评标得分最低者
C.评标得分最高者
D.评标价最低者
正确答案:查看最佳答案
参考解析:采用经评审的最低投标价法进行评标时,中标人应为评标价最低者。采用综合评估法进行评标时,中标人应为评标得分最高者。
第14题:施工合同范本中专用条件是对通用条件进行的具体化的()
A.修改
B.补充
C.完善
D.修改和补充
正确答案:查看最佳答案
第15题:根据《标准施工招标文件》,对于大型复杂工程,有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标,宜采用的评标方法是()。
A.最低投标价法
B.经评审的最低投标价法
C.最合理报价评审法
D.综合评估法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:经评审的最低投标价法适用于没有特殊专业施工技术要求,采用通用技术即可保证质量完成的招标工程项目。综合评估法则适用于大型复杂工程,有特殊专业施工技术和经验要求的评标。
第16题:根据《标准施工合同》,工程保险可以采用不足额投保方式,即工程受到保险事件损害时,保险公司赔偿损失后的不足部分,按合同约定由()负责补偿。
A.发包人
B.承包人
C.事件的风险负责人
D.监理人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:大型工程项目经常采用不足额投保方式以减少保险费的支出,当工程受到保险事件的损害时,不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿,则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定,由该事件的风险责任方负责补偿。
第17题:()适用范围比较宽,其风险可以得到合理的分摊,能鼓励承包商提高工效,节约成本。
A.总价合同
B.单价合同
C.成本加酬金合同
D.计量估价合同
正确答案:查看最佳答案
第18题:依据《中华人民共和国合同法》的规定,出现()订立的合同,当事人可以向人民法院起诉请求变更合同。
A.对方有过错
B.损害国家利益
C.一方以胁迫手段
D.损害当事人利益
正确答案:查看最佳答案
第19题:根据《标准施工合同》,监理人在施工准备阶段的职责是()。
A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知
B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知
C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划
D.组织编制施工“合同进度计划”
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当发包人的开工前期工作已完成且临近约定的开工日期时,应委托监理人按专用条款约定的时间向承包人发出开工通知。监理人征得发包人同意后,应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知。组织编制施工进度计划属于承包人的义务。
第20题:根据NEC《工程施工合同》,合同争议的正确处理方式是()。
A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定
B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调
C.由工程师负责裁决
D.由承包商与项目经理共同处理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工过程中发生的有关事项由雇主聘任的项目经理与承包商通过协商确定。合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”,独立.公正地做出处理决定。工程师的职责仅限于工程实施的质量管理,不参与合同履行的全面管理,比我国监理工程师的职责简单。
第21题:由于变更需要重新确定价格,而业主与承包商的意见又不能统一时,()有权确定一个价格作为执行格。
A.监理工程师
B.业主
C.承包商
D.定额站
正确答案:查看最佳答案
第22题:下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是()。
A.总价合同
B.单价合同
C.成本加酬金合同
D.邀请合同
正确答案:查看最佳答案
第23题:建筑工程一切险的保险人对()造成的损失和费用负责赔偿。
A.盘点时发现的短缺
B.设计错误
C.不可预料的及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件
D.自然磨损.内在或潜在缺陷.物质本身变化等原因
正确答案:查看最佳答案
第24题:根据《民法通则》,自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是()。
A.取得相应的执业资格证书
B.有依法成立的公司
C.具有中华人民共和国国籍
D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力
正确答案:查看最佳答案
第25题:我国对建设工程勘察单位实行资质管理制度,建设工程勘察单位应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务,下列有关说法正确的是()。
A.取得综合资质的工程勘察单位可以承接包括海洋工程勘察在内的各专业.各等级工程勘察业务
B.取得专业资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内各等级的工程勘察劳务业务
C.取得专业资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内同级别的工程勘察劳务业务
D.取得劳务资质的工程勘察单位可以承接岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:允许承接的业务范围:工程勘察综合资质为各专业(海洋工程勘察除外).各等级工程勘察业务,工程勘察专业资质为相应专业.相应等级的工程勘察业务,工程勘察劳务资质为岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务。
第26题:建设工程委托监理合同的履行中,监理人因过失造成工程重大事故后,向委托人赔偿的原则是()。
A.按工程实际损失计算赔偿
B.扣除合同约定的全部监理酬金
C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额
D.应当双倍返还定金
正确答案:查看最佳答案
第27题:要约以信件或者电报做出的,承诺期限自()开始计算。
A.信件或者电报到达之日
B.信件载明的日期或者电报交发之日
C.信件或者电报交发之日
D.信件邮寄的日期或者电报到达之日
正确答案:查看最佳答案
第28题:招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时,应由()决定中标人。
A.招标人
B.评标委员会
C.招标代理机构
D.建设行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
第29题:在国外,建筑工程一切险的投保人一般是()。
A.业主
B.承包人
C.监理人
D.发包人
正确答案:查看最佳答案
第30题:招标人对施工投标保函的正确处理方式是()。
A.未中标的投标人不予退还
B.中标的投标人在中标的同时退还
C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还
D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还
正确答案:查看最佳答案
第31题:某施工合同约定承包工程应于10月20日竣工。9月中旬发现,因承包人的施工管理不严格,导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划,竣工日期推迟到10月30日。该进度计划得到工程师的确认,则()。
A.如果通过赶工在10月20日竣工,可获提前竣工奖励
B.如果通过赶工在10月20日竣工,不能获提前竣工奖励
C.如果在10月25日竣工,既不获得奖励,也不承担拖期赔偿责任
D.如果在10月30日竣工,不需承担拖期赔偿责任
正确答案:查看最佳答案
第32题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应根据价格清单中的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素编制()。
A.工程进度款支付分解表
B.投资计划使用分配表
C.工程进度款使用计划表
D.建设资金平衡表
正确答案:查看最佳答案
参考解析:由题意可知答案为工程进度款支付分解表。
第33题:施工合同文本规定,发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的,()。
A.由承包人负责,费用由承包人承担
B.由发包人负责,费用由发包人承担
C.由承包人负责,费用由发包人承担
D.由发包人负责,费用由承包人承担
正确答案:查看最佳答案
第34题:建设单位在()合同中承担了项目的全部风险。
A.单价
B.总价可调
C.总价不可调
D.成本加酬金合同
正确答案:查看最佳答案
第35题:在建设项目各类招标中,不要求投标人依据给定工作量报价的是()招标。
A.施工
B.设备采购
C.设计
D.材料采购
正确答案:查看最佳答案
第36题:当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时,监理工程师()。
A.不承担责任
B.承担连带责任
C.承担全部责任
D.同意扣除一定数量监理酬金
正确答案:查看最佳答案
第37题:施工合同文本规定,工程师确认了承包人的施工进度计划后,应当由()对该进度计划的缺陷承担责任。
A.发包人
B.监理单位
C.工程师
D.承包人
正确答案:查看最佳答案
第38题:公开招标时,对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期,应从()起算。
A.发布招标公告日
B.开始资格预审日
C.发售招标文件日
D.投标截止日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限,从投标截止日期开始起算。
第39题:基于设计招标的特点,选择中标人时主要考虑各投标书的()。
A.投标报价高低
B.设计完成时间长短
C.工程建设周期长短
D.设计方案优劣
正确答案:查看最佳答案
第40题:某工程某分项工程,工程师参加了该分项的验收。在隐蔽后,工程师又对该分项的质量表示怀疑,于是进行了重新检验,结果发现确实存在问题,则()。
A.费用损失由承包方承担,工期损失发包方由承担
B.费用损失由工程师承担,工期损失由承包方承担
C.费用损失由承包方承担,工期损失由承包方承担
D.费用损失由工程师承担,工期损失由发包方承担
正确答案:查看最佳答案
第41题:按照《建设工程设计合同(示范文本)》的规定,订立设计合同时,发包人委托任务的工作范围不包括()。
A.设计深度要求
B.建筑物的合理使用年限设计要求
C.施工组织要求
D.设计人配合施工工作的要求
正确答案:查看最佳答案
第42题:在选择工程施工分包人方面,监理人有()。
A.选定权
B.认可权和否决权
C.建议权
D.直接指定权
正确答案:查看最佳答案
第43题:关于施工招标项目标底的说法,正确的是()。
A.施工招标项目必须有标底
B.标底应当在开标时公布
C.标底应当作为评标的依据
D.一个项目可以有几个不同的标底
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是招标准备阶段的工作。标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容,招标人可以自行决定是否编制标底,一个招标项目只能有一个标底。若招标项目设有标底,应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。参见教材P31。
第44题:关于评标.决标阶段的工作程序,下列说法错误的是()。
A.如果投标人代表未到场,也要开启其投标书,进行评标
B.设有标底的,公布标底
C.按照宣布的开标顺序当众开标
D.检查投标文件的密封情况
正确答案:查看最佳答案
第45题:下列合同中,合同法律关系客体属于物的是()。
A.借款合同
B.勘察合同
C.施工合同
D.技术转让合同
正确答案:查看最佳答案
第46题:施工合同履行过程中,经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程,工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格,则下列关于损失承担的表述中,正确的是()。
A.发包人支付发生的全部费用,工期不予顺延
B.发包人支付发生的全部费用,工期给予顺延
C.承包人承担发生的全部费用,工期给予顺延
D.承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延
正确答案:查看最佳答案
第47题:关于抵押的说法,正确的是()。
A.抵押物只能由债务人提供
B.正在建造的建筑物可用于抵押
C.提单可用于抵押
D.抵押物应当转移占有
正确答案:查看最佳答案
参考解析:抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物,用以担保债务履行的担保方式。可以抵押的财产包括不动产和动产,提单属于权利凭证,可用于质押,不得用于抵押。
第48题:在进行大型工程设备采购招标的过程中,任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人,均应以书面形式通知招标机构和招标人。招标机构和招标人的做法正确的是()。
A.以口头形式答复给所有购买招标文件的潜在投标人,并说明问题来源
B.以口头形式答复给所有购买招标文件的潜在投标人,不得透漏问题来源
C.以书面形式答复给所有购买招标文件的潜在投标人,并说明问题来源
D.以书面形式答复给所有购买招标文件的潜在投标人,不得透漏问题来源
正确答案:查看最佳答案
第49题:要约人要撤销要约,撤销要约通知应在()到达对方。
A.要约到达对方之前
B.对方发出承诺之前
C.对方承诺要达要约人之前
D.对方承诺生效之后
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷,当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()。
A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构
B.通过有关调解仍未解决合同纠纷
C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议
D.和解无效
E.人民法院没有管辖权
正确答案:查看最佳答案
第51题:监理委托合同中,属于监理单位的义务包括()。
A.选择承担工程项目建设的实施单位
B.与承包商签订施工合同
C.公正地维护有关各方的合法权益
D.不得泄露与本工程有关的保密资料
E.不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动
正确答案:查看最佳答案
第52题:施工合同示范文本规定,因()等原因导致竣工时间延长,经工程师确认后可以顺延工期。
A.不可抗力
B.工程量增加
C.承包商基础施工超挖
D.设计变更
E.工程师延误提供所需指令
正确答案:查看最佳答案
第53题:发包人违反合同规定时,处理方法正确的是()。
A.承包人应向发包人发出通知要求纠正
B.承包人有权立即暂停施工
C.暂停施工28天后发包人仍不纠正违约行为,承包人可向发包人发出解除合同通知
D.承包人解除合同的行为不免除发包人承担的违约责任
E.承包人解除合同的行为不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利
正确答案:查看最佳答案
第54题:采用两阶段招标的项目,关于第二阶段的说法,正确的有()。
A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标
B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会
C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰
D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价
E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审
正确答案:查看最佳答案
第55题:工程建设监理合同示范文本中规定属于附加监理工作的情况包括()。
A.合同工作范围内写明的服务内容
B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长
C.原应由业主承担的义务双方协议改由监理单位承担
D.应业主要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容
E.不可抗力事件发生导致合同的履行被迫终止后的善后服务工作
正确答案:查看最佳答案
第56题:下列施工合同条款中,属于合同法律关系内容的有()。
A.发包人名称
B.承包人名称
C.发承包项目名称
D.提供施工场地的约定
E.工程价款结算的约定
正确答案:查看最佳答案
第57题:根据《工程监理企业资质管理规定》,甲级工程监理企业的技术负责人应当()。
A.具有10年以上从事工程建设工作的经历
B.具有15年以上从事工程建设工作的经历
C.具有高级技术职称
D.取得《监理工程师注册证书》
E.取得《监理工程师资格证书》
正确答案:查看最佳答案
第58题:材料采购合同履行中,供货方交付产品时,可以作为双方验收依据的有()。
A.双方签订的采购合同
B.施工合同对材料的要求
C.合同约定的质量标准
D.合同未约定的推荐性质量标准
E.双方当事人共同封存的样品
正确答案:查看最佳答案
参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准,应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。
第59题:材料采购合同当事人应当在合同中约定明确的交货期限或者交付期间,没有约定或者约定不明确且不能达成补充协议的,应当根据()确定。
A.合同有关条款
B.交易习惯
C.签订合同地有关政策
D.债务人可以随时履行
E.债权人也可以随时要求履行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的,债务人可以随时履行,债权人也可以随时要求履行,但应当给对方必要的准备时间。
第60题:下列关于经评审的最低投标价法的说法正确的是()。
A.适用于具有通用技术.性能标准或者招标人对其技术.性能没有特殊要求的招标项目
B.仅对投标文件的商务部分进行价格折算,对技术部分既不折价也不打分
C.仅对投标文件的商务部分进行评审
D.对投标文件的评审分为初步评审和详细评审两个阶段进行
E.设计招标通常采用经评审的最低投标价法评标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,采用经评审的最低投标价法进行评标时,对投标文件的商务部分和技术部分进行全面的评审,只是仅对投标文件的商务部分进行价格折算,对技术部分既不折价也不打分。E项,鉴于工程项目设计招标的特点,设计招标评标方法通常采用综合评估法。
第61题:根据《标准施工合同》,关于工程计量的说法,正确的有()。
A.单价子目已完工程量按月计算
B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动
C.总价子目已完工程量按月计算
D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量
E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量
正确答案:查看最佳答案
第62题:关于保证担保方式的说法,正确的有()。
A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式
B.当事人没有约定保证方式的,按一般保证承担保证责任
C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人
D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任
E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:保证的方式有两种,即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务承担责任。
第63题:合同法律关系的客体,包括()。
A.行为
B.限制流通物
C.禁止流通物
D.智力成果
E.完成一定的工作
正确答案:查看最佳答案
第64题:采购方的违约体现在()。
A.逾期付款
B.产品的质量缺陷
C.提前交付货物
D.不按合同约定接收货物
E.交货数量与合同不符
正确答案:查看最佳答案
参考解析:B.C.E项属于供货方的行为表现。
第65题:代理法律制度中的委托代理,代理人(或行为人)因()承担法律责任。
A.委托授权不明
B.无权代理未经追认
C.与第三人恶意串通
D.完成代理事项,被代理人不接受行为后果
E.复代理行为未经追认
正确答案:查看最佳答案
第66题:《合同法》规定,属于不得撤销要约的情况有()。
A.要约人确定了承诺期限
B.要约已经到达受要约人
C.要约人明示要约不可撤销
D.要约已经发生法律效力
E.受要约人有理由认为要约是不可撤销的,并已经为履行合同作了准备工作。
正确答案:查看最佳答案
第67题:根据《标准施工合同》,如果承包人有专利技术且有相应设计资质,双方约定由承包人完成部分工程施工图设计时,需要在D订立合同时明确的内容有()。
A.发包人提交施工图审查的时间
B.承包人的设计范围
C.承包人提交设计文件的期限
D.承包人提交设计文件的数量
E.监理人签发图纸修改的期限
正确答案:查看最佳答案
第68题:某材料采购合同中,双方约定的采购量为100吨,合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符,下述作法中正确的有()。
A.计量98吨,则应补交2吨
B.计量98吨,则应补交1.5吨
C.计量99.8吨,则不再补交
D.计量99.8吨,则应补交0.2吨
E.计量102吨,则退还2吨
正确答案:查看最佳答案
参考解析:双方约定的合理磅差为0.5%,那么供货方的交货数量在100吨的±0.5%范围内,即99.5吨至100.5吨之间,属于在合理界限范围内,对此不按多交或少交对待,双方互不退补。故选项C正确,选项D错误。如果供货方的交货数量不在99.5吨至100.5吨之间,那么属于超过合理界限范围,此时不再考虑合理磅差和尾差因素,按实际交货数量计算多交或少交数量,多交则由采购方退回或支付溢出数量货物的货款(故选项E正确),少交则由供货方补齐或退回不足部分的货款(故选项A正确)。选项B的错误在于,一旦供货方的交货数量超过合理界限范围,则不再考虑合理磅差和尾差因素,应当将实际交货数量与约定交货数量进行比较,计算得出差额数量,而不是与合理范围的下限比较计算差额数量。
第69题:根据FIDIC《施工合同条件》,为了不损害承包商的合法利益,关于指定分包商的说法,正确的有()。
A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定
B.承包商对指定分包商的违约不承担责任
C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出
D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费
E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容
正确答案:查看最佳答案
参考解析:选项A,指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作,通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工,需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C,给指定分包商支付的工程款,从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。
第70题:FIDIC《施工合同条件》规定,承包商提交竣工验收申请报告后,由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验,对此正确的处理方式是()。
A.不能正常进行竣工试验达到14天以上,工程师应颁发接收证书
B.缺陷责任期内竣工试验条件具备时,应补充进行竣工试验
C.缺陷责任期内竣工试验条件具备时,补充进行竣工试验后颁发接收证书
D.补检试验的全部费用应补偿给承包商
E.竣工试验表明工程未达到合同约定的质量标准,雇主应当拒绝接收
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,承包商提交竣工验收申请报告后,由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上,为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益,规定工程师应颁发接收证书。D项,补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿给承包商。E项,针对未能通过竣工试验的情形,FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。
第71题:我国对建设工程设计单位实行资质管理制度,工程设计资质包括()。
A.综合资质
B.行业资质
C.专业资质
D.专项资质
E.劳务资质
正确答案:查看最佳答案
第72题:属于非法分包工程的情况包括()。
A.将承包的全部工程分包给其他单位实施
B.按照合同内约定将特殊专业工程分包给其他单位
C.将工程的主要部分交给其他单位实施
D.承接分包工程后进行再分包
E.将群体工程半数以上单位工程交给其他单位实施
正确答案:查看最佳答案
第73题:在施工合同关系中,关于施工企业项目经理的说法,正确的有()。
A.项目经理是施工企业的代理人
B.项目经理是项目经理部的代理人
C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任
D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任
E.项目经理应对其行为承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征,由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门,不能够成为合同法律关系主体,不能够成为被代理人。
第74题:设计施工总承包合同模式下,关于设计审查的说法正确的是()。
A.发包人应自承包人提交设计文件之日起21天内完成审查
B.承包人需要修改已提交的设计文件,则提交修改后的设计文件后,审查期限继续计算
C.审查后认为不符合合同约定,则承包人提交修改后的设计文件后,审查期限继续计算
D.审查期限届满,发包人没有做出审查结论也没有提出异议,视为设计文件已获同意
E.设计文件需政府有关部门审查或批准的,发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查。B.C项,审查期限均为重新起算。
第75题:关于风险CM模式的说法,正确的有()。
A.cm合同属于管理承包合同
B.cm合同采用成本加酬金的计价方式c.cm承包商不赚取总包.分包合同的差价d.cm承包商属于专业咨询机构e.
C.合同属于管理承包合同b.cm合同采用成本加酬金的计价方式c.cm承包商不赚取总包.分包合同的差价
D.cm承包商属于专业咨询机构
E.cm承包商在工程设计阶段参与合同管理
正确答案:查看最佳答案
第76题:当事人能行驶留置权的合同有()。
A.购销合同
B.加工承揽合同
C.仓储保管合同
D.借款合同
E.运输合同
正确答案:查看最佳答案
第77题:《建设工程委托监理合同示范文本》由()组成。
A.监理委托函或中标书
B.建设工程监理合同标准条件
C.建设工程监理合同专用条件
D.实施过程中委托人与监理人共同签署的补充与修改文件
E.工程建设委托监理合同
正确答案:查看最佳答案
第78题:工程师对承包商施工索赔的处理决定,承包商()。
A.必须执行
B.可以不予理睬
C.可以执行
D.可以要求工程师重新考虑
E.可以依据合同提交仲裁
正确答案:查看最佳答案
第79题:我国现行的监理费计算方法有()。
A.按监理工程概预算的百分比计算
B.按参与监理工作的年度平均人数计算
C.由甲乙双方按商定的其它方法计算
D.中外合资.合作.外商独资的工程项目,参照国际标准协商确定
E.按委托人提出的方法
正确答案:查看最佳答案
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://kao.ock123.com/news.jsp?ID=18804