节选部分<<2023版青海省二级注册建造师答题>>题型

考试加油!亲爱的朋友，平和一下自己的心态，控制自己的情绪，以平常心态应考，考完一门忘一门，让自己尽量放松，好好休息。希望你一举通过喔!总结的来说，许多人都在找"2023版青海省二级注册建造师答题"，博曾经说过，一次失败，只是证明我们成功的决心还够坚强。 维我们希望诸位也能好好地体会这句话。 我们希望诸位也能好好地体会这句话。 总结的来说，学习好似一片沃土，只要辛勤耕耘，定会有累累的硕果；如若懒于劳作，当别人跳起丰收之舞时，你已是后悔莫及了。能那么认真找到这个页面的呢，是十分值得表扬的，那开始我们就来看资料吧！

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:承担文物保护单位的()工程，必须同时取得文物行政主管部门发给的相应等级的文物保护工程资质证书和建设行政主管部门发给的相应等级的资质证书。

A.修缮.迁移.重建

B.零星修补

C.清洗

D.保护范围内的挖掘作业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承担文物保护单位的修缮.迁移.重建工程，必须同时取得文物行政主管部门发给的相应等级的文物保护工程资质证书和建设行政主管部门发给的相应等级的资质证书。D项，在文物保护单位的保护范围内不由进行许暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意;

第1题:某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000T钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则()。

A.施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责

B.供应商应向施工单位承担违约责任

C.供应商应向贸易公司承担违约责任

D.施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:出卖人有按照合同约定交付标的物的义务，未按合同执行的，将追究其违约责任。施工单位与供应商之间无合同关系不可追究其法律责任。

第2题:甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是()。

A.乙承担损失

B.甲可根据实际情况部分接收

C.甲拒绝接收，应承担违约责任

D.双方合同已变更，乙送货构成违约

正确答案:查看最佳答案

参考解析:买卖合同是诺成合同，双方当事人意思表达一致即可成立，已交付水泥属于履行合同，而甲拒绝接受则属于违约。合同变更的内容必须明确约定，如果当事人对于变更的内容约定不明确，则将被推定为未变更，任何一方当事人均不得要求对方履行约定不明确的变更内容。

第3题:外商投资建筑业企业中的专业承包二级资质，由()设立批准，由()进行资质批准。

A.国家工商总局;国务院建设行政主管部门

B.国务院外经贸管理部门;国家工商总局

C.省级工商部门;省级建设行政主管部门

D.省级外经贸管理部门;省级建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是外商投资建筑业企业的规定。设立批准与资质批准分别由对外贸易经济管理部门和建设主管部门管理，非工商部门。

第4题:关于法人在建设工程中的地位的说法,正确的是()

A.建设单位应当具备法人资格

B.建设工程中的法人可以不具有民事行为能力

C.非营利法人可以成为建设单位

D.建设单位应当独立承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错，建设单位也可能是没有法人资格的其他组织；B错，法人在建设工程中的地位，表现在其具有民事权利能力和民事行为能力依法独立享有民事权利和承担民事义务，方能承担民事责任；D错，建设单位应当有能力承担民事责任，可以自己独立承担，也可以和别人一起承担。

第5题:根据《绿色施工导则》，施工现场500KM以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的()以上。

A.50%

B.60%

C.80%

D.70%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工现场500KM以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的70%以上。P190

第6题:关于工程建设强制性标准实施的说法，正确的是()。

A.强制性国家标准发布后实施前，企业应当继续执行原强制性国家标准

B.建设工程设计文件中可能影响建设工程质量和安全且无国家技术标准的新材料，一律不得使用

C.工程建设标准批准部门应当将强制性标准监督检查结果在一定范围内公告

D.工程建设中采用国际标准，而现行强制标准未作规定的，建设单位应当向省级住房城乡建设部门备案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误，强制性国家标准发布后实施前，企业可以选择执行原强制性国家标准或者新强制性国家标准；B错误，建设工程勘察.设计文件中规定采用的新技术.新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验.论证，出具检测报告，并经国务院有关主管部门或者省.自治区.直辖市人民政府有关主管部门组织的建设工程技术专家委员会审定后，方可使用；D错误，工程建设中采用国际标准或者国外标准，而现行强制性标准未作规定的，建设单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关主管部门备案。

第7题:某高层建筑在地下桩基施工中，基坑发生坍塌，造成10人死亡，直接经济损失900余万元;本次事故属于()。

A.重大事故

B.特别重大事故

C.较大事故

D.一般事故

正确答案:查看最佳答案

参考解析:造成10人死亡，直接经济损失900余万元的建设安全事故属于重大事故;国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级:特别重大事故——造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故;重大事故——造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;较大事故——造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;一般事故——造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

第8题:《**市建筑市场管理条例》所属的法的形式是()。

A.法律

B.行政法规

C.地方性法规

D.部门规章

正确答案:查看最佳答案

参考解析:地方性法规的的判断技巧一般为《XX(地方)XX条例》，《天津市建筑市场管理条例》所属的法的形式是地方性法规。

第9题:页从中止诉讼时效的原因消除之日起，诉讼时效期间()计算。

A.不再

B.重新

C.继续

D.单独

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《民法通则》第139条规定，在诉讼时效期间的最后六个月，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止诉讼时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。

第10题:关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是()

A.超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为并降低资质等级

B.将承包的工程转包的，责令改正并没收违法所得

C.未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处以罚款;有违法所得的，予以没收

D.允许他人以本企业名义承揽工程的，没收违法所得并处以罚款和吊销资质证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工企业资质违法行为应承担的主要法律责任。选项A是可以处以降低资质等级;选项B正确表述应当为，有违法所得，予以没收;选项D应当是情节严重的情况下，才给予吊销资质证书的处罚。

第11题:某住宅小区施工时，承包方发现设计图纸结构尺寸部分存在错误，承包方正确的做法是()。

A.仍按图纸施工

B.按经验继续施工

C.由施工单位技术人员修改图纸

D.向相关单位及时提出修改建议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中确实存在差错，有义务及时向设计单位提出，避免造成不必要的损失和质量问题。

第12题:下列关于建设单位质量责任和义务的表述，错误的是()。

A.建设单位不得将建设工程肢解发包

B.建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标

C.建设单位不得任意压缩合同工期

D.涉及承重结构变动的装修工程施工前，只能委托原设计单位提交设计方案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案;没有设计方案的，不得施工。

第13题:关于劳动合同效力的说法，正确的是()。

A.用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效

B.存在用人单位免除自己的法定责任，排除劳动者权利条款的，劳动合同全部无效

C.用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同

D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间

正确答案:查看最佳答案

参考解析:用人单位如果变更名称.法定代表人.主要负责人或者投资人等事项，不影响劳动合同的履行。用人单位发生合并或者分立等情况，原劳动合同继续有效，劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以最后一方签字或者盖章的时间为准。

第14题:根据《消防法》和《食品安全法》，关于施工现场违法行为应承担法律责任的说法，正确的是()。

A.埋压.*占.遮挡消火栓或者占用防火间距的，处以罚款

B.进货时未查验许可证和相关证明文件的，给予警告并处以罚款

C.未按规定要求贮存.销售食品或者清理库存食品的，罚款并责令停产停业

D.故意破坏或者伪造火灾现场尚不构成犯罪的，拘留并可处以罚款

正确答案:查看最佳答案

第15题:行政责任的承担方式包括行政处罚和()。

A.行政复议

B.行政处分

C.行政赔偿

D.行政许可

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程行政处罚的种类及承担方式。行政责任的承担方式包括行政处罚和行政处分。

第16题:根据《建筑市场信用管理暂行办法》，不良信用信息公开期限一般为()。

A.3个月至1年

B.1年至3年

C.6个月至3年

D.3年至5年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不良信用信息公开期限一般为6个月至3年，并不得低于相关行政处罚期限。

第17题:下列关于联合体承包工程，表述正确的是()。

A.联合体组成独立法人

B.联合体中标的，应资质高的一方与招标人签订合同

C.联合体中各单位资质等级不同时，应以资质等级高的单位的业务许可范围承包工程

D.联合体各方对承包合同的履行承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由两个以上具备承包资格的单位可共同组成非法人的联合体。《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。《建筑法》也规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。故选项D正确。

第18题:王某与用人单位发生劳动争议，要求补发所扣工资，并继续履行劳动合同，为此，王某应采取的措施是()。

A.向人民法院提起诉讼

B.向劳动争议仲裁委员会申请仲裁

C.向政府信访部门投诉

D.向劳动监察部门提起行政诉讼

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《劳动法》规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解.仲裁.提起诉讼，也可以协商解决。因此，王某应向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，当事人申请仲裁无须双方达成一致协议，只要一方申请，仲裁委员会即可受理。故选项B正确。

第19题:在下列情形中，代理人应向被代理人承担民事责任的有()。

A.在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的

B.经追认的越权代理行为

C.委托书授权不明的代理行为

D.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A选项是属于代理人与第三人共同向被代理人承担责任的情形;B选项，代理行为经追认为有权代理，不需向被代理人承担责任;CD选项是被代理人和代理人向第三人承担责任的情形。

第20题:关于建设单位安全责任的说法，正确的是()

A.编制工程概算时，确定工程安全生产费用

B.工程开工前，审查施工企业的安全技术措施

C.工程开工前，负责项目的安全技术交底

D.对特殊结构的建设工程，提出保障安全施工的措施建议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B项错误，为监理单位责任。C.D项错误，为设计单位责任。

第21题:施工人员对涉及结构安全的试块，应当现场采样并提交检测，负责见证监督的单位是()。

A.设计单位或者监理单位

B.建设工程质量监督机构或者监理单位

C.施工图审查机构或者建设单位

D.监理单位或者建设单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:见证取样和送检，是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下，由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块.试件和材料在现场取样，并送至具有法定资格的质量检测单位进行检测的活动。

第22题:关于建设工程质量保修书，正确的是()。

A.施工单位应当在提交竣工结算报告时向建设单位出具质量保修书

B.质量保修书中应当明确工程保修范围.保修期限和保修责任

C.质量保修书规定的保修期限与法定期限不一致的，按照法定期限保修

D.房屋建筑的地基基础和主体结构工程，其保修期为50年

正确答案:查看最佳答案

第23题:某建设工程施工招标，甲公司中招后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙施工过程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。关于向建设单位承担赔偿责任的说法，正确的是()。

A.甲.乙承担连带赔偿责任

B.建设单位与甲有合同关系，应由甲承担赔偿责任

C.乙为实际施工人，应由乙承担赔偿责任

D.甲和乙承担按份赔偿责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包单位对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。

第24题:赵某跟随同乡的包工头周某进城务工两年。现赵某欲对拖欠其工资3万元的包工头周某提起诉讼，以下说法正确的是()。

A.此案应由中级人民法院管辖

B.此案应由赵某住所地人民法院管辖

C.此案应由周某住所地人民法院管辖

D.此案应由周某租住房屋所在地人民法院管辖

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖。其中，公民的住所地是指该公民的户籍所在地。经常居住地是指公民离开住所至起诉时已连续居住满1年的地方，但公民住院就医的地方除外。

第25题:根据《安全生产法》，对于未真实记录安全生产教育和培训情况的生产经营单位可以()。

A.给予警告

B.吊销营业执照

C.责令限期改正

D.降低资质等级

正确答案:查看最佳答案

参考解析:此种情况应责令限期整改，可以处五万元以下的罚款;逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款。

第26题:关于留置的说法，正确的是()。

A.留置的标的是不动产

B.不转移对物的占有是留置与质押的显著区别

C.留置权人负有妥善保管留置财产的义务

D.置物留置期间债权人不能与债务人协议处理留置物

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是留置权。留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权以该财产折价或者以变卖.拍卖该财产的价款优先受偿的担保方式。

第27题:施工企业项目经理部经营活动的法律后果由()。

A.项目经理承担

B.企业法人承担

C.企业法定代表人承担

D.项目经理部与企业法人共同承担

正确答案:查看最佳答案

第28题:甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备，次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲.乙.丙之间的合同效力的说法，正确的是()。

A.甲与乙.丙之间的合同均有效

B.甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效

C.甲与乙.丙之间的合同均无效

D.甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是物权的设立.变更.转让.消灭和保护。甲与乙，甲与丙之间的合同均是有效的，但由于甲丙之间交付了设备，根据《物权法》，动产物权权的设立和转让，自交付时发生效力。因此甲丙之间已转让了物权，但并不等于甲乙之间的合同失效。正确的处理是，甲乙之间已转让物权，所以设备归丙所有，但甲乙之间合同有效，根据此合同，甲向乙承担违约责任。

第29题:下列需要申领施工许可证的是()。

A.开工报告已获得批复

B.某工厂建设食堂，建筑面积280平方米

C.军队建设宿舍，建筑面积3000平方米

D.学校建设教学楼，建筑面积3000平方米

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工许可证和开工报告的适用范围。无需申领施工许可证的工程类型有如下五类:限额以下的小型工程(投资额在30万元以下或建筑面积在300平方米以下的建筑工程);抢险救灾及其他临时性房屋建筑等工程;农民自建低层住宅;军用房屋建筑;按规定领取施工报告的工程。

第30题:下列合同各项内容中，不属于合同主要条款的是()

A.价款或者报酬

B.保险条款

C.履行期限.地点.和方式

D.当事人的名称

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程施工合同的法定形式和内容。保险条款不属于合同的主要条款。P106

第31题:施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中该律师享有代理权的是()。

A.放弃诉讼请求

B.与对方当时进行和解

C.提起上诉

D.提供证据

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《民事诉讼法》规定，()“诉讼代理人代为承认.放弃.变更诉讼请求，进行和解.提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权”。针对实践中经常出现的授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情形，最高人民法院还特别规定，在这种情况下不能认定为诉讼代理人已获得特别授权，即诉讼代理人无权代为承认.放弃.变更诉讼请求，进行和解.提起反诉或者上诉。

第32题:某市质量监督站一科长李某因涉嫌制假被公安机关拘留.处以5000元罚款，没收其全部违法所得财产。市质量监督站知道此事后将李某开除，李某不服公安机关和质量监督站的做法，就以下事项提出行政复议，其中超出行政复议范围的事项是()

A.被拘留

B.被罚款5000元

C.被质量监督站开除

D.被没收违法所得

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是行政复议的范围，受理和复议决定，质量监督站对内的处理不能提起行政复议，参见教材P335

第33题:下列事项中，属于专利权保护对象的是()。

A.施工企业的名称成标志

B.施工企业编制的投票文件

C.施工企业编制的施工方案

D.施工企业发明的新技术

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程知识产权的常见种类。专利权保护对象有发明.实用新型.外观设计。选项A是商标权;选项B和选项C是著作权。

第34题:(1)下列事项中，属于施工生产安全事故调查组职责的是()。

A.查明事故发生的间接经济损失

B.追究责任人的法律责任

C.提交事故调查报告

D.提出对受伤人员的赔偿方案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事故调查组履行下列职责:查明事故发生的经过.原因.人员伤亡情况及直接经济损失;(2)认定事故的性质和事故责任;(3)提出对事故责任者的处理建议;(4)总结事故教训，提出防范和整改措施;(5)提交事故调查报告。P247

第35题:施工合同履行过程中场中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是()。

A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误

B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误

C.施工企业的设备损坏，导致工期延误

D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在合同履行过程中，()如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的《合同法》仅承认不可抗力为法定的免责事由。《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

第36题:建设工程发生质量事故，有关单位应当在规定的时限内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。规定的时限为()。

A.6小时

B.12小时

C.24小时

D.48小时

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。故选项C正确。

第37题:关于施工许可的说法，正确的是()。

A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管部门

B.农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证

C.限额以下小型工程应当申请取施工许可证

D.施工分包合同签订后，申请领取施工许可证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《建筑法》的规定，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程，可以不申请办理施工许可证。据此，《建筑工程施工许可管理办法》规定，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。省.自治区.直辖市人民政府住房城乡建设主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院住房城乡建设主管部门备案。P46

第38题:注册建造师担任施项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续办结前,可以变更注册至另一个企业的情形是()。

A.同一工程分期施工

B.发包方同意更换项目负责人

C.承包方同意更换项目负责人

D.停工超过120天承包方认为需要调整的

正确答案:查看最佳答案

第39题:依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，()。

A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任

B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任

C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任

D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程保证担保的方式和责任。保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任。

第40题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，下列施工企业的违法行为中，属于应当撤销安全生产许可证的是()。

A.冒用安全生产许可证的

B.安全生产许可证未办理延期手续继续从事施工活动的

C.使用伪造的安全生产许可证的

D.以贿赂手段取得安全生产许可证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑施工企业以欺骗.贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证，3年内不得再次申请安全生产许可证。

第41题:下列关于噪声污染防治的说法中，错误的是()。

A.因生产工艺上要求可以在夜间连续作业

B.因燃气管道抢修.抢险作业可以在夜间连续作业

C.特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明

D.施工过程中可能产生环境噪声污染的，施工单位应在开工15日以前向建设主管部门申报

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修.抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。D选项应向环境保护行政主管部门申报。

第42题:关于代理的说法，正确的是().

A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任

B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人

C.作为委托人的法人.非法人组织终止的，委托代理终止

D.表见代理是有权代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误，代理人对第三人的选任/指示承担责任；B错误，数人为同一代理事项的代理人的，应共同行使代理权；D错误，实质是无权代理。

第43题:关于中标人法律责任的说法，正确的是()。

A.中标人将中标项目的部分主体分包给他人的，可以责令停止整顿或吊销营业执照

B.中标人无正当理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退还

C.中标人不履行合同的，履约保证金不予退还，还应赔偿与履约保证金等额的损失

D.中标人严重违反合同义务的，取消其5年内参加依法必须进行招标项目的投标资格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。

第44题:某开发商以A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保近期还款，此担保方式属于()

A.保证

B.质押

C.抵押

D.留置

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是抵押权，抵押是指债务人或第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债券的担保。债务人不履行债务时，债券人有权以该财产折价或者以拍卖，变卖该财产的价款优先受偿的担保方式。参见教材P31-32

第45题:关于女职工特殊劳动保护的说法，正确的是()

A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动

B.禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动

C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查

D.女职工生育享受不少于90天的产假

正确答案:查看最佳答案

参考解析:女职工和未成年工特殊保护，禁止女职工从事矿山井下劳动；不得安排在经期从事高温.低温的体力劳动

第46题:李某经过长期研究发明了新型混凝土添加剂，2010年2月5日向国家专利局提出了专利申请，4月5日国家专利局将其专利公告，2011年3月15日授予李某专利权。该专利权届满的期限是()。

A.2030年2月5日

B.2020年2月5日

C.2030年3月15日

D.2020年3月15日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发明专利权的期限为20年，自申请日起计算，故A选项正确。

第47题:当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后，若一方坚决不同意调解，此时解决争议方式应该为()。

A.和解

B.调节

C.诉讼

D.仲裁

正确答案:查看最佳答案

参考解析:必须有仲裁协议才可以进行仲裁，若合同中只约定了调解，则调解不成时只能进行诉讼。

第48题:根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后，对情况紧急的，最迟在()小时内作出裁定。

A.6

B.48

C.12

D.24

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后，对情况紧急的，必须在48小时内作出裁定。

第49题:下列选项中，符合《招标投标法》关于开标规定的是()。

A.开标由招标代理机构主持，邀请所有投标人参加

B.开标时，由招标人检查投标文件的密封情况

C.投标文件密封情况经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称.投标价格和投标文件的其他主要内容

D.招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的已经确认为废标的投标文件，开标不必当众予以拆封.宣读

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法》规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行;开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证;经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称.投标价格和投标文件的其他主要内容。招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封.宣读。开标过程应当记录，并存档备查。《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人应当按照招标文件规定的时间.地点开标。投标人少于3个的，不得开标;招标人应当重新招标。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。故C选项正确。

第50题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，关于危大工程专项施工方案的说法,正确的是()。

A.危大工程实行分包的，专项施工方案应当由相关专业分包单位组织编制

B.分包单位组织编制的专项施工方案应当由分包单位负责人签字并加盖单位公章

C.超过一定规模的危大工程，建设单位应当组织专家会议论证专项施工方案

D.危大工程实行施工总承包的，专项施工方案由施工总承包单位编制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误，危大工程实行分包的，专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制；B错误，危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章；C错误，超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织专家会议论证专项施工方案。

第51题:关于合同示范文本的说法，正确的是()。

A.示范文本能够使合同的签订规范和条款完备二建试题答案

B.示范文本为强制使用的合同文本

C.采用示范文本是合同成立的前提

D.采用示范文本是合同生效的前提

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程合同示范文本的性质与作用。如果缺乏合同示范文本，一些当事人签订的合同不规范，条款不完备，漏洞较多，将给合同履行带来很大困难，不仅影响合同履约率，还导致合同纠纷增多，解决纠纷的难度增大。P124.

第52题:关于安全专项施工方案实施的说法，正确的是()。

A.由项目经理兼任专项方案实施情况检查员，对现场实施监督

B.发现不按照专项方案施工的，报建设单位后整改

C.施工企业技术负责人应当定期巡查专项方案的实施情况

D.发现有危及人身安全隐患时，立即组织作业人员撤离

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工单位应当指定专人对专项方案实施情况进行现场监督和按规定进行监测。发现不按照专项方案施工的，应当要求其立即整改;发现有危及人身安全紧急情况的，应当立即组织作业人员撤离危险区域。施工单位技术负责人应当定期巡査专项方案实施情况。

第53题:根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设施安装完毕后，应当由()，并出具合格证明。

A.安装单位质检合格

B.建设单位检查验收

C.建设行政主管部门检查验收

D.监理单位检查验收

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工现场安全防护和安全费用的规定。参见教材P215

第54题:关于仲裁协议的说法，正确的是()。

A.仲裁协议是合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效

B.当事人只能向约定的仲裁机构申请仲裁，不可直接提起诉讼

C.仲裁机构可就当事人在仲裁协议中约定事项和未约定事项进行裁决

D.仲裁协议可以约定仲裁裁决的强制执行机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:仲裁协议合法有效，即对当事人产生法律约束力。发生纠纷后，一方当事人只能向仲裁协议约定的仲裁机构申请仲裁，而不能就该纠纷向人民法院提起诉讼。

第55题:根据《文物保护法》，下列对违法行为处理方法中，正确的是()

A.擅自迁移.拆除不可移动文物的，处以罚款

B.擅自在文物保护范围内建设工程的，吊销资质证书

C.刻划.涂污文物没不严重的，由公安机关或文物所有单位处理罚款

D.刻划.涂污文物没不严重的，有公安机关或文物所在单位给予警告，可以并处罚款

正确答案:查看最佳答案

第56题:建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更()个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。

A.5

B.7

C.10

D.14

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是二级建造师执业岗位范围。建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更5个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。

第57题:某工程竣工验收合格后第10年内，部分梁板发生不同程度断裂。经由相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由()。

A.建设单位维修并承担维修费用

B.施工单位维修并承担维修费用

C.施工单位维修，设计单位承担维修费用

D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《建设工程质量管理条例》的规定，保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。如果质量缺陷是由于施工单位未按照工程建设强制性标准和合同要求施工造成的，则施工单位不仅要负责保修，还要承担保修费用。

第58题:根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于招标违法行为记录公告的说法，正确的是()。

A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的现值期限长于6个月的，公告期限为6个月

B.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明

C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在作出答复前停止对违法行为记录的公告

D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:依法限制招标投标当事人资质(资格)等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限从其决定。所以A错误。公告部门在作出答复前不停止对违法行为记录的公告。所以C错误。行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外。所以D错误。

第59题:根据《环境噪声污染防治法》的规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是()作业。

A.抢工期

B.抢险

C.抢修

D.生产工艺要求必须连续

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是禁止夜间进行产生环境噪声污染施工作业的规定。《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修.抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:工程建设法律关系的构成要素包括()。

A.主体

B.客体

C.内容

D.事件

E.行为5页

正确答案:查看最佳答案

第61题:在建设工程施工合同中，承担违约责任的种类有()。

A.滞纳金

B.继续履行

C.罚款

D.采取补救措施

E.赔偿精神损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有:继续履行.采取措施.采取补救措施.停止违约行为.赔偿损失.支付违约金或定金等。

第62题:·关于合同成立时间的说法，正确的有()。

A.合同书自双方签字时成立

B.双方意思表示一致合同即成立

C.承诺生效时合同成立

D.口头合同自交付标的物时成立

E.按照数据电文合同的要求签订确认书时合同成立

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程合同制度。《合同法》第二十五条承诺生效时合同成立，第三十二条当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。第三十三条当事人采用信件.数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。签订确认书时合同成立。P132。

第63题:下列选项中可以适用专属管辖的纠纷有()。

A.房屋买卖纠纷

B.土地使用权转让纠纷

C.建设工程合同纠纷

D.公益捐款合同纠纷

E.行政奖励合同纠纷

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题涉及的考点是专属管辖。《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷.土地使用权转让纠纷等。

第64题:关于无效合同的说法，正确的有()

A.无效合同不具有违法性

B.无效合同具有违法性

C.无效合同部分无效会影响其他部分的效力

D.无效合同自订立之时就不具有法律效力

E.无效合同可能会损害社会公共利益

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是无效合同。无效合同是指合同虽然已经成立，但因合同内容或者形式违反了法律，行政法规的强制性规定和社会公共利益，因而不能产生法律约束力，不受法律保护的合同。无效合同的特征是:具有违法性；具有不可履行性，自订立之时就不具有法律效力。

第65题:从事建筑活动的建筑施工企业，按照其拥有的()等条件，划分为不同的资质等级。

A.注册资本

B.专业技术人员

C.咨询服务人员

D.已完成的建筑工程业绩

E.已完成和正在进行的建筑工程业绩

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是企业资质的法定条件和等级。从事建筑活动的建筑施工企业，按照有符合规定的净资产;有符合规定的主要人员;有符合规定的已完成工程业绩;有符合规定的技术装备。

第66题:根据《文物保护法》的规定，在施工中发现文物，下列说法正确的是()。

A.任何单位或者个人发现文物，应当保护现场

B.应当接受审批机关的监督和指导

C.立即报告当地文物行政部门

D.文物行政部门接到报告后，应当在24小时内赶赴现场

E.文物行政部门应在7日内提出处理意见

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。选项B不属于该规定范围，故选项A.C.D.E正确。

第67题:在下列情形下，用人单位不得解除劳动合同的有()。

A.劳动者被依法追究刑事责任

B.女职工在孕期.产期.哺乳期

C.患病或者负伤，在规定的治疗期内的

D.因工负伤并被确认丧失劳动能力

E.劳动者不能胜任工作，经过培训，仍不能胜任工作

正确答案:查看最佳答案

参考解析:为了保护一些特殊群体劳动者的权益，《劳动合同法》第42条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照该法第40条.第41条的规定解除劳动合同:(1)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;(2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;(3)患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的;(4)女职工在孕期.产期.哺乳期的;(5)在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的;(6)法律.行政法规规定的其他情形。故BCD选项正确。

第68题:根据《安全生产法》，规定，下列关于施工单位从业人员应承担的安全生产义务的说法中，正确的是()。

A.遵守安全操作规程

B.支付安全培训费用

C.提高安全生产技能

D.购买劳保用品

E.报告事故隐患

正确答案:查看最佳答案

参考解析:安全生产中从业人员的义务包括:(1)自律遵规的义务;(2)自觉学习安全生产知识的义务;(3)危险报告义务。故A.C.E三项正确。

第69题:《建筑法》规定，施工单位偷工减料.使用不合格的材料.构配件和设备的，应承担的法律责任包括()。

A.责令改正，处以罚款

B.情节严重的，停业整顿，降低资质等级或吊销资质证书

C.吊销营业执照，退出建筑市场

D.对质量不合格工程负责返工.修理，并赔偿因此造成的损失

E.构成犯罪的，依法追究刑事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》规定，建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料.建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款;情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书;造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工.修理，并赔偿因此造成的损失;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第70题:下列选项中，应被认定为无效合同的有()。

A.施工单位欺诈建设单位签订的建设工程施工合同

B.项目经理为获得回扣与钢材厂高价签订的钢材供应合同

C.施工单位将工程转包给他人签订的转包合同

D.某总承包一级资质企业超越资质等级承揽了某大型项目，但竣工前已晋升为特级总承包资质

E.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查无效合同无效含同，无效合同，是指合同虽然已经成立，但因不符合法律要求的条件而不予承认和保护的合同。导致合同无效的原因主要有:一方以欺诈.胁迫手段订立合同，损害国家利益;恶意串通，损害国家.集体或第三人利益的合同;以合法形式掩盖非法目的;损害社会公共利益;违反法律.行政法规的強制性规定。施工单位欺诈建设单位签订的建设工程施工合同，由于没有损害国家利益属于可变更.可撤销合同而不属于无效合同，A不符合题意。项目经理为获得回扣与钢材厂高价签订的钢材供应合同，属于"恶意串通，损害国家.集体或第三人利益"的无效情形，B正确。非法转包.违法合同均属于无效合同，C正确。D已经属于有效情形，不符合题意。E是垫资施工合同，为有效合同，也不符合题意。

第71题:甲企业于2015年4月5日向建设单位提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前7天，但建设单位以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2015年4月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2015年5月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期不应为()。

A.2015年4月5日

B.2015年4月12日

C.2015年4月20日

D.2015年5月10日

E.2015年5月20日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理:

第72题:监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取()等形式，对建设工程实施监理。

A.抽样检验

B.旁站

C.全面检验

D.巡视

E.平行检验

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理工程师应当按照工程监理规范的要求，釆取旁站.巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。

第73题:·对于可撤销合同，具有撤销权的当事人()，撤销权消灭。

A.自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内没有行使撤销权

B.自知道或者应当知道撤销事由之日起六个月内没有行使撤销权的

C.自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的

D.知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的

E.知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是可撤销合同。可变更可撤销合同中撤销权的消灭:当事人知道或应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的;当事人知道后明确表示或以自己的行为放弃撤销权的。

第74题:根据《生产安全事故报告调查处理条例》，事故的等级划分报考()。

A.一般事故

B.较大事故

C.严重事故

D.重大事故

E.也别重大事故

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是生产安全事故的等级划分标准。根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级:特别重大事故.重大事故.较大事故.一般事故。P232

第75题:关于未成年工劳动保护的说法，正确的有()。

A.用人单位在未成年工上岗前应当对其进行有关的职业安全卫生教育和培训

B.用人单位不得安排未成年工从事矿山井下的劳动

C.用人单位应当对未成年工定期进行健康检查

D.用人单位不得安排未成年工从事建设工程施工的劳动

E.用人单位不得安排未成年工从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《劳动法》规定，不得安排未成年工从事矿山井下.有毒有害.国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。用人单位应当对未成年工定期进行健康检查。未成年工上岗前用人单位应对其进行有关的职业安全卫生教育.培训。

第76题:在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工企业必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的()。

A.项目名称

B.施工场所和期限

C.产生噪声的原因

D.可能产生的环境噪声值

E.所采取的环境噪声污染防治措施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称.施工场所和期限.可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。P175

第77题:总承包单位分包工程应当经过建设单位认可，这种认可的方式包括()。

A.在总承包合同中规定分包的内容

B.由建设单位指定分包，分包人与总承包单位签约

C.总承包合同没有规定分包内容时，事先征得建设单位同意

D.劳务作业任务的发包人与承包人签订的劳务分包合同，由建设单位确认

E.对于建设单位推荐的分包人，总承包人不能拒绝

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包单位如果要将所承包的工程再分包给他人，应当依法告知建设单位并取得认可。这种认可应当依法通过两种方式:(1)在总承包合同中规定分包的内容;(2)在总承包合同中没有规定分包内容的，应当事先征得建设单位的同意。但是，劳务作业分包出劳务作业发包人与劳务作业承包人通过劳务合同约定，可不经建设单位认可。需要说明的是，分包工程须经建设单位认可，并不等于建设单位可以直接指定分包人。《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》规定，“建设单位不得直接指定分包工程承包人。”故AC选项正确。

第78题:以下材料中，施工单位在工程施工中必须进行见证取样和送检的是()。

A.地下防水材料

B.承重钢筋连接接头

C.混凝土掺加剂

D.砌筑砂浆的水泥

E.分隔墙的混凝土小型砌块

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照原建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中规定，下列试块.试件和材料必须实施见证取样和送检:(1)用于承重结构的混凝土试块;(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;(7)地下.屋面.厕浴间使用的防水材料;(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块.试件和材料。CE项材料只有用在承重结构中，才要求见证取样和送检。

第79题:根据《劳动合同法》，劳务派遣用工岗位具有()

A.替代性

B.铺助性

C.临时性

D.长期性

E.关键性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是劳务派遣。劳务派遣只能在临时性.辅助性或者替代性的工作岗位上实施。P133