节选部分<<重庆市注册监理工程师在线模拟考试历年题库>>题型

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加，则()。

A.业主承担相应的费用

B.业主从监理费中支付给承包商

C.监理工程师承担相关费用

D.承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补偿

正确答案:查看最佳答案

第1题:合同公证与鉴证的相同点是()。

A.目的.法律效力.原则

B.范围.性质.目的

C.目的.原则.内容

D.法律效力.目的.性质

正确答案:查看最佳答案

第2题:某工程项目施工中，承包人供应的材料经检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则()。

A.承包人承担返工费用，工期不予顺延

B.承包人承担返工费用，工期给予顺延

C.发包人承担追加合同价款，工期不予顺延

D.发包人承担追加合同价款，工期给予顺延

正确答案:查看最佳答案

第3题:施工招标时，招标人与中标人签订合同时，以()为准。

A.投标价

B.评标价

C.议标价

D.招标价；

正确答案:查看最佳答案

第4题:下列属于招标项目情况介绍的是()。

A.申请人应具备的资质条件.能力和信誉的最低要求

B.是否接受联合体投标

C.拒绝作为资格预审申请人情况

D.招标人和招标代理机构

正确答案:查看最佳答案

第5题:某工程项目，承包人于2013年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为()。

A.5月1日

B.5月15日

C.5月25日

D.5月28日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是竣工验收管理。竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的56天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明。

第6题:在建设工程施工过程中，工程师检查.检验合格影响了施工的正常进行，并给承包人造成损失，但该项检查发现由承包人原因引起的质量问题，则给承包人造成的损失应由()承担发生的费用。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.发包人与承包人共同

正确答案:查看最佳答案

第7题:某项目采用综合评估法，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容的是()。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.施工方案合理性评审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:综合评估法初步评审阶段包含形式评审.资格评审和响应性评审三个方面，详细评审阶段包含对施工组织设计的评审。

第8题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是()。

A.由发包人承担风险

B.在合同中明确风险承担方

C.由承包人承担风险

D.由合同双方共担风险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通用条款中对不可预见物质条件风险责任承担的规定有两个供选择的条款:一种是此风险由承包人承担，另一种是此风险由发包人承担，需要合同双方在专用条款中约定选用哪一条款的规定。

第9题:施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致其履行合同义务受到阻碍时，下列说法不正确的是()。

A.应立即通知合同另一方当事人和监理人

B.如果没有采取有效措施导致损失扩大，应对全部损失承担责任

C.如果不可抗力的影响持续时间较长，应及时提交中间报告，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告

D.不能按期竣工的，应合理延长工期

正确答案:查看最佳答案

第10题:施工合同示范文本规定，因不可抗力的发生，经工程师确认后由发包人承担责任的情形是()。

A.永久工程的损坏和延误的工期

B.承包人的停工损失

C.承发包双方的人员伤亡

D.承包人提供的施工设备的损坏和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

第11题:甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货合同。合同约定的违约金为货款总值的10%。同时，甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元。乙公司应依法向甲公司支付()。

A.2万元

B.2.5万元

C.3万元

D.3.5万元

正确答案:查看最佳答案

第12题:下列有关监理人对索赔作出处理的说法中，正确的是()。

A.有权直接单独确定索赔处理结果

B.酌情与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见

C.在收到索赔通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人

D.承包人必须执行监理人的索赔处理结果

正确答案:查看最佳答案

第13题:下列建设工程合同不属于按完成承包的内容分类的是()。

A.工程施工承包合同

B.建设工程施工合同

C.建设工程勘察合同

D.建设工程设计合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按承发包的不同范围和数量分类:建设工程设计施工总承包合同.工程施工承包合同.施工分包合同。按完成承包的内容分类:建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同。

第14题:施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，()。

A.由承包人负责，费用由承包人承担

B.由发包人负责，费用由发包人承担

C.由承包人负责，费用由发包人承担

D.由发包人负责，费用由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

第15题:某单位受业主委托与供货商签订钢材供应合同时，事先必须从委托单位获得()后，签订的供货合同才对委托单位直接产生权利和义务。

A.委托授权书

B.订货单

C.履约保证书

D.钢材需求计划

正确答案:查看最佳答案

第16题:工程设计招标的评标过程中，主要考虑的因素是()。

A.设计取费高低

B.设计单位的资历

C.设计方案的优劣

D.设计任务的完成进度

正确答案:查看最佳答案

第17题:根据NEC《工程施工合同》，对于签订合同时价格已经确的合同属于()。

A.目标合同

B.标价合同

C.管理合同

D.成本补偿合同

正确答案:查看最佳答案

第18题:当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时，监理工程师()。

A.不承担责任

B.承担连带责任

C.承担全部责任

D.同意扣除一定数量监理酬金

正确答案:查看最佳答案

第19题:设计合同履行中，有关定金支付的表述，不正确的是()。

A.设计合同由于采用定金担保，因此合同内有预付款

B.发包人应在合同签订后3天内，支付设计费总额的20%作为定金

C.在合同履行过程中的中期支付中，定金不参与结算

D.双方的合同义务全部完成进行合同结算时，定金可以抵作设计费或收回

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计合同由于采用定金担保，因此合同内没有预付款。

第20题:《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指()。

A.投标截止日

B.开标之日

C.中标通知书发出之日

D.投标截止日前28天

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通用条款规定的“基准日期”是指投标截止日前第28天。

第21题:承包人应针对某些工程的施工编制专项施工方案。其中，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性的是()。

A.深基坑工程

B.高空作业工程

C.深水作业工程

D.大暴(同音字)破工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应针对深基坑工程.地下暗挖工程.高大模板工程.高空作业工程.深水作业工程.大暴(同音字)破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

第22题:某施工合同履行过程中，由承包人负责设计的图纸，经工程师审核签认后使用。一旦由于设计质量缺陷给工程造成损失，则该损失应由()承担。

A.发包人

B.工程师

C.承包人

D.发包人与承包人共同

正确答案:查看最佳答案

第23题:施工合同文本规定，工程师确认了承包人的施工进度计划后，应当由()对该进度计划的缺陷承担责任。

A.发包人

B.监理单位

C.工程师

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第24题:根据《标准施工合同》，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在()发生的事项。

A.施工期间

B.竣工验收期间

C.缺陷责任期内

D.合同有效期内

正确答案:查看最佳答案

第25题:设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一，是设计招标文件中没有()。

A.合同条件

B.投标须知

C.工程量清单

D.项目说明书

正确答案:查看最佳答案

第26题:某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元，委托人已按规定的比例付给设计人定金。合同开始履行后设计人违约，设计人应返还委托人()万元。

A.10

B.20

C.2

D.4

正确答案:查看最佳答案

第27题:采购方验收运抵施工现场的钢管时，适宜检验供货数量的方法是()。

A.化学分析

B.理论换算法

C.经验鉴别法

D.物理试验

正确答案:查看最佳答案

第28题:将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照()进行的分类。

A.合同目的

B.索赔起因

C.索赔的合同依据

D.索赔事件的性质

正确答案:查看最佳答案

第29题:根据《标准施工合同》，当中标通知书.图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件的优先解释的顺序是()。

A.图纸→专用合同条款→中标通知书

B.图纸→中标通知书→专用合同条款

C.中标通知书→图纸→专用合同条款

D.中标通知书→专用合同条款→图纸

正确答案:查看最佳答案

第30题:按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定，下列关于有异议的监理酬金支付的说法中，正确的是()。

A.按监理人要求的金额支付，异议部分与监理人协商后在下次支付中扣回

B.无异议部分的酬金按时支付，有异议部分暂不支付

C.本次不支付，监理人修改后并入下一次支付

D.将支付通知书退回监理人，修改重新提交后再支付

正确答案:查看最佳答案

第31题:单位工程的观感质量应由验收人员进行现场检查，最后由()确认。

A.总监理工程师

B.建设单位代表

C.设计单位代表

D.各单位验收人员共同

正确答案:查看最佳答案

第32题:施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是()。

A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延

B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延

C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延

D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第33题:双方签署的监理合同专用条款内注明的合同金额，是指()的酬金。

A.正常监理工作

B.附加监理工作

C.额外监理工作

D.所有监理工作

正确答案:查看最佳答案

第34题:当事人向仲裁机构提出变更对自己合法权益有严重侵害条款的请求后，()。

A.当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该合同

B.仲裁机构可裁定变更该合同

C.仲裁机构可裁定撤销该合同

D.应移交法院判定变更该合同

正确答案:查看最佳答案

第35题:根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是()。

A.不利地质条件

B.不利水文条件

C.有毒作业环境

D.不利气候条件

正确答案:查看最佳答案

第36题:在建设项目施工过程中，采用外商供应的大型设备的，如需使用外商提供的制造图纸，()应负责对该设计资料进行审查。

A.发包人

B.监理人

C.设计人

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第37题:关于设计文件变更的说法，正确的是()。

A.监理人可修改施工承包人发现的设计图纸错误

B.发包人可要求监理人修改不重要的设计

C.监理人发现的设计图纸错误应通过发包人要求设计人修改

D.设计审批部门对设计文件不审批的风险由设计人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，经过批准的设计文件不得随意变更，发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。B项，如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察.设计单位修改，经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。D项，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。

第38题:采用FIDIC合同条件的施工合同，计人合同总价内的暂定金额使用权由()控制。

A.业主

B.监理工程师

C.承包商

D.分包商

正确答案:查看最佳答案

第39题:()是指买受人分期支付价款。

A.货样买卖

B.试用买卖

C.分期交付买卖

D.分期付款买卖

正确答案:查看最佳答案

第40题:下列选项属于指定代理关系终止的条件的是()。

A.代理期间届满

B.代理事项完成

C.作为代理人的法人终止

D.被代理人死亡

正确答案:查看最佳答案

第41题:根据《招标投标法》，投标人可以在()期间撤回标书并收回投标保证金。

A.收到中标通知书至签订合同

B.评标结束至确定中标人

C.开标至评标结束

D.提交标书至投标截止时间

正确答案:查看最佳答案

第42题:在监理合同履行期间，监理人可行使的权利包括()。

A.对设计.施工承包单位的选定权

B.对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权

C.对工程设计变更的审批权

D.对工程规模.规划设计等要求的认定权

正确答案:查看最佳答案

第43题:设计人的工作进展不到委托设计任务的一半，由于发包人项目建设资金的筹措问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应()。

A.没收全部定金补偿损失

B.要求发包人支付双倍的定金

C.要求发包人补偿实际发生的损失

D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%

正确答案:查看最佳答案

第44题:《建设工程勘察合同示范文本》按照委托勘察任务的不同分为(一).(二)两个版本，分别适用于()的委托任务。

A.岩土工程勘察.水文地质勘察

B.民用建设工程勘察.其他专业工程勘察

C.为设计提供勘察工作，仅涉及岩土工程

D.要求简单的勘察.要求复杂的勘察

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程勘察合同(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括岩土工程勘察.水文地质勘察(含凿井).工程测量.工程物探等勘察。建设工程勘察合同(二)委托工作内容仅涉及岩土工程，包括取得岩土工程的勘察资料，对项目的岩土工程进行设计.治理和监测工作。

第45题:施工合同履行过程中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应由()

A.原设计单位同意

B.发包人和承包人协商解决

C.报规划管理部门审批

D.总监理工程审核批准

正确答案:查看最佳答案

第46题:根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是()。

A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知

B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知

C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划

D.组织编制施工“合同进度计划”

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是监理人的职责。选项B，监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知；选项D，经监理人批准的施工进度计划称为“合同进度计划”。参见教材P84。

第47题:能够作为保证人的是()。

A.法人的职能部门

B.公司

C.学校

D.幼儿园

正确答案:查看最佳答案

第48题:采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是()。

A.项目总报价

B.分部分项工程报价

C.对某些量化因素进行价格折算后的总价

D.投标人优惠后的总价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采用经评审的最低投标价法评标时，按照预定的评标规则，将投标报价之外的部分评审要素进行价格量化，根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上扣减或增加一定金额，最终形成评标价，评标价最低的投标书为最优。

第49题:根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，下列有关终止合同的说法，正确的是()。

A.监理人发出终止合同通知，通知发出14天后，合同即行终止

B.监理人发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二个通知到达时合同即行终止

C.监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止合同

D.监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日内仍未得到答复可终止合同

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:保证合同的担保范围包括()。

A.主债权及利息

B.债权人的间接损失

C.违约金

D.债权人实现债权的费用

E.保证合同另有约定的财产损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。

第51题:工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()。

A.在原定设计范围内的内容，设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充

B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工

C.经过批准的设计文件确需修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改

D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批

E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更，发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察.设计单位修改，经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。

第52题:某合同采用抵押作为合同担保方式时，()可以作为抵押物。

A.房屋

B.机器设备

C.债券

D.股票

E.大型施工机具

正确答案:查看最佳答案

第53题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，通常有两种约定形式，需要合同双方在专用条款中约定的内容有()。

A.施工场地临时道路通行权的取得

B.材料和工程设备的提供方

C.计日工和暂估价的补偿方式

D.施工图设计文件的提供方

E.竣工后试验的责任方

正确答案:查看最佳答案

第54题:评标委员会修正错误的原则是()

A.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写写金额为准

B.总价金额与单价金额不一致的，以总价金额为准，但总价金额小数点有明显错误的除外

C.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以评标委员会评定金额为准

D.总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外

正确答案:查看最佳答案

第55题:设计合同发包方的义务包括()。

A.为设计人员提供工作和生活条件

B.明确设计范围的深度

C.委托施工图设计，应在规定的日期向承包人提供批准的可行性研究报告

D.按合同承担设计文件的保密责任

E.向施工单位进行技术交底

正确答案:查看最佳答案

第56题:在委托监理合同中，属委托人应履行的义务有()。

A.开展监理业务前向监理人支付预付款

B.负责工程建设所有外部关系的协调，为监理工作创造外部条件

C.免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料

D.与监理人协商一致，选定项目的勘察设计单位

E.将授予监理人的监理权利在与第三方签订的合同中予以明确

正确答案:查看最佳答案

第57题:《建设工程委托监理合同(示范文本)》由()组成。

A.建设工程委托监理合同

B.规范.图纸

C.委托人对监理人的授权委托书

D.标准合同条件

E.专用合同条件

正确答案:查看最佳答案

第58题:已履行项目审批手续的招标项目，开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。

A.招标文件

B.招标范围

C.招标方式

D.招标组织形式

E.中标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照国家有关规定，已履行项目审批.核准手续的招标项目，还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。教材P24。

第59题:FIDIC《施工合同条件》规定，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验，对此正确的处理方式是()。

A.不能正常进行竣工试验达到14天以上，工程师应颁发接收证书

B.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，应补充进行竣工试验

C.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，补充进行竣工试验后颁发接收证书

D.补检试验的全部费用应补偿给承包商

E.竣工试验表明工程未达到合同约定的质量标准，雇主应当拒绝接收

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上，为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益，规定工程师应颁发接收证书。D项，补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿给承包商。E项，针对未能通过竣工试验的情形，FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。

第60题:施工合同履行中，关于承包人的索赔管理，说法正确的是()。

A.承包人应在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书

B.监理人应在收到索赔意向通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人

C.监理人应尽量争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见

D.承包人应接受索赔处理结果，因为监理人处理索赔的决定具有强制约束力

E.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付

正确答案:查看最佳答案

第61题:已履行项目审批手续的招标项目，开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。

A.招标文件

B.招标范围

C.招标方式

D.招标组织形式

E.中标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工招标概述。按照国家有关规定，已履行项目审批.核准手续的招标项目，还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。参见教材P24。

第62题:关于工程设计招标范围的说法，正确的有()。

A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分

B.不能对施工图设计单独进行招标

C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标

D.可以采用分单项的设计任务发包招标

E.勘察与设计应当分开招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标，对计划复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行初步设计招标，而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围，可以采用设计全过程总发包的一次性招标，也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外，招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标。

第63题:监理工程师书面指示进行某项检查试验，届时他既未出席又没发布其他指令，承包商应()。

A.推迟试验，等待工程师出席

B.自行试验

C.将试验记录送工程师

D.质量是否合格由实验数据判定

E.不必试验，书面请求工程师承认该部分产品合格

正确答案:查看最佳答案

第64题:下列属材料采购合同主要条款的有()。

A.技术标准和质量要求

B.材料数量及计量方法

C.担保

D.保险

正确答案:查看最佳答案

第65题:在FIDIC施工合同条件下，工程师要求承包商递交实施变更的说明中应包括()。

A.实施工作说明书

B.变更工作实施的质量标准

C.提出工期顺延要求

D.提出变更费用要求

E.对进度计划作必要修改的建议

正确答案:查看最佳答案

第66题:下列合同法律关系主体中，属于法人的有()。

A.某商业银行北京分行

B.某股份有限公司

C.尚未完成改制的某国有企业

D.某项目经理部

E.某施工企业法定代表人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同法律关系的构成。法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人.事业法人.社团法人。企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。选项A，属于其他组织；选项E，法人的法定代表人是自然人。参见教材P5～6。

第67题:下列关于监理招标的特点，说法正确的是()

A.招标宗旨是对监理单位能力的选择

B.报价占主要地位

C.报价占次要地位

D.邀请的投标人较多

E.邀请的投标人较少

正确答案:查看最佳答案

第68题:关于无权代理的说法，正确的有()。

A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理

B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”

C.对无权代理行为，“被代理人”可以行使“追认权”

D.无权代理行为按一定程序可以转化为h合法代理行为

E.无权代理行为由行为人承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

第69题:进行地质勘察时，按照《建设工程勘察合同》范本的要求，应由发包人承担责任的情况包括()。

A.钻机动力的燃油费

B.钻探设备的进场费用

C.修建进入勘察现场临时道路的费用

D.雇用临时工人平整钻机平台场地的费用

E.地下钻探时切断发包人提供图纸中未标明市政供水管道修复的赔偿费

正确答案:查看最佳答案

第70题:采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有()。

A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标

B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会

C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰

D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价

E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审

正确答案:查看最佳答案

第71题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定，建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。

A.勘察

B.设计

C.采购

D.施工

E.试运行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。

第72题:工程地质勘察包括的工作内容有()。

A.选址勘察

B.详细勘察

C.水质勘察

D.环境勘察

E.施工勘察

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程地质勘察，包括选址勘察.初步勘察.详细勘察以及施工勘察。

第73题:合同主体的权利表现为()。

A.有权按照自己的意志作出某种行为

B.必须按照对方的要求不得作出某种行为

C.当权利受到侵害时要求法律保护

D.按照合同要求完成某种行为

E.强制对方作出某种合同内没有约定的行为

正确答案:查看最佳答案

第74题:(1)建设工程合同的特征有()。

A.合同主体的严格性

B.合同订立的短暂性

C.合同标的的特殊性

D.合同履行期限的长期性

E.合同形式的非要式性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程合同的特征。建设工程合同的特征包括:合同主体的严格性；(2)合同标的的特殊性；(3)合同履行期限的长期性；(4)计划和程序的严格性；(5)合同形式的特殊要求。参见教材P2～3。

第75题:如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程因保险事件的损害师，正确做法有()。

A.保险公司按投保的保险金额所占b百分比赔偿实际损失

B.分比赔偿实际损失b.损失赔偿的不足部分由保险事件的风险责任方负责赔偿

C.永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担

D.已完成工程损失由承包人承担

E.施工设备和进场材料损失由保险公司承担

正确答案:查看最佳答案

第76题:关于经评审的最低投标价法的说法，正确的有()。

A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标

B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在初步评审阶段

C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同

D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价

E.投标人可以低于成本的价格报价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，“评标价”仅是衡量投标书优劣的依据，定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。E项，如果评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

第77题:合同法规定，若先履行义务方有确切证据表明后履行义务方有()情形之一时，可以行使不安抗辩权。

A.未按合同约定办理保险

B.经营状况严重恶化

C.为了逃避债务转移财产或抽逃资金

D.丧失商业信誉

E.财务状况恶化，但提供了第三人的提保

正确答案:查看最佳答案

第78题:根据9部委于2007年颁发的《标准施工招标文件》，标准施工招标文件的组成包括()。

A.评标办法

B.投标人须知

C.发包人提供的资料

D.图纸

E.发包人要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C.E项属于标准设计施工总承包招标文件的组成。

第79题:分包商应立即执行的变更指令包括()的书面指令。

A.业主直接送达

B.工程师直接送达

C.工程师代表直接送达

D.承包商代表直接送达

E.经承包商代表确认工程师发布

正确答案:查看最佳答案