节选部分<<2023版新疆维吾尔自治区一级建造师法律法规真题库>>题型

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:关于留置的说法，正确的是()。

A.留置权属于债权

B.债权人不负责保管留置物

C.建设工程合同可以适用留置权

D.留置权基于法定而产生

正确答案:查看最佳答案

第1题:甲总承包单位将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙分包公司，且已征得建设单位同意。下列关于分包行为的说法正确的是()。

A.甲总承包单位必须报上级主管部门批准备案

B.建设单位必须与乙分包公司重新签订分包合同

C.乙分包公司应按照分包合同的约定对甲总承包单位负责

D.建设单位必须重新为乙分包工程办理施工许可证

正确答案:查看最佳答案

第2题:关于仲裁的说法，正确的是()。

A.没有仲裁协议或者仲裁协议无效的，法院对当事人的纠纷应当予以受理

B.对于仲裁协议有效的仲裁案件，法院仍具有管辖权

C.只要一方当事人申请仲裁，仲裁委员会都应当予以受理

D.仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷向法院起诉的，法院应当予以受理

正确答案:查看最佳答案

第3题:工程建设地方标准不得与国家标准和行业标准相抵触，未经()的工程建设地方标准，不得在建设活动中使用。

A.批准

B.登记

C.备案

D.审查

正确答案:查看最佳答案

第4题:关于“以行贿谋取中标”，说法正确的是()。

A.投标人在投标截止前书面声明，在原投标报价基础上再上下浮动2个点作为优惠，属于行贿谋取中标

B.投标人投标报价明显低于其成本的，属于行贿谋取中标

C.投标人在中标后向对交易有影响力的主管领导支付好处费，并以礼品入账的，属于行贿谋取中标

D.招标中，投标人员李某帮助招标代理机构领导的小孩赵某留学，属于李某个人行为，与投标无关

正确答案:查看最佳答案

第5题:下列责任种类中，属于行政处罚的是()

A.管制

B.赔偿损失

C.返还财产

D.罚款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:P45~46，A属于刑罚，BC属于民事责任，D属于行政处罚。民事责任.行政责任.刑事责任种类的区分，每年考1分。

第6题:《文物保护法》规定，不符合在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的相关规定是()。

A.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌

B.文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业

C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意

D.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的，必须市级以上人民政府批准，在批准前应当征得省级文物行政部门同意

正确答案:查看最佳答案

第7题:项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的()。

A.管理者

B.责任承担者

C.实施者

D.利益享有者

正确答案:查看最佳答案

第8题:在财产保险合同有效期内，保险标的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人()。

A.不能增加保险费，可以解除保险合同

B.不能解除保险合同，可以增加保险费

C.可以增加保险费，也可以解除保险合同

D.不能增加保险费，也不能解除保险合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是保险概述。

第9题:因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分价款不能协商一致的，可以参照()建设行政部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。

A.签约时的签约地时

B.履约时的签约地时

C.履约时的项目所在地时

D.签订建设工程合同时

正确答案:查看最佳答案

第10题:根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是()。

A.已经取得安全生产许可证

B.办理了工程质量监督手续

C.有满足施工需要的施工图样

D.已经取得规划许可证

正确答案:查看最佳答案

第11题:当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以()作为结算工程价款的依据。

A.承包商提交的结算书

B.人民法院的判决书

C.双方协商确定的和解协议

D.备案的中标合同

正确答案:查看最佳答案

第12题:关于规划许可证和施工许可证的领取，说法正确的是()。

A.以划拨方式取得土地后应当办理建设用地规划许可

B.申请领取施工许可证时，应当报送安全施工措施并进行审批

C.申请领取施工许可证前应当确定施工企业，可以直接发包的工程采用招标发包，可以邀请招标的采用公开招标，确定的施工企业无效

D.发证机关收到申请，发现申请人证明文件不全时，应当当场或5日内一次告知需要补正的全部内容

正确答案:查看最佳答案

第13题:以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准.核准.备案文件和国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市.县人民政府()领取建设用地规划许可证。

A.土地主管部门

B.建设行政主管部门

C.城乡规划主管部门

D.授权的镇人民政府

正确答案:查看最佳答案

参考解析:以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当持建设项目的批准.核准.备案文件和国有土地出让合同，向城市.县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。P51。

第14题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是()

A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算

B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持

C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算

D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的是同期同类贷款利率计息

正确答案:查看最佳答案

第15题:2011年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是()。

A.赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同

B.张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作

C.王先生于1989年进入乙国有企业工作，2008年3月，该企业改制，王先生已年满50岁

D.李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长

正确答案:查看最佳答案

第16题:根据《办法》，关于建设工程施工企业安全费用的说法，正确的是()。

A.各建设工程类别安全费用提取标准无差别

B.施工企业投标时，安全费用属于竞争性费用

C.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据

D.施工企业的安全费用可以用于租赁特种设备

正确答案:查看最佳答案

第17题:关于转代理的说法，正确是的是()

A.法定代理人死亡后可以转代理

B.复代理人和代理人均为被代理人选定

C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任

D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意

正确答案:查看最佳答案

第18题:关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确是()。

A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据

B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形

C.即使合同通过条款中有此约定，也不能作为结算依据

D.此约定即使写入合同中，也属于无效合同条款

正确答案:查看最佳答案

第19题:根据《保险法》的规定，投保建筑工程一切险的，保险人对()应负责赔偿。

A.盘点时发现的短缺

B.维修保养或正常检修的费用

C.设计错误引起的损失和费用

D.外力引起的机械或电气装置的本身损失

正确答案:查看最佳答案

第20题:根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，()应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。

A.工程项目部

B.施工企业

C.监理单位

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第21题:根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用()作为混凝土搅拌用水.养护用水.冲洗用水和部分生活用水。

A.地下水

B.市政自来水

C.雨水

D.中水

正确答案:查看最佳答案

第22题:关于对未成年工的特殊保护，下列表述不符合《劳动法》规定的是()。

A.不得安排未成年工从事矿山井下劳动

B.应当对未成年工定期进行健康检查

C.不得安排未成年工从事.有毒有害的劳动

D.不得安排未成年工从事高处.低温.冷水作业

正确答案:查看最佳答案

第23题:在招标投标中,关于履约保证金的说法，正确的是()。

A.招标文件中不得要求中标人提交履约保证金

B.履约保证金是为了保证中标人按照合同约定履行义务,完成中标项目而设立的

C.履约保证金的金额没有法律规定的限制,招标人可要求中标人提交任意金额的履约保证金

D.不鼓励施工企业以银行保函形式向建设单位提供履约担保

正确答案:查看最佳答案

第24题:劳动行政部门自收到集体合同文本之日起()内未提出异议的，集体合同即行生效。

A.5日

B.10日

C.15日

D.30日

正确答案:查看最佳答案

第25题:根据《建设工程安全生产管理条例》,在施工现场使用的装配式活动**,应当具有()

A.销售许可证

B.安装许可证

C.产品合格证

D.安全许可证

正确答案:查看最佳答案

第26题:甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了等级，乙将自己的土地使用权让给丙。

A.甲的地役权因办理等级而设立

B.乙转让土地使用权应经甲同意

C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意

D.甲的地役权对丙具有约束力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考察的是地役权，选项A地役权自合同生效时成立，选项B乙转让土地使用权不用经过甲同意，C选项，土地上已设立土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权的权力的，未经用益物权人同意，土地所有认不得设立地役权，即土地所有权人设立地役权需要经过乙同意，D选项。地役权与其他用益物权一并转让。部分转让的，转让部分涉及地役权的，转让供役地的，地役权对受让人具有约束力。

第27题:年2月1日，某建设单位领取了施工许可证。由于某种原因，工程不能按期开工。根据我国《建筑法》的规定，申请延期应在()前进行。

A.2013年3月1日

B.2013年4月1日

C.2013年5月1日

D.2013年8月1日

正确答案:查看最佳答案

第28题:关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是()。

A.安装器保险期限的其实或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。

B.安装工程一切险对就机械设备不负考核期的保险责任，但须承担起为秀气的保险责任。

C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限

D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在土地动工或用于保险工程的材料.设备运抵工地之时起始

正确答案:查看最佳答案

第29题:某建筑工程已经达到其设计使用年限，业主想继续使用，则()。

A.不能继续使用，必须拆除

B.继续使用即可

C.向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用

D.委托鉴定，重新界定使用期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察.设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固.维修等措施，重新界定使用期。

第30题:根据《担保法》,债务人不履行债务,债权人有留置权的是()。

A.施工合同

B.买卖合同

C.运输合同

D.租赁合同

正确答案:查看最佳答案

第31题:担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收手续办结前，不得变更注册到另一施工企业，除非()。

A.施工企业同意更换项目负责人

B.建设单位与施工企业产生了合同纠纷

C.因不可抗力暂停施工

D.建设单位同意更换项目负责人

正确答案:查看最佳答案

第32题:报据《建设工程安全生产管理条例》,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起15日内,将()报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.保证安全施工的措施

B.施工组织方案

C.拆除建筑物的措施

D.建设单位编制的工程概要

正确答案:查看最佳答案

第33题:53安装.拆卸施工起重机械,应当编制拆装方案.制定安全施工措施,并由()对现场实施全过程监督。

A.施工企业负责项目管理的技术负责人

B.监理单位负责安全的工程师

C.出租单位生产管理人员

D.安装.拆卸单位的专业技术人员

正确答案:查看最佳答案

第34题:甲将自己临街的房屋租给乙作商铺，合同约定租期为25年，在第20年租期届满时，甲提出终止租赁合同，乙可采取的正确做法是()。

A.要求甲继续履行合同

B.与甲协商续订租赁合同

C.要求甲赔偿损失

D.要求甲支付违约金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《合同法》规定，租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年。超过20年的，超过部分无效。租赁期间届满，当事人可以续订租赁合同。因此，本题中如果乙需要继续使用该房屋开展商业活动，就必须先与甲协商，续订租赁合同，且约定的租赁期限自续订之日起不得超过20年。

第35题:某工程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息,小区居民与该工程施工企业谈判,要求其停止夜问施工,并给予赔偿。该施工企业与小区居民之间债发根据是()

A.侵权

B.不当得利

C.无因管理

D.合同

正确答案:查看最佳答案

第36题:某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行仲裁裁决的说法中，正确的是()。

A.施工单位申请执行的期间为1年

B.申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级人民法院管辖

C.申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖

D.施工单位有权向人民法院申请执行

正确答案:查看最佳答案

第37题:关于定金的表述，不正确的是()。

A.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回

B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金

C.定金合同从合同成立之日起生效

D.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20％

正确答案:查看最佳答案

第38题:2011年4月10日，某公司的主要负责人张某在生产经营中未履行安全生产管理职责，导致生产安全事故的发生并受到刑事处罚。根据相关法律的规定，张某自刑罚执行完毕之日起()年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.8

B.7

C.6

D.5

正确答案:查看最佳答案

第39题:可撤销的合同，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起()内行使撤销权。

A.1年

B.2年

C.3年

D.4年

正确答案:查看最佳答案

第40题:某施工单位在土方挖掘施工作业过程中，发现了近代古墓葬，但考虑到发掘会影响工程正常工期，因此没有向文物主管部门报告，造成部分文物损害，则应对施工单位采取的处罚措施是()。

A.处以罚款

B.吊销资质证书

C.追究项目经理刑事责任

D.要求恢复文物原状

正确答案:查看最佳答案

第41题:下列己经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是()

A.《全国人民代表大会组织法》

B.《中华人民共和国国际法》

C.《中华人民共和国反垄断法》

D.《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法》

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《反垄断法》属干经济法。P2.

第42题:2月10日该施工企业与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。为保证工期,施工企业于4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因,工程实际开工日期为5月10日。该建筑工程一切险的保险生效日为()。

A.2014年2月10日

B.2014年4月20

C.2014年5月1日

D.2014年5月10日

正确答案:查看最佳答案

第43题:关于民事纠纷和解的说法去,正确的是()。

A.当事人达成和解协议的,进行中的诉讼程序自行终结

B.和解协议具有强制执行力

C.和解可以与仲裁.诉讼程序相结合

D.和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中

正确答案:查看最佳答案

第44题:承诺应当以通知的方式作出，但根据()除外。

A.要约人拒绝履行的

B.承诺人撤销承诺的

C.要约人撤销要约的

D.交易习惯或者要约表明可以通过行为作出承诺的

正确答案:查看最佳答案

第45题:某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款责任的是()

A.李某

B.施工企业

C.李某所属施工企业项目经理部

D.施工企业法定代表人

正确答案:查看最佳答案

第46题:下列关于工程承包活动相关连带责任的表述中，正确的是()。

A.联合体承包工程其成员之间的连带责任属约定连带责任

B.如果分包单位是经业主认可的，总包单位对其过失不负连带责任

C.工程总分包单位之间的连带责任是法定连带责任

D.负有连带责任的每个债务人，都负有清偿部分债务的义务

正确答案:查看最佳答案

第47题:关于合同变更的叙述中，不正确的是()。

A.当事人对合同的内容协商一致，可以变更合同

B.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定已变更

C.合同变更须遵循法定的程序

D.如果双方当事人就变更事项达成一致意见，则变更后的内容取代原合同的内容，当事人应当按照变更后的内容履行合同

正确答案:查看最佳答案

第48题:某施工企业与李某协商解除劳动合同，李某在该企业工作了2年3个月，在解除合同前12个月李某月平均工资为6000元。根据《劳动合同法》，该企业应当给予李某经济补偿()。

A.6000元

B.12000元

C.15000元

D.18000元

正确答案:查看最佳答案

第49题:甲公司连续与乙公司签订了三份钢筋买卖合同，并按照合同的约定分别向乙公司的三个子公司发送了货物，但乙公司及其三个子公司一直未支付货款。关于本案支付货款主体的说法，正确的是()。

A.甲公司只能要求乙公司的三个子公司付款，无权要求乙公司付款

B.甲公司只能要求乙公司付款，无权要求乙公司的三个子公司付款

C.甲公司有权要求乙公司及其三个子公司对所欠货款承担连带责任

D.甲公司有权要求乙公司付款，并要求其三个子公司承担补充付款责任

正确答案:查看最佳答案

第50题:根据《建造师执业资格制度暂行规定》的规定，建造师的执业范围不包括()。

A.担任建设工程项目施工的项目经理

B.从事其他施工活动的管理工作

C.法律.行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

D.施工企业法定代表人

正确答案:查看最佳答案

第51题:关于工程建设中民事责任承担的说法,正确的是()。

A.发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格

B.承担民事责任的方式多样,可以单独适用,也可以合并适用

C.施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提

D.罚款是民事责任的承担方式之

正确答案:查看最佳答案

第52题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用.工期和利润的承担原则是()。

A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用建设单位承担延误的工期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

第53题:甲乙双方签订的合同中约定了违约金为3万元，同时乙方要求甲方支付4万元定金。如果乙方违约，甲方()。

A.只能要求乙方返还4万元定金

B.只能要求乙方支付3万元违约金

C.要求乙方支付3万元违约金并双倍返还定金

D.只能要求乙方支付3万元违约金或双倍返还定金

正确答案:查看最佳答案

第54题:下列行为中不符合承揽合同特征的是()。

A.承揽人应当以自己的设备，技术和劳动力完成所承揽的工作

B.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的

C.承揽人独立完成合同义务，不受定作人的指挥管理

D.承揽人不得将承揽的主要工作交由第三人完成

正确答案:查看最佳答案

第55题:关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是()

A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案

B.施工企业应当在开工日3日前通知管道所属单位

C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式

D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导

正确答案:查看最佳答案

第56题:根据《建筑工程施工转包违法等违法行为认定查处管理办法(试行)》，关于对个人挂靠行为处罚的说法，正确的是()。

A.有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册

B.处以一定比例的罚款

C.不得再担任项目负责人

D.造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5年以后可以重新注册

正确答案:查看最佳答案

第57题:关于中标人确定范围的表述不正确的是()。

A.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人

B.招标人可以在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人

C.依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

D.排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人

正确答案:查看最佳答案

第58题:下列不属于工程建设强制性标准条文的是直接涉及()方面的。

A.安全

B.能源

C.环境

D.卫生

正确答案:查看最佳答案

第59题:在建设工程知识产权侵权的民事责任中,确定赔偿损失数额,首选的方法是()。

A.参照该知识产权许可使用费的数额合理确定

B.由人民法院确定给予一定数额的赔偿

C.按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定

D.按照侵权人因侵权所获得的利益确定

正确答案:查看最佳答案

第60题:关于法人资格取得的叙述，不正确的是()。

A.有独立经费的机关从成立之日起，具有法人资格

B.依法需要办理法人登记的，经核准登记，取得法人资格

C.具有法人条件的社会团体，一律经核准登记之日起，具有法人资格

D.具有法人条件的事业单位，依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有法人资格

正确答案:查看最佳答案

第61题:继续履行是一种违约后的补救方式，但它不能与下列方式中的()并用。

A.违约金

B.采取补救措施

C.定金

D.解除合同

正确答案:查看最佳答案

第62题:根据《招标标投标违法行为公告暂行办法》，关于招标违法行为记录公告的说法，正确的是()。

A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月，公告期限为6个

B.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公关平台上予以声明

C.被告的招标投标当事人人为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在做出答复前停止对违法行为记录的公告。

D.行政处理决定在行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告

正确答案:查看最佳答案

第63题:根据建筑节能的有关规定合同约定由建设单位采购墙体材料.保温材料.门窗.采暖制冷系统和照明设备的,建设单位应当保证其符合()要求。

A.企业标准

B.地方标准

C.施工图设计文件

D.建筑节能任意性标准

正确答案:查看最佳答案

第64题:关于工程建设中民事责任承担的说法,正确的是()。

A.发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格

B.承担民事责任的方式多样,可以单独适用,也可以合并适用

C.施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提

D.罚款是民事责任的承担方式之

正确答案:查看最佳答案

第65题:我国现行强制性标准未对某工程项目结构构件检测要求作规定，建设单位要求采用国际标准，则建设单位应当就该标准向国务院建设行政主管部门或者国务院有关行政主管部门()。

A.审查

B.审批

C.登记

D.备案

正确答案:查看最佳答案

第66题:甲向乙借款20万元，借期1年，月利率3%0到了还款期限，甲归还乙21.2万元，利息按照央行同类贷款利率记取(月利率0.5%)，比约定利息减少了6.0万元。乙就此事向法院起诉。法院予以保护的利息最高金额为()。

A.1.2万元

B.4.0万元

C.4.8万元

D.7.2万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》规定，民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，但最高不得超过银行同类贷款利率的4倍，超出部分的利息不予保护。因此，法院予以保护的利息最高金额为:20×4×0.5%×12=4.8万元。

第67题:下列关于工程质量保证金的说法，正确的有()。

A.保修期到期后，承包人可以向发包人请求返还质量保证金

B.质量保证金不得超过合同总额的5%

C.缺陷责任期和保修期的法律含义相同

D.承包人已提交履约保证金的，发包人不得同时预留质量保证金

正确答案:查看最佳答案

第68题:关于施工企业资质证书的申请.延续和变更的说法，正确的是()。

A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制

B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，不必重新核定建筑业企业资质等级

C.被撤回建筑业企业资质的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请

D.资质许可机关逾期为做出资质准予延续决定的，视为准予延续

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工企业资格证书的申请.延续和变更。选项A增项申请，也应当申请最低等级。选项B，施工企业发生合并需继承原建筑企业的资质的，余姚重新核定建筑企业资质等级。选项C，被撤回建筑企业资质的企业，可以在资质被撤回后3个月内，向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请。

第69题:关于建设用地使用权流转.续期和消灭的说法，正确的是()。

A.建设用地使用权流转时附着于该土地上的建筑物.构筑物及附属设施应一并处分

B.建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过50年

C.建设用地使用权期间届满的，自动续期

D.建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:下列关于法人.法定代表人说法，正确的是()。

A.法人必须能够独立承担民事责任

B.非营利法人不能向出资人或会员分配利润

C.特别法人包括机关法人.事业法人

D.法定代表人不当执行职务造成他人损害的，由法人承担

E.公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人

正确答案:查看最佳答案

第71题:根据《仲裁法》，仲裁裁决可能被撤销的情形有()。

A.仲裁委员会裁决的事项超出仲裁协议约定的范围

B.仲裁委员会被撤销

C.双方当事人均对仲裁裁决不服

D.重大案件适用了独任庭审理

E.仲裁委员会依据伪造的证据做出的裁决

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应在施工现场()设置明显的安全警示标志。

A.楼梯口

B.配电箱

C.塔吊

D.基坑底部

E.施工现场出口处

正确答案:查看最佳答案

第73题:关于仲裁开庭与裁决的说法,正确的有()

A.当事人协议不开庭的,仲裁庭可以根据仲裁申请书.答辩书以及其他材料作出裁决

B.被申请人在开庭审理时末经仲裁庭许可中途退庭的,仲裁庭不可缺席审理并作出裁决

C.仲裁裁决是由仲裁庭作出的具有强制执行效力的法律文书

D.仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区均可得到承认和执行

E.申请仲裁裁决强制执行时效的中断适用法律有关诉讼时效中断的规定

正确答案:查看最佳答案

第74题:建设工程施工常用的担保种类有()。

A.施工投标保证金

B.施工合同履约保证金

C.工程款支付担保

D.预付款担保

E.价款结算担保

正确答案:查看最佳答案

第75题:根据《劳动合同法》，劳动者有下列情形之一，用人单位可以解除劳动合同的是()。

A.劳动者不能胜任工作

B.劳动者在试用期内不符合录用条件

C.劳动者严重违反用人单位的规章制度

D.劳动者被依法追究刑事责任

E.劳动者患病

正确答案:查看最佳答案

第76题:某工程项目施工过程中发生了不可抗力，工程受到了损害，则构成施工单位免责的条件包括()。

A.在合理期限内提供证明

B.不能履行义务方应及时通知对方

C.免责程度限于不可抗力的影响程度

D.受损害方没有及时采取补救措施而使损害扩大的部分

E.因施工单位责任迟延履行义务期间发生不可抗力使对方受到的损害

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的规定，工程质量不良行为的认定标准包括()。

A.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的

B.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的

C.未对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料取样检测的

D.未对建筑材料.建筑构(配)件.设备和商品混凝土进行检测的

E.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

正确答案:查看最佳答案

第78题:某公司将其所有的一处房产出租后，因资金紧张又将该房产抵押给银行以获取贷款。当银行借款偿还期届满时，该公司因无力清偿，便将该房产作价折抵给银行。银行在获得该房产所有权后决定自行处置，故向原承租人发出解除租赁合同的书面通知。但原承租人认为租赁合同尚未到期，因而拒绝搬出。对此，下列表述中合理的说法是()。

A.银行无权解除租赁合同

B.抵押厂房的行为无效

C.银行有权解除租赁合同

D.该公司有权抵押房产

E.原承租人有权继续使用房屋直到租赁期满

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《物权法》第190条规定，“订立抵押合同前抵押财产已出租的，原租赁关系不受该抵押权的影响。”因此，本题中某公司对房产的租赁行为和抵押行为有效，且租赁权设定于抵押权之前，银行无权解除租赁合同，原承租人有权继续使用该房屋，直到租赁期满为止。

第79题:关于买卖合同的说法，正确的有()。

A.标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有

B.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买

C.买受人已经支付标的物总价款的75%以上的，出卖人无权要求取回标的物

D.因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物

E.标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间

正确答案:查看最佳答案

第80题:根据《建设工程质量检测管理方法》,关于建设工程质量检测的说法,正确的有()

A.检测机构和检测人员不得推荐或监制建筑材料.构配件和设备

B.检测机构的资质分为综合检测资质和专项检测资质

C.检测机构不得转包检测业务

D.质量检测业务应当由施工企业书面委托具有相应资质的检测机构进行

E.利害关系人对检测结果有争议的,由双方共同认可的检测机构复检,复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案

正确答案:查看最佳答案

第81题:关于质量保证责任的说法,正确的有()。

A.因建设单位错误管理造成的质量缺陷，由施工企业负责维修和承担费用

B.质量保修有保修期限和保修范围的双重约束

C.因地震.台风.洪水等原因造成的永久工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由建设单位承担

D.建设工程质量保证金是从建设单位应付的工程款中预留的资金

E.缺陷责任期内预留质量保证金的，施工企业履行合同约定的责任，到期后施工企业可以向建设单位申请返还质量保证金

正确答案:查看最佳答案

第82题:下列有关应急救援预案的规定，正确的是()。

A.施工单位应组织专家对本单位的应急预案进行评审

B.专项应急预案应当规定应急指挥组织机构与职责及应急预案体系.事故风险描述

C.按照分级属地原则，向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案

D.可分为综合应急预案.专项应急预案和现场处置方案

E.每年至少组织一次综合应急预案演练和专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练

正确答案:查看最佳答案

第83题:关于安全专项施工方案审核的说法，正确的有()。

A.专项方案应当由施工企业技术部门组织本企业施工技术.安全.质量等部门的专项技术人员进行审核

B.专项方案经审核合格的。由施工企业安全部门负责人签字

C.实行施工总承包的，专项方案应当由总承包企业技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字

D.不需专家论证的专项方案，经施工企业审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字延课手续

E.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工企业组织召开专家论证会。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是安全专项施工方案的审核。专项方案应当由施工企业技术部门组织本企业施工技术.安全.质量等部门的专项技术人员进行审核，专项方案经审核合格的。由施工单位技术部门负责人签字。实行施工承包的，专项方案应当由总承包企业技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字，不需专家论证的专项方案，经施工企业审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字，超过一定规模的危险性较大的分项工程专项方案应当由施工企业组织召开专家论证会。

第84题:根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任终究暂行办法》，下列人员中，属于五方责任主体项目负责人的有()。

A.建设单位项目负责人

B.监理单位负责人

C.勘察单位项目负责人

D.施工单位项目经理

E.造价单位项目负责人

正确答案:查看最佳答案

第85题:行政机关的行政行为具有的特点是()。

A.行政行为是执行法律的行为

B.行政行为具有一定的裁量性

C.行政行为是以国家强制力保障实施的，带有强制性

D.行政行为以无偿为原则，以有偿为例外

E.行政行为双方的法律地位平等

正确答案:查看最佳答案

第86题:根据《担保法》,下列主体可以作为保证人的有()。

A.某公司的职能部门

B.某市人民法院

C.某有限责任公司

D.自然人孙某

E.某建筑大学

正确答案:查看最佳答案

第87题:下列关于著作权说法正确的是()。

A.著作权是随作品的创作完成而自动产生

B.著作权的客体是作品，在工程建设领域主要包括文字作品.建筑作品.图形作品

C.单位作品的著作权完全归单位所有

D.一般情况下，职务作品的著作权由作者享有

E.受委托创作的作品，著作权归委托人所有

正确答案:查看最佳答案

第88题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，下列说法正确的有()。

A.危大工程实行分包的，专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制。

B.危大工程应急抢险结束后，施工单位应当组织勘察.设计.施工.监理等单位制定工程恢复方案，并对应急抢险工作进行后评估

C.专家论证会后，应当形成论证报告，对专项施工方案提出通过.修改后通过或者不通过的一致意见

D.专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底

E.施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认

正确答案:查看最佳答案

第89题:当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩中，不能得到法院支持的请求权有().

A.延付或拒付租金请求权

B.寄存财务被丢失的赔偿请求权

C.兑付国债本息请求权

D.基于投资关系产生的缴付出资请求权

E.支付工程款请求权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是不适用于诉讼时效的情形:支付存款本息请求权；兑付国债.金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权；基于投资关系产生的缴付出资请求权；其他依法不适用诉讼时效规定的债权请求权。

第90题:根据《合同法》，下列关于承诺的说法，正确的是()。

A.承诺的通知到达要约人时合同成立

B.承诺通知一经发出不得撤回

C.承诺可对要约的内容作出实质性变更

D.承诺的内容应当与要约的内容一致

E.受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约

正确答案:查看最佳答案

第91题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,发包人的下列行为中,造成建设工程质量缺陷,应承担过错责任的有()。

A.提供的设计有缺陷

B.提供的建筑材料不符合强制标准

C.指定购买的建筑构配件不符合强制标准

D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程

E.直接指定分包人分包专业工程

正确答案:查看最佳答案

第92题:总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故，则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有()。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理

C.总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任

D.专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任

E.分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务

正确答案:查看最佳答案

第93题:关于地役权,下列表述正确的是()。

A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同

B.地役权合同应包括解决争议的方法

C.地役权自地役权合同签订时设立

D.地役权自地役权合同生效时设立

E.未经登记,不得对抗善意第三人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:第一章第4节建设工程物权制度P21

第94题:关于建筑业企业资质法定条件的说法,正确的有()。

A.有符合规定的净资产

B.必须自行拥有一定数量的大中型机械设备

C.企业净资产以企业申请资质前3年总资产的平均值为准考核

D.除各类别最低等级资质外,取消关于注册建造师等人员的指标考核

E.有符合规定的，已完成工程业绩

正确答案:查看最佳答案

第95题:在某大型基础设施工程的招标投标活动中，存在下列现象，其中属于投标人与招标人串通投标的行为有()。

A.招标人直接或间接向某投标人透露标底

B.招标人组织投标人踏勘项目现场并回答投标人的提问

C.招标人在开标前，开启了标书，并将投标情况透露给了某投标人

D.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便

E.招标人授意投标人撤换.修改投标文件

正确答案:查看最佳答案

第96题:根据《劳动合同法》，用人单位在招用劳动者以及订立劳动合同时，下列说法正确的是()。

A.可以订立无终止时间的劳动合同

B.可以要求劳动者提供担保

C.可以向劳动者收取适当入职保证金及扣押证件

D.可以约定竞业限制条款

E.可以约定专业技术培训服务违约金

正确答案:查看最佳答案

第97题:有效的仲裁协议必须同时具有下列内容()

A.选定的仲裁委员会

B.仲裁事项

C.仲裁地点

D.选定的仲裁员

E.请求仲裁的意思表示

正确答案:查看最佳答案

第98题:申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议，关于该行政复议的说法，正确的有()。

A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议

B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议

C.申请人申请行政复议不可以口头申请

D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请

E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查，决定是否受理

正确答案:查看最佳答案

第99题:《安全生产法》规定，施工从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素的，应当立即向()报告。

A.特种设备安全监督管理部门

B.安全生产许可证颁发管理机关

C.现场安全生产管理人员

D.本单位负责人

E.公安消防机构

正确答案:查看最佳答案