节选部分<<2023年重庆市一级建造师法律法规模拟真题>>题型

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同，要求乙与甲指定的丙厂商签订设备买卖合同，设备型号由甲选择。丙按照与乙签订的合同及时向甲交付了该设备。使用过.程中，甲发现这台设备虽然没有质量问题，但不能满足其使用要求，于是拒绝向乙支付租金。对此，下列说法中正确的是()。

A.甲的做法是合理的

B.丙对此应承担责任

C.乙对此应承担责任

D.乙对此不承担责任

正确答案:查看最佳答案

第1题:施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院给予支持的是()。

A.已经完成的建设工程质量不合格的

B.不履行合同约定的协助义务的

C.将承包的建设工程非法转包，违法分包的

D.合同约定的期限内没有完工的

正确答案:查看最佳答案

第2题:某施工企业准备将一项发现创造申请专利，导致该发明的创造新颖性丧失的情形是()

A.申请日前五个月被他人泄密的

B.申请日前三个月在学术论文中发表的

C.申请日当日在规定的技术会议上首次发表的

D.申请日前三个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是专利权。申请专利的发明创造在申请日前6个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性(1)在中国政府主办或者承认的国际展览上首次展出的。(2)在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的。(3)他人未经申请人同意而泄露其内容的。

第3题:乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，由于联合体管理不善，造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说法，正确的是()。

A.甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任

B.乙施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任

C.甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿

D.对于超过自己应赔偿的那部分份额，乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿

正确答案:查看最佳答案

第4题:根据《建设工程安全生产管理集例》,不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是()

A.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案

B.负责向有关部门上报施工生产安全事故

C.自行完成建设工程主体结构的施工

D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时,以约定责任为准

正确答案:查看最佳答案

第5题:李某研发了一种混凝土添加剂,向国家专利局提出实用新型专利申请,2010年5月12日国家专利局收到李某的专利申请文件,经过审查,2013年8月16日国家专利局授予李某专利权。该专利权届满的期限是()。

A.2033年8月16日

B.2030年5月12日

C.2023年8月16日

D.2020年5月12日

正确答案:查看最佳答案

第6题:关于工程质量检测机构的说法，错误的是()

A.可以转包检测业务

B.具有独立的法人资格

C.是中介机构

D.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质

正确答案:查看最佳答案

参考解析:检测机构不得转包业务.

第7题:关于施工许可的说法，正确的是()。

A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管

B.农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证

C.限额以下小型工程应当申请取施工许可证

D.施工分包合同签订后，申请领取施工许可证

正确答案:查看最佳答案

第8题:在《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430--2007中，其中GB/T符号表示此规范为()。

A.强制性国家标准

B.推荐性国家标准

C.强制性行业标准

D.推荐性行业标准

正确答案:查看最佳答案

第9题:按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中属于施工单位资质不良行为的是()。

A.以他人名义投标

B.允许他人以本单位名义承揽工程

C.违法向他人分包工程

D.转让安全生产许可证

正确答案:查看最佳答案

第10题:在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于()。

A.特证

B.勘验笔录

C.书证

D.视听资料

正确答案:查看最佳答案

第11题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)规定》下列情形中不属于挂靠的是()。

A.没有资质的单位或个人借用其他施工单位的资质承揽工程的

B.施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的

C.专业分包的发包单位不是该工程的施工总承包或专业承包单位的，但建设单位依约作为发包单位的除外

D.劳务分包的发包单位不是该工程的施工总承包.专业承包单位或专业分包单位的

正确答案:查看最佳答案

第12题:关于租赁合同的说法，正确的是()。

A.租赁期限超过20年的，超过部分无效

B.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式

C.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效

D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除

正确答案:查看最佳答案

第13题:关于民事诉讼上诉的说法，正确的是()。

A.上诉期为10日

B.上诉时应当递交上诉书

C.上诉状应当向第二审人民法院提出

D.当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理

正确答案:查看最佳答案

第14题:李某拥有一处地段不错的商铺，王某欲承租，2006年一2月15日双方签订了租赁协议，约定2006年3月1日起租用。同年2月20日李某又与张某签订了租赁协议，并当日将该商铺交付给了张某。对此，下列说法中正确的是()。

A.李某与张某间的租赁合同无效

B.租赁合同的成立以租赁物的交付为要件

C.张某享有优先承租权

D.两份合同均有效，李某应承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

第15题:根据《消防法》，关于建设刚才竣工消防验收的说法，正确的是()。

A.已经依法备案的建设工程消防设计确需修改的，修改后建设单位不必重新申请消防设计备案

B.公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起30日内组织消防验收，并出具消防验收意见

C.公安机关消防机构实施消防验收，可以收取成本费

D.依法不需要取得施工许可的建设工程，可以不进行竣工验收消防备案

正确答案:查看最佳答案

第16题:根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,关于建设工程施工企业安全费用的说法,正确的是()。

A.各建设工程类别安全费用提取标准无差别

B.施工企业提取的的安全费用不列入工程造价

C.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据

D.施工企业不得提高安全费用的提取标准

正确答案:查看最佳答案

第17题:关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的是()。

A.设计单位项目负责人对因设计导致的工程质量问题承担责任

B.设计单位可以在设计文件中指定建筑材料的供应商

C.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向建设单位作出详细说明

D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限

正确答案:查看最佳答案

第18题:单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况。关于甲.乙行为的说法，正确的是()。

A.乙的行为属于法定代理

B.甲有权拒绝接受这批普通水泥

C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务

D.甲应承担付款义务

正确答案:查看最佳答案

第19题:由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体是()。

A.法律形式

B.法律体系

C.法律规范

D.法律部门

正确答案:查看最佳答案

第20题:根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是()。

A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的

B.国防.外交等国家行为

C.行政指导行为

D.调解行为以及法律规定的仲裁行为

正确答案:查看最佳答案

第21题:某商业工程项目，业主急于营业，在工程未经竣工验收情况下就开始经营使用，使用5个月后发现部分装修出现质量问题，则下列说法正确的是()。

A.施工单位有维修义务

B.业主自己承担责任

C.施工单位承担保修责任

D.业主可扣减施工单位保修金

正确答案:查看最佳答案

第22题:关于专利申请的说法，正确的是()。

A.两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人

B.职务发明创造申请专利的权利属于发明人或设计人，申请被批准后，单位为专利权人

C.在中国没有经常居所的外国人，在中国可以自行申请专利和办理其他专利事务的

D.国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日，如果申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B职务发明创造的权利属于该单位；C在中国没有经常居所或者营业所的外国人.外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的，应当委托国务院专利行政部门指定的专利代理机构办理；D是以寄出邮戳日为申请日。P27.

第23题:劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是()。

A.在试用期后被证明不符合录用条件

B.严重违反用人单位的规章制度

C.被起诉有大量欠债

D.经常生病不能从事岗位工作

正确答案:查看最佳答案

第24题:下列关于节假日加班工资的说法正确的是()。

A.用人单位安排劳动者日常工作应支付150％的加班费

B.用人单位休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资200％的加班费

C.用人单位安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的报酬的250％加班费

D.法定休息日安排劳动者工作的，支付不低于400%的工资报酬

正确答案:查看最佳答案

第25题:承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500吨，由于施工内容的调整变化，发包人通知承包人可能要改变交货数量，但一直没有明确具体交货数额。交货期到达，供应商将500吨钢筋交付承包人，承包人拒绝接受，理由是合同已协议变更，则正确的说法是()。

A.供应商应承担由此给承包人造成的损失

B.承包人可根据实际情况部分接受货物

C.由于双方已变更合同，供应商应暂停送货

D.承包人拒绝接受，应承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更，本题中双方对变更合同的交货数量属于约定不明确，应推定为未变更，供应商按照原合同约定执行合同，承包人拒绝接受，应承担违约责任，故D项正确。

第26题:根据《文物保护实施条例》，关于文物保护单位保护范围的说法，正确的是()。

A.设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围

B.自治州及文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围

C.全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围

D.县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围

正确答案:查看最佳答案

第27题:根据《合同法》及相关司法解释，有关建设工程价款优先受偿权行使，说法正确的是()。

A.发包人欠付工程价款，承包人无需催告，即可直接行使优先权

B.如果工程标的已被发包人抵押的，承包人行使优先权需经过抵押权人同意

C.承包人因医院门诊楼.教学楼.养老院等工程被拖欠工程款的，不可以行使优先权，因为工程标的性质上不适合折价或拍卖

D.承包人因发包人违约造成的损失应当包括在优先受偿范围内

正确答案:查看最佳答案

第28题:建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具()报告。

A.竣工验收合格

B.建筑节能合格

C.建筑节能达标

D.能耗验收合格

正确答案:查看最佳答案

第29题:在公布了国家标准或行业标准之后,相应的地方标准()

A.予以修订

B.继续有效

C.应当复审

D.即行废止

正确答案:查看最佳答案

第30题:根据《企业所得税法》，下列企业所得税纳税主体适用25%税率的是()。

A.所有的非居民企业

B.在中国境内设有机构场所，且所得与其机构.场所有实际联系的非居民企业

C.在中国境内设有机构场所，但所得与其机构.场所没有实际联系的非居民企业

D.在中国境内未设立机构场所的非居民企业

正确答案:查看最佳答案

第31题:两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成重大损失，则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是()。

A.徇私舞弊罪

B.玩忽职守罪

C.串通投标罪

D.重大责任事故罪

正确答案:查看最佳答案

第32题:建设单位办理工程项目质量监督手续应在()。

A.领取建设工程规划许可证之前

B.领取建设用地规划许可证之前

C.中标通知书发出后签订施工合同之前

D.领取施工许可证或力理开工报告之前

正确答案:查看最佳答案

第33题:根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为()。

A.工程所在地法院

B.被告所在地法院

C.原告所在地法院

D.合同签订地法院

正确答案:查看最佳答案

第34题:关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，正确的是()。

A.对于为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款

B.对于未取得施工许可证擅自施工的，由发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位

C.对于采用虚假证明*******，并由发证机关对责任单位处以罚款

D.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关收回施工许可证，责令改正，并对责任单位处以罚款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款。

第35题:下列关于保证担保的说法，正确的是()。

A.保证人须向债权人证明其有清偿能力

B.保证方式没有约定的，保证人承担一般保证责任

C.保证人可能是主合同的当事人

D.保证期间债务人转让债务的，须取得保证人书面同意

正确答案:查看最佳答案

第36题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是()。

A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书

B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查

C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收

D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明

正确答案:查看最佳答案

第37题:下列关于无效合同主要类型的表述中，正确的是()。

A.一方以欺诈.胁迫的手段订立合同

B.代理人超越权限订立的合同

C.以合法形式掩盖非法目的的合同

D.违反地方法规强制性规定的合同

正确答案:查看最佳答案

第38题:2014年6月10日,某施工企业委托某专利事务所申请发专利。6月12日**专利事务所向国家专利局邮寄申请文件,6月15日国家专利局收到该文件。****年6月16日,国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专****满的期限是()

A.2024年6月12日

B.2024年6月15日

C.2034年6月12日

D.2035年6月16日

正确答案:查看最佳答案

第39题:关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是()。

A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任

B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废

C.只有经过再次审查,安全生产许可证有效期才可能延期

D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发

正确答案:查看最佳答案

第40题:某施工企业与李某协商解除劳动合同，李某在该企业工作了2年3个月，在解除合同前12个月李某月平均工资为6000元。根据《劳动合同法》，该企业应当给予李某经济补偿()。

A.6000元

B.12000元

C.15000元

D.18000元

正确答案:查看最佳答案

第41题:施工合同履行中，总包单位将土方开挖分包给了甲分包商，将基础部分分包了乙分包商，但是甲分包商工期延误，乙分包商为此应向()提出要求承担违约责任。

A.发包方

B.总包方

C.甲分包商

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:首先明确承担违约责任的前提是要有有效的合同，和乙分包商有合同关系的只有总包单位，其次明确《合同法》第121条规定“当事人一方因第三人原因造成违约的，应当向对方承担违约责任”，本题的第三人是甲分包商，当事人一方是总包单位，现由于甲分包商违约，承担违约责任的自然就应该是总包单位，选B。

第42题:在财产保险合同有效期内，保险标的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人()。

A.不能增加保险费，可以解除保险合同

B.不能解除保险合同，可以增加保险费

C.可以增加保险费，也可以解除保险合同

D.不能增加保险费，也不能解除保险合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是保险概述。

第43题:有效仲裁协议的内容不包括()。

A.请求仲裁的意思表示

B.仲裁事项

C.选定的仲裁委员会

D.具体的仲裁事实.理由

正确答案:查看最佳答案

第44题:关于建设工程质量保修的说法，正确的是()

A.不同类型的建设工程，其保修范围相同

B.建设工程保修期内由于使用不当造成的损坏，施工企业不负责维修

C.建设工程保修期与缺陷责任期的起始日相同

D.建设工程质量保证金应在保修期满后返还

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是禁止无资质的承揽工程。A选项，不同类型的建设工程，其保修范围不同。B选项，建设工程保修期内由于使用不当造成的损坏，施工企业仍应负责维修，费用由责任方承担。D选项，建设工程质量保证金应在缺陷责任期满后返还。

第45题:关于城市.镇规划许可证的说法，正确的是()。

A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市.县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请

B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权。

C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地

D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市.县人民政府建设行政主管部分领取建设用地规划许可证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在城市.镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。P53.

第46题:在乡村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时,应当办理()。

A.乡村建设规划许可证

B.乡村建设工程规划许可证

C.乡村建设用地规划许可证

D.土地性质变更登记手续

正确答案:查看最佳答案

第47题:某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同,构件加工过程中施工企业要求变更构件设计,对方同意变更。但加工构件超过60%时,该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法。正确的是()。

A.可随时解除合同

B.享有留置权

C.不得单方变更设计

D.可请求法院撒销合同

正确答案:查看最佳答案

第48题:人民法院提起再审，必须是已经发生法律效力的判决裁定确有错误的。下列不符合符合人民法院再审的有()。

A.原判决.裁定认定事实的主要证据未经质证的

B.违反法律规定，剥夺当时人辩论权利的

C.未经传票传唤，缺席判决的

D.原告和被告和解的

正确答案:查看最佳答案

第49题:根据《民法总则》，法人分为()。

A.企业法人和非企业法人

B.机关法人，企业法人和社团法人

C.一般法人和特别法人

D.营利法人，非营利法人和特别法人

正确答案:查看最佳答案

第50题:关于评标的说法，正确的是()

A.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标

B.招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果.

D.标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清，说明

正确答案:查看最佳答案

第51题:关于项目经理的说法，正确的是()。

A.项目经理的权利来自于企业法人的授权

B.施工项目可以设有项目经理

C.项目经理具有相对独立的法人资格

D.由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉

正确答案:查看最佳答案

第52题:年2月1日，某建设单位领取了施工许可证。由于某种原因，工程不能按期开工。根据我国《建筑法》的规定，申请延期应在()前进行。

A.2013年3月1日

B.2013年4月1日

C.2013年5月1日

D.2013年8月1日

正确答案:查看最佳答案

第53题:关于建设工程质重保修违法行为应承担的法律责任的说法，正确的是()。

A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款

B.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的一般损失略偿责任

C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用

D.建筑业企业申请资质升级.资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准其申请

正确答案:查看最佳答案

第54题:根据《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为3年。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生()事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

A.安全

B.重大死亡

C.死亡

D.重伤

正确答案:查看最佳答案

第55题:某政府工程建设项目发.承包双方围绕工程结算款经多次协商也未能达成一致意见，承包人诉诸法院，上述纠纷属于()。

A.行政纠纷

B.民事纠纷

C.刑事纠纷

D.程序纠纷

正确答案:查看最佳答案

第56题:某建设工程施工合同约定，合同工期为9个月，合同价款为2000万元。根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少应到位资金为()万元。

A.100

B.200

C.600

D.1000

正确答案:查看最佳答案

第57题:施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当()

A.继续按设计文件和图纸施工

B.对设计文件和图纸进行修改,按修改后的设计文件和图纸进行施工

C.对设计文件和图纸进行修改,征得设计单位同意后按修改后的设计文件和图纸进行施工及时提出意见和建议

D.及时提出意见和建议

正确答案:查看最佳答案

第58题:张某继承了一套商铺，在办理产权登记前就以300万元的价格卖给了李某，并由李某使用。张某在办理了产权登记后，又以380万元的价格将这套商铺卖给王某，并办理了过户手续。对此，下列选项中正确的说法是()。

A.张某与李某间的买卖合同无效

B.张某与王某间的买卖合同无效

C.这两个买卖合同均有效

D.张某办理产权登记前不享有所有权

正确答案:查看最佳答案

第59题:甲乙两单位相邻,甲需经过乙的厂区道路出入,甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用。该约定中甲享有的权力是()。

A.土地承包经营权

B.地役权

C.土地使用权

D.土地所有权

正确答案:查看最佳答案

第60题:负有安全生产监督管理职责的部门依法采取停止供电措施，除有危及生产安全的紧急情形外，应当提前()通知生产经营单位。

A.12小时

B.36小时

C.24小时

D.48小时

正确答案:查看最佳答案

第61题:关于工程建设中使用建筑材料的说法，正确的是()。

A.建筑材料应该向建设单位采购

B.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验不合格的，应当拒绝使用

C.建设单位招标采购建筑材料的，可以指定三个以上品牌

D.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设单位及相关的单位的质量责任和义务。选项A合同中应分别约定建设单位及施工单位采购的材料种类及数量。选项C建设单位不得指定品牌。选项D谁采购.谁负责.应当建设单位承担责任。

第62题:根据《注册建造师执业管理办法》,属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是()。

A.同一工程相邻分段发包的

B.合同约定的工程验收合格的

C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的

D.合同约定的工程提交竣工验收报告的

正确答案:查看最佳答案

第63题:根据《建设工程安全生产管理条例》,在施工现场使用的装配式活动**,应当具有()

A.销售许可证

B.安装许可证

C.产品合格证

D.安全许可证

正确答案:查看最佳答案

第64题:乙同意储存甲的20箱食品。乙开具了仓单，甲将提取这些食品的权利转让给了丙，仓单上有丙的背书和保管人签字。有效储存期届满后第三周，丙在提取这些食品时发现食品已变质，其保质期为有效储存期满后的第一周末。此损失应由()。

A.乙承担赔偿责任

B.丙承担该损失

C.甲承担赔偿责任

D.乙和丙应共同承担损失

正确答案:查看最佳答案

第65题:某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资，时间为3个月，发包人对垫付资金按照银行定期3个月存款利率的2倍支付利息，后发包人未按照合同约定支付利息，承包人将其诉至法院。银行3个月定期存款利息为2.4%，同期贷款利率为6%，则法院对垫资利息的处理正确的是()。

A.不予支持

B.按照2.4%支付利息

C.按照4.8%支付利息

D.按照6%支付利息

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《解释》规定:当事人对垫资和垫资利息有约定的，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予以支持，但是当约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外，当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，不予支持。本题中，合同中有约定，且低于同期贷款利率，因此应予以支持，选C。

第66题:梁某陷入经商困境时，李某借给梁某60万元以助其渡过难关。双方约定了还款期限，但未约定借款利息。借款期满后梁某并未将60万元还给李某。李认为除了应归还本金外还应偿还借款期间和逾期的利息，而梁则不以为然。李就此事向法院起诉。对此，下列选项中错误的说法是()。

A.法院对偿还借款期限内利息的主张不予支持

B.法院对偿还借款期限内利息的主张予以支持

C.借款合同可以是无偿合同

D.法院对偿还逾期利息的主张予以支持

正确答案:查看最佳答案

参考解析:借款合同一般是有偿合同(有息借款)，也可以是无偿合同(无息借款)。《合同法》第211条第1款规定:“自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的，视为不支付利息。”另外，最高人民法院发布的《关于贯彻执行(民法通则>若干问题的意见(试行)》第123条规定:“公民之间的无息借款，有约定偿还期限而借款人不按期偿还，出借人要求借款人偿付逾期利息，应予以准许。因此本题应选B才符合上述规定。”

第67题:关于承揽合同当事人权利义务的说法，正确的是()。

A.定作人不得中途变更承揽工作的要求

B.定作人提供的材料不符合约定的，承揽人可以自行更换材料

C.承揽人向定作人交付工作成果的，定作人应当验收该工作成果

D.定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第68题:关于效力待定合同的说法，正确的是()。

A.善意相对人对合同有追认权

B.权利人有撤销的权利

C.限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同，无需追认

D.撤销应当向人民法院或仲裁机构申请

正确答案:查看最佳答案

第69题:当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，其所提出的证据证明()，人民法院应与准许重新鉴定。

A.当事人对鉴定人员不满意的

B.鉴定程序有轻微瑕疵的

C.鉴定结论有缺陷的

D.鉴定结论明显依据不足的

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:下列属于民事诉讼法中规定的证据有()。

A.物证

B.视听资料

C.律师辩护

D.被告人陈述

E.电子数据

正确答案:查看最佳答案

第71题:根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置专职安全生产管理人员配备办法》，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员应当履行的职责有()。

A.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况

B.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会

C.监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况

D.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定

E.对不符合安全生产条件的设施.设备.器材，有权当场作出查封的处理决定

正确答案:查看最佳答案

第72题:关于投标人的说法，正确的有()。

A.投标人发生合并.分立.破产等重大变化的，其投标无效

B.投标人参加依法必须进行招标的项目投标，不受地区或者部门的限制

C.存在控股关系的不同单位不得参加同一招标项目的投标

D.单位负责人为同一人的不同单位参加同一标段投标的，相关投标无效

E.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体投标

正确答案:查看最佳答案

第73题:关于建设用地使用权的说法,正确的有()

A.建设用地使用权自合同生效时设立

B.建设用地使用权可以在土地的地表.地上或者地下分别设立

C.建设用地使用权人将建设用地使用权转让,可以采用口头约定的形式

D.建设用地使用权可以与附着于土地上的建筑物.构筑物及其附属设施分别处分

E.住宅建设用地使用权期间届满的,自动续期

正确答案:查看最佳答案

第74题:关于不动产物权设立的说法，正确的有()。

A.不动产物权的设立属自愿登记

B.不动产物权变动未经登记，不影响当事人之间订立的消灭不动产物权合同的效力

C.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记

D.不动产物权登记由不动产所在地的登记机构办理

E.不动产物权自合同成立时设立

正确答案:查看最佳答案

第75题:关于法律责任的说法,正确的有()。

A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果

B.法律责任的认定和追究,只能由司法机关依法定程序进行

C.法律明确规定了法律责任的范围和性质

D.法律责任即承担不利的法律后果

E.法律责任的实现由国家强制力作为保障

正确答案:查看最佳答案

第76题:下列选项中，符合颁发施工许可证法定条件的有()。

A.已经办理了建设工程用地批准手续

B.建设工期不足一年的，银行出具的到位资金证明达到工程合同价款的30%

C.经公安机关消防机构依法审查工程消防设计合格

D.施工单位编制的施工组织设计中有根据工程特点制定的保证工程质量.安全的措施

E.需要拆迁的，其拆迁进度符合建设工程开工的要求

正确答案:查看最佳答案

第77题:关于工程质量检测的说法，正确的有()。

A.检测人员.检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字

B.工程质量检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构

C.检测机构不得与建设单位有隶属关系

D.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构

E.检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责

正确答案:查看最佳答案

第78题:关于劳动者延长工作时间的说法，正确的有()。

A.延长工作时间一般每日不得超过1小时

B.用人单位由于生产经营需要，经工会同意即可延长工作时间

C.发生自然灾害需要紧急处理的，延长工作时间每月不得超过36小时

D.法定节假日安排劳动者工作的用人单位，支付不低于工资200%的工资报酬

E.安排延长工作时间的，用人单位支付不低于工资150%的工资报酬

正确答案:查看最佳答案

第79题:根据《中华人民共和国民法总则》，下列属于代理的法律特征包括()。

A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为

B.代理行为的法律后果归属于被代理人

C.代理人和被代理人对代理行为的法律后果承担连带责任

D.代理行为必须是具有法律意义的行为

E.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为

正确答案:查看最佳答案

第80题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)规定》存在下列情形之一的，属于承包单位转包()。

A.施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的

B.施工总承包单位或专业承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的

C.施工总承包单位或专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人.技术负责人.质量管理负责人.安全管理负责人等主要管理人员，不履行管理义务，未对该工程的施工活动进行组织管理

D.施工总承包单位或专业承包单位不履行管理义务，只向实际施工单位收取费用，主要建筑材料.构配件及工程设备的采购由其他单位或个人实施的

E.施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的

正确答案:查看最佳答案

第81题:下列关于著作权说法正确的是()。

A.著作权是随作品的创作完成而自动产生

B.著作权的客体是作品，在工程建设领域主要包括文字作品.建筑作品.图形作品

C.单位作品的著作权完全归单位所有

D.一般情况下，职务作品的著作权由作者享有

E.受委托创作的作品，著作权归委托人所有

正确答案:查看最佳答案

第82题:关于增值税应纳税额计算的说法，正确的有()。

A.当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分可以结转下期继续抵扣

B.当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额是应纳税额

C.纳税人兼营不同税率的项目，未分别核算销售额的，从低适用税率

D.应税销售行为适用于免税规定的，不得开具增值税专用发票

E.应税销售行为的购买方为消费者个人的，可以开具增值税专用发票

正确答案:查看最佳答案

第83题:根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员配备的说法，正确的有()。

A.建筑施工总承包资质特级资质专职安全生产管理人员不少于6人

B.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理员的配备与企业经营规模和生产需要有关

C.建筑施工专业承包资质二级和二级以下资质企业的专职安全生产管理人员不少于2人

D.建筑施工企业的分公司.区域公司等较大的分支机构不需要具备专职安全生产管理人员

E.建筑施工劳务分包资质序列企业的专职安全生产管理人员不少于2人

正确答案:查看最佳答案

第84题:下列责任种类中，属于行政处罚的有()。

A.警告

B.行政拘留

C.罚金

D.排除妨碍

E.没收财产

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是行政处罚的种类，CE选项，刑事责任，D选项是民事责任。

第85题:民事诉讼的基本特征包括()。

A.公权性

B.程序性

C.保密性

D.强制性

E.快捷性

正确答案:查看最佳答案

第86题:下列建设工程招标投标行为中，属于投标人不正当竞争行为的有()。

A.投标人相互串通投标

B.标人与招标人串通投标

C.招标人操纵中标

D.投标人以他人名义投标

E.投标人以高于市场定价的报价竞标

正确答案:查看最佳答案

第87题:根据《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于当事人对建设工程实际竣工日期有争议时竣工日期确定的说法，正确的有()。

A.建设工程整改后竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期

B.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以工程完工日期为竣工日期

正确答案:查看最佳答案

第88题:根据2015年《立法法》的最新修改，下列事项只能制定法律的有()。

A.历史文化保护

B.犯罪和刑罚

C.税收基本制度

D.行政基本制度

E.限制财产的强制性措施和处罚

正确答案:查看最佳答案

第89题:下列选项中，当事人可以行使法定解除权的有()。

A.因不可抗力致使不能实现合同目的

B.在履行期满前，当事人一方明确表示不履行义务

C.当事人一方迟延履行义务，经催告后在合理期限内仍未能履行

D.当事人一方迟延履行义务或有其他违约行为致使不能实现合同目的

E.在履行期满前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要义务

正确答案:查看最佳答案

第90题:根据《绿色施工导则》,关于水资源利用的说法,正确的有0

A.优先采用中水搅拌.中水养护,有条件的地区和工程应收集雨水养护

B.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水金额指标,合并计量管理

C.处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水

D.施工现场喷洒路面.绿化浇灌优先选择使用市政自来水

E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%

正确答案:查看最佳答案

第91题:根据《建设工程质量检测管理方法》,关于建设工程质量检测的说法,正确的有()

A.检测机构和检测人员不得推荐或监制建筑材料.构配件和设备

B.检测机构的资质分为综合检测资质和专项检测资质

C.检测机构不得转包检测业务

D.质量检测业务应当由施工企业书面委托具有相应资质的检测机构进行

E.利害关系人对检测结果有争议的,由双方共同认可的检测机构复检,复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案

正确答案:查看最佳答案

第92题:根据《合同法》，违约方承担赔偿损失的特征主要包括()。

A.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式

B.赔偿损失具有补偿性，是强制违约方给非违约方所受损失的一种补偿

C.赔偿损失具有一定任意性

D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的全部损害为原则

E.赔偿损失不包括法定赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第93题:依据合同不同的分类标准，建设工程合同属于()。

A.有名合同

B.双务合同

C.单务合同

D.无偿合同

E.有偿合同

正确答案:查看最佳答案

第94题:下列关于工伤保险和意外伤害保险说法正确的是()。

A.工伤保险和意外伤害保险都是法定保险

B.工伤保险是非强制性保险

C.意外伤害保险是强制性保险

D.工伤保险和意外伤害保险都由总承包单位缴纳

E.工伤保险是强制性保险而意外伤害保险是非强制性保险

正确答案:查看最佳答案

第95题:下列施工合同中,属于可撤销合同的有()。

A.施工合同订立时,工程款支付条款显失公平

B.另行签订的与备案中标合同的实质性内容不一致

C.承包人对合同的价款有重大误解的

D.发包人胁迫承包人签订的

E.承包人将部分工程违法分包的

正确答案:查看最佳答案

第96题:根据《节约能源法》规定，国家对固定资产投资项目实行()制度，不符合强制性节能标准的项目，依法负责审批或者批准的机关不得批准或者核准建设。

A..节能评估

B.能复查

C.节能审査

D.节能审核

E.节能测试

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《节约能源法》规定，国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目，依法负责项目审批或者核准的机关不得批准或者核准建设。

第97题:下列关于法人.法定代表人说法，正确的是()。

A.法人必须能够独立承担民事责任

B.非营利法人不能向出资人或会员分配利润

C.特别法人包括机关法人.事业法人

D.法定代表人不当执行职务造成他人损害的，由法人承担

E.公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人

正确答案:查看最佳答案

第98题:关于工程监理职责和权限的说法,正确的有()。

A.未经监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用

B.未经监理工程师签字,施工企业不得进入下一道工序的施工

C.未经专项监理工程师签字,建设单位不得拨付工程款

D.未经总监签字,建设单位不得进行竣工验收

E.未经监理工程师,建筑构配件不得在工程上使用

正确答案:查看最佳答案

第99题:建设单位拟装修其办公楼，其中涉及承重结构变动，则下列表述正确的有()。

A.建设单位将装修方案报有关主管部门批准后，方可施工

B.建设单位在委托原设计单位提出设计方案后，方可施工

C.建设单位在委托相应资质等级设计单位提出设计方案后，方可施工

D.建设单位提出装修方案后，即可要求承包单位施工

E.建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司

正确答案:查看最佳答案