节选部分<<2023版二级注册建造师考前押题>>题型

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《建设工程安全生产管理条例》第50条的规定，实行施工总承包的建设工程，由()负责上报事故。

A.建设单位

B.总承包单位

C.分包单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《建设工程安全生产管理条例》第50条第2款规定，实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。因此B项正确。

第1题:李某在乙建筑设计单位任职期间，设计公司受到甲建设单位的委托进行建筑大厦的图纸设计工作，乙建筑设计公司将此项工作交予李某负责完成，经过李某呕心沥血的工作，该设计顺利完成，就该大厦设计图纸的著作权，下列说法正确的是()。

A.该著作权归属于李某

B.该著作权归属于建筑设计单位

C.李某和建筑设计单位共同拥有该著作权

D.该著作权归属于甲建设

正确答案:查看最佳答案

参考解析:李某的设计属于利用单位的物质技术条件创作，单位承担责任的条件下完成的特殊职务作品，这种著作权的归属为个人享有署名权，单位享有著作权的其它权利。所以C项正确。

第2题:关于建设工程见证取样的说法，正确的是()。

A.试样的真实性只能由取样人员负责

B.用于承重墙体的砌筑砂浆实验块属于必须实施见证取样和送检的试块

C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任

D.取样人员应在试样或其包装上作出标识.封志，并由其签字后即可

正确答案:查看最佳答案

参考解析:用于承重墙体的砌筑砂浆试块属于必须实施见证取样和送检的试块。因此B正确。见证人员应由建设单位或该工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任。因此C错误。取样人员应在试样或其包装上作出标识.封志。标识和封志应标明工程名称.取样部位.取样日期.样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字。因此D错误。见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责。因此A错误。

第3题:下列责任承担方式，属于行政处罚的是()。

A.拘役

B.罚金

C.停止侵害

D.责令停产停业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A.B选项属于刑事责任。C选项属于民事责任。

第4题:《工伤保险条例》的规定，职工因工死亡，其近亲属可以从工伤保险基金领取丧葬补助金为()。

A.6个月的统筹地区上年度职工月平均工资

B.12个月的统筹地区上年度职工月平均工资

C.6个月的职工本人工资

D.12个月的职工本人工资

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《工伤保险条例》的规定，职工因工死亡，其近亲属可以从工伤保险基金领取丧葬补助金为6个月的统筹地区上年度职工月平均工资。

第5题:《刑法》(《刑法修正案(六)》)规定，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的构成()。

A.工程重大安全事故罪

B.串通投标罪

C.重大劳动安全事故罪

D.重大责任事故罪

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是重大劳动安全事故罪。《刑法》(《刑法修正案(六)》)规定，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。

第6题:甲设备租赁公司与乙建筑工程公司签订了融资租赁合同，双方约定，出租人甲公司应按照承租人乙公司的要求，从国外购买起重设备租赁给乙公司，乙公司支付租金。在乙建筑工程公司使用起重设备中发生了故障，并及时告知甲设备租赁公司和国外出售商，而国外出售商不履行修理义务。此时由()行使索赔的权利。

A.甲设备租赁公司

B.担保人

C.乙建筑工程公司

D.代理人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:融资租赁合同中，出卖人不履行合同义务的，由承租人行使索赔权利。而答案A设备租赁公司为出租人，与题意不符;答案B.D分别为担保任何代理人，在题中没有出现。因此只有乙建筑工程公司为承租人，可以行使索赔的权利。

第7题:甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后，乙公司又反悔，则下列说法正确的是()。

A.甲公司可以向人民法院申请强制执行

B.人民法院应当根据调解书进行判决

C.人民法院应当认定调解书无效并及时判决

D.人民法院应当撤销诉讼

正确答案:查看最佳答案

参考解析:调解达成协议，人民法院应当制作调解书。调解书应当写明诉讼请求.案件的事实和调解结果。调解书由审判员.书记员署名，加盖人民法院印章，送达双方当事人。调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力。调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的，人民法院应当及时判决。

第8题:下列关于科学编制标底的说法，不正确的是()。

A.标底编制过程和标底必须保密

B.标底由招标人自行编制或委托中介机构编制

C.一个工程只能编制一个标底

D.招标项目必须设置标底，不得进行无标底招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:依据《土程建设项目施工招标投标办法》第34条，招标人可根据项目特点决定是否编制标底。痏标项目可以不设标底，迸行无标底招标，故D项错误。

第9题:·下列情形中，导致建设工程施工合同无效的是()。

A.工程款支付条款订立时显失公平的

B.发包人对投标文件有重大误解订立的

C.依法应当招标的项目中标无效后订立的

D.承包人超越资质等级订立但在竣工前取得相应等级资质证书的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是无效合同。承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。P121～122。

第10题:关于国家所有的不可移动文物范围的说法，正确的是()。

A.纪念建筑物属于国家所有

B.近代现代代表性建筑属于国家所有

C.石刻属于国家所有

D.古文化遗址属于国家所有

正确答案:查看最佳答案

参考解析:古文化遗址.古墓葬.石窟寺属于国家所有。国家指定保护的纪念建筑物.古建筑.石刻.壁画.近代现代代表性建筑等不可移动文物，除国家另有规定的以外，属于国家所有。国有不可移动文物的所有权不因其所依附的土地所有权或者使用权的改变而改变。P196-197

第11题:关于知识产权的说法，正确的是()。

A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利

B.知识产权仅具有财产性这一单一属性

C.知识产权有专有性.地域性和永久性特点

D.构成知识产权的主体是发现权.发明权以及科技成果

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是知识产权的法律特征。知识产权具有如下四个法律特征:人身权和财产权的双重属性;专有性;地域性;期限性。我国知识产权包括著作权(版权).专利权.商标专用权.发现权.发明权以及其他科技成果权。

第12题:根据>，施工企业在城市市区内进行建设施工，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染。关于其应受“处罚”的说法，正确的是()。

A.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚

B.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定处罚

C.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正，处以罚款

D.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同决定停工整顿，处以罚款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工现场大气污染防治违法行为应承担的法律责任。对因建设施工造成扬尘污染的处罚，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定，参见教材P177

第13题:对于非施工单位原因造成的质量问题，应当由()返修，()承担责任。

A.建设单位建设单位

B.建设单位责任方

C.施工单位责任方

D.施工单位建设单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》进一步规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当返修。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。

第14题:下列变更中，属于完全狭义的合同变更的是()

A.客体。内容均变更

B.主体。客体均变更

C.主体。内容均变更

D.形式。主体均变更

正确答案:查看最佳答案

参考解析:狭义的合同变更不包括主体变更。

第15题:女大学生张某毕业后被企业录用。张某为了锻炼自己，主动要求到最苦.最累.最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是()。

A.高处.高温工作

B.低温.冷水作业

C.夜班劳动

D.矿山井下作业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是女职工的特殊保护。《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下.国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处.低温.冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。

第16题:项目经理部行为的法律后果由()承担。

A.企业法人

B.项目经理

C.企业法定代表人

D.项目经理部与企业法人分担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理部不具有法人资格，不能独立承担民事责任，项目经理是施工企业法定代表人在项目上的授权代表，其在行使职权时产生的法律后果应当由企业法人承担。

第17题:甲公司总承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司，乙以甲的名义与丙公司签订了材料供货合同。随后丙催告甲在一个月内予追认，而甲未作表示。对此，下列说法正确的是()

A.在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利

B.合同已经生效，甲应当履行合同

C.甲对乙丙签约行为未明确反对，视为同意

D.乙的行为构成表见代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:表见代理是指行为人虽无代理权，但由于本人的行为，造成了足以使第三人项目其有代理权的表象，而与善意第三人进行的，由本人承担法律后果的代理行为。

第18题:关于仲裁裁决不予执行和撤销，说法正确的是()。

A.仲裁的程序违反法定程序的，当事人只能申请撤销仲裁裁决，不得申请不予执行仲裁裁决

B.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当在收到裁决书之日起3个月内提出

C.当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决

D.仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人就该纠纷不得再行申请仲裁，只能向人民法院起

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项错误，仲裁的程序违反法定程序的，当事人只能申请撤销仲裁裁决，也可以申请不予执行仲裁裁决。B项错误，当事人申请撤销仲裁裁决的，应当在收到裁决书之日起6个月内提出。D项错误，仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人可以就该纠纷重新达成仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院起诉。

第19题:关于建设工程返修的说法，正确的是()

A.施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修，费用由建设单位承担

B.施工企业对所有的质量问题均应当负责返修，费用由建设单位承担

C.施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修，费用由责任人承担

D.施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不管谁的原因，施工单位都修，非施工单位原因，责任方承担费用。

第20题:甲某施工企业与材料供应商订立的合同中约定了违约金5万元，同时约定由施工企业支付供应商定金4万元。后来供应商未能交货，施工企业为最大限度维护自身利益，可以要求供应商支付()万元。

A.13

B.9

C.8

D.5

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是抵押权.质权.留置权.定金的规定。如果选择违约金，可以要求供应商支付4+5=9万元;如果选择定金，可以要求供应商支付4+4=8万元;所以最高是选择9万元。

第21题:某建设单位与某供应商在买卖合同中未明确约定履行地点，在这种情况下，应当以约定的()为合同履行地。

A.货物验收地

B.交货地点

C.货物到达地

D.货物调试安装地

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《最高人民法院关于在确定经济纠纷案件管辖中如何确定购销合同履行地的规定》中规定:对当事人在合同中明确约定履行地点的，以约定的履行地点为合同履行地。当事人在合同中未明确约定履行地点的，以约定的交货地点为合同履行地。合同中约定的货物到达地.到站地.验收地.安装调试地等，均不应视为合同履行地。

第22题:关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，正确的是()。

A.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资

B.劳动报酬中的货币工资不包括津贴.补贴和奖金

C.用人单位支付的工资可以以实物或者有价证券等形式代替货币形式支付

D.劳动者在婚丧假期间，用人单位可以不支付工资

正确答案:查看最佳答案

第23题:关于保险索赔的说法，正确的是()。

A.保险事故发生后，投保人.被保险人或者受益人仅需向保险人提供**保险视乎的原因和损失程度有关的证明和资料

B.保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多次通知投保人.被保险人或者受益人补充提供

C.对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应在最终确定**或者给付保险金的数额后一次性支付保险金

D.投保人重复保险的，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任

正确答案:查看最佳答案

第24题:关于用能单位法定义务的说法，正确的是()。

A.用能单位应当按照一切从简的原则，加强节能管理

B.用能单位不得对能源消费实行包费制

C.用能单位应当对各类能源的消费实行统一计量和统计

D.用能单位应当建立循环经济制度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:用能单位应当按照合理用能的原则，加强节能管理；用能单位应当建立能源消费统计和能源利用状况分析制度，对各类能源的消费实行分类计量和统计，并确保能源消费统计数据真实.完整。任何单位不得对能源消费实行包费制。企业事业单位应当建立健全管理制度，采取措施，降低资源消耗，减少废物的产生量和排放量，提高废物的再利用和资源化水平。

第25题:根据《房屋建筑工程和市场基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，必须实施见证取样和送检的试块.试件和材料，不包括()。

A.用于非承重结构后的钢筋连接接头试件

B.地下使用的防水材料

C.用于砌筑砂浆的水泥

D.用于承重结构的混凝土中使用的掺和剂

正确答案:查看最佳答案

第26题:甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲()。

A.50万元

B.80万元

C.90万元

D.100万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是抵押权.质权.留置权.定金的规定。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。50+200×20%=90万元。

第27题:南于银行储蓄员的失误，导致某储户存折上多出54000元现金，储户没有表态便离开现场，下午结帐时银行发现款数不对，经查账发现该储户的帐目可能有问题，根据住址找到该储户，则储户的行为属于()。

A.不当得利

B.无因管理

C.合同

D.侵权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不当得利是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的债被称为不当得利之债。

第28题:租赁合同的出租人出卖租凭房屋前通知了承租人，此时承租人享有的权利是()。

A.优先购买权

B.留置权

C.抗辩权

D.优先受偿权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是租赁合同的法律规定。出租人出卖租赁房屋的。应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利。参见教材P157

第29题:甲企业与乙企业发生合同纠纷，甲企业委托丙律师代理诉讼，委托书委托权限中约定"丙律师为全权代理人"。丙律师在诉讼中有权实施的行为是()。

A.提出反诉

B.提出和解

C.提出管辖权争议

D.提出上诉

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查诉讼代理过程中授权委托书与委托代理权限。委托权限分为一般授权与特别授权。一般授权，委托代理人仅有程序性的诉讼权利。特别授权可以行使实体性的诉讼权利，即代为承认.放弃.变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉。若授权委托书仅写"全权代理"而无具体授权的情形，视为诉讼代理人没有获得特别授权，无权行使实体性诉讼权利。题目中授权委托书仅写"丙律师为全权代理人"而无具体授权，则丙律师只为一般代理，对于提出和解.提起反诉.提出上诉等美体权利并无代理权，故C正确。

第30题:《文物保护法》规定，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的，在批准前应当征得()同意。

A.上一级人民政府环境保护主管部门

B.上一级人民政府文物行政部门

C.本级人民政府环境保护主管部门

D.本级人民政府文物行政部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的相关规定。《文物保护法》规定，文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意;在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的，必须经省.自治区.直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。

第31题:某招标单位于2015年5月1日向中标人发出了中标通知书，双方于2015年5月15日签订了施工合同。根据法律规定，招标人应当在()前退还其他投标人的投标保证金。

A.2015年5月5日

B.2015年5月20日

C.2015年5月25日

D.2015年6月1日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

第32题:用人单位自用日超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应该向劳动者每月支付()的工资。

A.2倍

B.1倍

C.3倍

D.5倍

正确答案:查看最佳答案

参考解析:用人单位自用日超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应该向劳动者每月支付2倍的工资。

第33题:法律效力等级是正确适用法律的关键，下述法律效力排序正确的是()

A.国际条约>宪法>司法解释>行政法规

B.法律>行政法规>部门规章>地方性法规

C.部门规章>行政法规>地方性法规>地方政府规章

D.宪法>法律>行政法规>地方政府规章

正确答案:查看最佳答案

参考解析:宪法是每一个民主国家最根本的法的渊源，其法律地位和效力是最高的；法律的效力低于宪法但高于其他法；行政法规的效力低于宪法和法律；地方性法规的效率低于法律和行政法规；行政规章包括部门规章和地方政府规章，部门规章的效力低于法律.行政法规，地方政府规章的效力低于法律.行政法规及同级或上级地方性法规。国际条约是我国法的一种形式，对所有国家机关.社会组织和公民都具有法律效力。

第34题:根据《招标投标法实施条例》，()履约保证金的上限是中标合同金额的()。

A.2%

B.5%

C.10%

D.20%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法实施条例》进一步规定，()履约保证金不得超过中标合同金额的10%。中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。

第35题:2015年10月在甲工程项目施工中，施工企业经项目经理签字的材料款，未能按时支付，则承担法律责任的主体为()。

A.施工企业

B.项目经理

C.建设单位

D.项目经理部

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理部不具有法人资格，不能独立承担民事责任，项目经理是施工企业法定代表人在项目上的授权代表，其在行使职权时产生的法律后果应当由施工企业承担。显然，A项正确。

第36题:建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响()，规定环境噪声污染的防治措施，并按照国家规定的程序报环境保护行政主管部门批准。

A.登记表

B.报告表

C.报审表

D.报告书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是建设项目环境噪声污染的防治。建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告书，规定环境噪声污染的防治措施，并按照国家规定的程序报环境保护行政主管部门批准。环境影响报告书中，应当有该建设项目所在地单位和居民的意见。

第37题:根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为()，仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。

A.2个月

B.6个月

C.1年

D.2年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《劳动争议调解仲裁法》规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为1年。

第38题:下列法律部门中，《劳动合同法》属于()。

A.经济法

B.社会法

C.行政法

D.民法商法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:社会法是在国家干预社会生活过程中逐渐发展起来的一个法律门类，所调整的是政府与社会之间.社会不同部分之间的法律关系。《中华人民共和国残疾人保障法》(以下简称《残疾人保障法》).《中华人民共和国矿山安全法》(以下简称《矿山安全法》).《中华人民共和国劳动法》(以下简称《劳动法》).《中华人民共和国职业病防治法》(以下简称《职业病防治法》).《中华人民共和国安全生产法》(以下简称《安全生产法》).《中华人民共和国劳动合同法》(以下简称《劳动合同法》)等属于社会法。

第39题:根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证是工程是()。

A.国务院批准开工报告的工程

B.城镇市政基础设施工程

C.建筑面积200m2以上的工程

D.工程投资额在20万元以上的工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工许可证和开工报告的适用范围。工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证;开工报告与施工许可证不要重复办理。

第40题:关于抵押的说法，正确的是()。

A.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围

B.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变

C.转让抵押物的价款只需高于担保债权即可

D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让

正确答案:查看最佳答案

参考解析:抵押担保的范围包括主债权及利息.违约金，损害赔偿金和实现抵押权的费用。当事人也可以在抵押合同中约定抵押担保的范围。因此A正确。抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值。因此B错误。转让抵押物的价款不得明显低于其价值。因此C错误。抵押权与其担保的债权同时存在。抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。因此D错误。

第41题:关于施工生产安全事故调查的说法，正确的是()。

A.事故调查组组长由事故发生地的公安机关指定

B.事故调查组不得直接组织专家进行技术鉴定

C.事故调查组成员应当及时发布有关事故的信息

D.技术鉴定所需时间不计入事故调查期限

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项错误，事故调查组组长由负责事故调查的人民政府指定。事故调查组组长主持事故调查组的工作。B项错误，事故调查中需要进行技术鉴定的，事故调查组应当委托具有国家规定资质的单位进行技术鉴定。必要时，事故调查组可以直接组织专家进行技术鉴定。技术鉴定所需时间不计入事故调查期限。D项错误，事故调查组成员在事故调查工作中应当诚信公正.恪尽职守，遵守事故调查组的纪律，保守事故调查的秘密。未经事故调查组组长允许，事故调查组成员不得擅自发布有关事故的信息。

第42题:自然人刘某通过签订合同授权自然人孙某代理其进行证券投资。此种代理属于()。

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.无权代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:委托代理按照被代理人的委托行使代理权。

第43题:关于和解的说法，正确的是()。

A.和解只能发生在诉讼前

B.当事人申请仲裁后，不可以自行和解

C.和解达成协议，必须以书面形式作出

D.和解达成的协议具有合同效力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误，B错误，和解可以在民事纠纷的任何阶段进行，无论是否已经进入诉讼或仲裁程序，只要终审裁判未生效或者仲裁裁决未作出，当事人均可自行和解。C错误，和解达成协议，在形式上既可以是口头的，也可以是书面的。和解的应用也很灵活，可以在各个阶段达成和解协议。D正确，和解达成的协议不具有强制执行力，在性质上仍属于当事人之间的约定。如果一方当事人不按照和解协议执行，另一方当事人不能直接申请法院强制执行，但可要求对方承担不履行和解协议的违约责任。P341-P342

第44题:关于建设工程分包的说法，正确的是()

A.实行施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成

B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业

C.总承包单位可以将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位

D.总承包单位未经建设单位同意，将其承包的部分建设工程交由其他企业完成

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。

第45题:小李应聘到建筑施工企业，双方于6月10日签订为期三年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。8月17日，王某拟解除劳动合同，则()。

A.必须取得用人单位同意

B.口头通知用人单位即可

C.应提前3日以书面形式通知用人单位

D.应提前30日以书面形式通知用人单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在试用期内，劳动者提前3日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。转正以后劳动者须提前30日一书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。本题中试用期为3个月，则转正时间为9月10日，王某8月17日解除劳动合同，处于试用期内，提前3日以书面形式通知用人单位。

第46题:当事人不得在合同中协议选择由()的人民法院管辖。

A.原告住所地

B.合同签订地

C.仲裁机构所在地

D.标的物所有在

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通常实行的是“原告就被告”原则。即以被告住所地作为确定管辖的标准。

第47题:某有独立请求权的第三人，因不能归责于本人的事由未参加诉讼，生效判决的部分内容错误，损害其民事权益，则该第三人行使撤销之诉的法定期间是()月。

A.6

B.12

C.18

D.24

正确答案:查看最佳答案

第48题:关于留置的说法，正确的是()。

A.留置的标的是不动产

B.不转移对物的占有是留置与质押的显著区别

C.留置权人负有妥善保管留置财产的义务

D.置物留置期间债权人不能与债务人协议处理留置物

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是留置权。留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权以该财产折价或者以变卖.拍卖该财产的价款优先受偿的担保方式。

第49题:关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是()

A.实用新型以申请时所附的说明书为准

B.建设工程发明以其附图为准

C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准

D.三类专利均以权利要求的内容为准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发明或者实用新型专利权的保护范围，以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。外观设计专利权的保护范围，以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。

第50题:以下属于建造师不予注册情形的是()。

A.张某于2011年6月被吊销注册证书，2014年3月份申请注册

B.范某申请注册时，已年满62周岁

C.何某因故意伤害，判处1年半有期徒刑，现正在缓刑期间

D.齐某同时受聘于两个建筑企业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册:(1)不具有完全民事行为能力的;(2)申请在两个或者两个以上单位注册的;(3)未达到注册建造师继续教育要求的;(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的;(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的;(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的;(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;(10)年龄超过65周岁的;(11)法律.法规规定不予注册的其他情形。

第51题:根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是()

A.某工程因故延期开工，向发证机关报告后施工许可证自动延期

B.某工程因地震中施工，1年后向发证机关报告

C.某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工

D.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证

正确答案:查看最佳答案

第52题:某工地发生了安全事故，造成3人死亡，按照生产安全事故报告和调查处理条例的规定，该事故属于()。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一些

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级:1.特别重大故事。是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故；2.重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；3.较大事故。是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；4.一般事故。是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故，这里所称的"以上"包括本数，所称"以下"不包括本数。

第53题:建设工程合同纠纷适用普通程序审理。某施工单位因工程款纠纷起诉建设单位，发生以下事件。其中正确的是()。

A.施工单位3月1日起诉，法院3月5日立案。本案一审最迟应当在6月5日前审结

B.由于案件涉及建设单位大量商业机密。本案法院应当主动裁定不公开审理，但应公开宣告判决

C.建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以按撤诉处理

D.法院8月1日作出第一审民事判决，判决书8月5日送达原告，8月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是8月26日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误，适用简易程序的，一审审限为立案之日起3个月;普通程序，一审审限为立案之日起6个月。C错误，原告不到庭，按撤诉;被告不到庭，缺席判决。D正确，原告上诉期间:6日~20日;被告上诉期间:11~25日，原被告超过上诉期限均不上诉，才能终局。

第54题:下列关于法人的表述中，错误的是()。

A.具有民事权利能力

B.具有民事行为能力

C.是自然人和企事业单位的总称

D.能够独立承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法人与自然人相对，它是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人的存在必须具备如下五个条件:依法成立；有必要的财产或者经费；有自己的名称.组织机构和场所；能够独立承担民事责任。

第55题:根据《注册建造师管理规定》，不予注册的情形是()。

A.申请人年龄达到60周岁

B.申请人因执业活动受到刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年

C.申请人被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年

D.申请人申请注册之日5年前担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A年龄超过65周岁不予注册，60周岁注册；C被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的，不予注册，C选项是5年，不选；D选项中3年内，5年前可以注册，不选。所以答案选B。P67

第56题:建筑工程一切险的保险终止日应为()。

A.工程竣工验收之日

B.工程验收合格之日

C.工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日

D.合同双方约定的终止日

正确答案:查看最佳答案

第57题:张某为甲公司的业务员，手中有甲公司的介绍信和盖好公章的合同，后来张某离开甲公司，并未将介绍信与合同交回。之后张某又与客户刘某以甲公司的名义签订了一份合同，而刘某一直以为张某是甲公司的业务员。这份合同的效力应该认定为()。

A.无效，属于欺诈合同

B.无效，责任应由张某承担

C.有效，责任应由张某承担

D.有效，责任应由甲公司承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程代理行为及其法律关系。本题属于表见代理，即指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意相对人相信其有代理权的表象，而与善意相对人进行的.由本人承担法律后果的代理行为。所以本题中，合同有效，后果由被代理人甲公司承担。除非能证明客户刘某知道张某已不是甲公司的业务员，或张某与刘某有串通，则刘某不是善意相对人，则该代理行为无效。

第58题:王某与用人单位发生劳动争议，要求补发所扣工资，并继续履行劳动合同，为此，王某应采取的措施是()。

A.向人民法院提起诉讼

B.向劳动争议仲裁委员会申请仲裁

C.向政府信访部门投诉

D.向劳动监察部门提起行政诉讼

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《劳动法》规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解.仲裁.提起诉讼，也可以协商解决。因此，王某应向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，当事人申请仲裁无须双方达成一致协议，只要一方申请，仲裁委员会即可受理。故选项B正确。

第59题:根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标提交投标文件截止之日止，最短为()

A.5

B.20

C.10

D.15

正确答案:查看最佳答案

参考解析:子招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:根据《民法典》，租赁合同的承租人可以随时解除合同的情形有()。

A.当事人对租赁期限没有约定或者约定不明确，依法仍不能确定的

B.租赁物在承租人按照租赁合同占有期限内发生所有权变动的

C.出租人不同意承租人对租赁物进行改善或者增设他物的

D.租赁物被司法机关依法查封扣押的

E.租货物危及承租人安全或者健康的，承租人订立合同时明知该租赁物质量不合格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项B，租赁物在承租人按照租赁合同占有期限内发生所有权变动的,不影响租赁合同的效力。选项C，承租人未经出租人同意,对租赁物进行改善或者增设他物的,出租人可以请求承租人恢复原状或者赔偿损失。选项D，租赁物被司法机关或者行政机关依法查封.扣押，非因承租人原因致使租赁物无法使用的，承租人可以解除合同，属超纲点。E选项，超纲，租赁物危及承租人的安全或者健康的，承租人可以随时解除租赁合同，即使承租人订立合同时明知该租赁物质量不合格，承租人仍然可以随时解除租赁合同。

第61题:应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方()，可以终止履行。

A.经营状况严重恶化的

B.丧失商业信誉的

C.有丧失或者有可能丧失履行债务能力的其他情形的

D.有大量诉讼及仲裁案件的

E.转移财产。抽逃资金，以及逃避债务的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对方有下列情况，可以行使不安抗辩权(当事人没有确切证据中止履行的，承担违约责任)。1.经营状况严重恶化2.转移财产.抽逃资金以及逃避债务3.三十商业信誉4.有丧事或者可呢过丧失履行债务能力的其他情况

第62题:根据《保障农民工工贷支付条例》，农民工工资的支付形式有()。

A.实物支付

B.银行转账

C.现金支付

D.股权支付

E.债券支付

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项ADE错误，工资应当以货币形式按月支付劳动者本人，即不得以实物或有价证券等形式代替货币支付。

第63题:关于施工合同的义务下列说法正确的是()。

A.施工合同的义务包括完成施工任务和支付工程价款

B.对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工单位是债权人

C.对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工单位是债务人

D.对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工单位是债权人

E.对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债。施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人;对于支付工程款，则相反。

第64题:下列招标情形中，属于不合理条件限制.排斥潜在投标人或者投标人的有()。

A.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息

B.设定的资格.技术.商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应

C.限定或者指定特定的专利.商标.品牌.原产地或者供应商

D.对不同的潜在投标人或者投标人采取相同的资格审查或者评标标准

E.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩.奖项作为加分条件或者中标条件

正确答案:查看最佳答案

第65题:按照《招标投标法实施条例》的规定，下列投标应该被否决的有()。

A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字

B.投标人提交投标文件后，又在投标截止日期前一天，书面提出报价降低2%

C.招标文件规定的进度要求为36个月，投标文件中确定工期为34个月

D.投标文件中明显报价计算错误，评委会书面通知该投标人。投标人书面澄清，并未超出投标文件的范围，也未改变投标文件的实质性内容

E.投标联合体没有提交共同投标协议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标:(1)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字;(2)投标联合体没有提交共同投标协议;(3)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件;(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外;(5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价;(6)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;(7)投标人有串通投标.弄虚作假.行贿等违法行为。投标文件中有含义不明确的内容.明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清.说明的，应当书面通知该投标人。投标人的澄清.说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清.说明，不得接受投标人主动提出的澄清.说明。

第66题:监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取()等形式，对建设工程实施监理。

A.抽样检验

B.旁站

C.全面检验

D.巡视

E.平行检验

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理工程师应当按照工程监理规范的要求，釆取旁站.巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。

第67题:下列施工合同中，属于无效合同的有()。

A.施工企业借用他人资质签订的

B.施工企业与建设单位串通投标，中标后签订的

C..建设工程依法必须进行招标而未招标的

D.工企业超越资质等级与建设单位签订的

E.施工企业将其承包的部分非主体工程分包的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程施工合同具有下列情形之一的，应认定无效:(一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；(三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。同时，承包人非法转包.违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。P121

第68题:根据《和暂行规定》，下列文件属于投标文件内容的有()。

A.投标函及其附录

B.施工组织设计

C.项目管理机构

D.法定代表人身份证明

E.投标邀请书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标文件应包括下列内容:(1)投标函及投标函附录;(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书;(3)联合体协议书;(4)投标保证金;(5)已标价工程量清单;(6)施工组织设计;(7)项目管理机构;(8)拟分包项目情况表;(9)资格审查资料;(10)投标人须知前附表规定的其他材料。

第69题:下列物权中，属于用益物权的有()。

A.土地所有权

B.地役权

C.不动产抵押权

D.居住权

E.土地承包经营权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项AC错误，用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有.使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权.居住权和地役权。

第70题:根据《民法典》，保证合同担保的范围包括()。

A.定金

B.主债权及利息

C.违约金

D.损害赔偿金

E.实现债权的费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金和实现债权的费用。

第71题:不能作为民事诉讼证人的有()

A.本案书记员

B.本案鉴定人员

C.本案诉讼代理人

D.无民事行为能力人

E.当事人亲属

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不能作证人的人不能正确表达意志的人诉讼代理人审判员.陪审员.书记员鉴定的人员参与民事诉讼的检察人员

第72题:下列选项中不属于建筑业企业资质的是()。

A.专业资质

B.综合资质

C.施工劳务资质

D.专项资质

E.行业资质

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工企业的资质序列.类别和等级。建筑业企业资质分为施工总承包资质.专业承包资质和施工劳务资质三个序列。

第73题:根据《合同法》，免除施工单位违约责任的情形有()。

A.施工单位因安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误

B.因拖欠农民工工资，部分农民工停工抗议，致使工期延误

C.地震导致已完工程被暴(同音字)破拆除重建，造成建设单位费用增加

D.由于战争，施工耽误暂停施工，致使工期延误

E.因迟延履行而遭遇洪水，导致工期延误

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是违约责任的免除。《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。P123.

第74题:根据我国宪法规定，公民的宪法权利包括()

A.在法律面前一律平等

B.有言论.出版.游行和示威的自由

C.有宗教信仰的自由

D.对任何国家机关和国家工作人员有批评和建议权

E.有维护祖国的安全.荣誉和利益的权利

正确答案:查看最佳答案

参考解析:E项为公民的基本义务，应注意公民基本权利与基本义务的区分。

第75题:建筑工程安全防护.文明施工措施费用主要包含()。

A.文明施工费

B.临时设施费

C.工程排污费

D.安全施工费

E.环境保护费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:2005年6月建设部发布的《建筑工程安全防护.文明施工措施费用及使用管理规定》中规定，建筑工程安全防护.文明施工措施费用是由《建筑安装工程费用项目组成》(建标[-2003-]206号)中措施费所含的文明施工费.环境保护费.临时设施费.安全施工费组成。

第76题:关于建设工程保修义务和损失赔偿责任的说法正确的是()。

A.因设计问题造成的质量缺陷，施工企业先负责维修，其赔偿责任由施工企业向设计单位索赔

B.因监理单位错误管理造成的质量缺陷，先由施工企业负责维修，其赔偿责任由施工企业向监理单位索赔

C.施工企业未按照设计要求施工造成的质量缺陷，由施工企业负责返修并承担赔偿责任

D.因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷如属施工企业采购的，由施工企业负责维修并承担赔偿责任

E.因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工企业负责维修，其损失由使用单位自行承担

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据《劳动合同法》，劳务派遣用工岗位具有()

A.替代性

B.铺助性

C.临时性

D.长期性

E.关键性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是劳务派遣。劳务派遣只能在临时性.辅助性或者替代性的工作岗位上实施。P133

第78题:根据《安全生产法》，规定，下列关于施工单位从业人员应承担的安全生产义务的说法中，正确的是()。

A.遵守安全操作规程

B.支付安全培训费用

C.提高安全生产技能

D.购买劳保用品

E.报告事故隐患

正确答案:查看最佳答案

参考解析:安全生产中从业人员的义务包括:(1)自律遵规的义务;(2)自觉学习安全生产知识的义务;(3)危险报告义务。故A.C.E三项正确。

第79题:施工单位的()等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

A.垂直运输机械作业人员

B.安全生产管理人员

C.起重信号

D.安装拆卸工

E.暴(同音字)破作业人员

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定，垂直运输机械作业人员.安装拆卸工.暴(同音字)破作业人员.起重信号工.登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。