节选部分<<江西省南昌监理工程师模拟试题>>题型

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的，责令限期改正:逾期未改正的，责令停业整顿，计处()的罚款;情节严重的，降低资质等级.直至吊销资质征书。

A.1万元以上5万元以下

B.5万元以上10万元以下

C.10万元以上30万元以下

D.30万元以上50万元以下

正确答案:查看最佳答案

第1题:在计划实施过程中，控制部门和控制人员需要全面.及时.准确地了解计划的执行情况及其结果，这一要求表明监理工程师应做好()环节的控制工作。

A.投入

B.转换

C.反馈

D.对比

正确答案:查看最佳答案

第2题:我国工程建设监理取费规定明确要求，工程建设监理费要()。

A.用于监理工作中的直接开支.交纳税金和合理利润

B.用于合同工程的直接开支.交纳税金和合理利润

C.用于监理工作中的直接和间接开支

D.用于监理工程中的直接.间接开支.交纳税金和合理利润

正确答案:查看最佳答案

第3题:施工监理机构的层次不包括()。

A.决策层

B.协调层和执行层

C.管理层

D.作业层

正确答案:查看最佳答案

第4题:分部工程所包含的分项工程全部自检合格后，施工单位应向项目监理机构报送()。

A.《分部工程报验表》

B.《监理通知回复单》

C.施工组织设计或(专项)施工方案报审表

D.《工程开工报审表》

正确答案:查看最佳答案

第5题:《建筑法》规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的()证书，并在其许可的范围内从事建筑活动。

A.技术职称

B.岗位

C.执业资格

D.注册

正确答案:查看最佳答案

第6题:根据《招标投标法》，应由()确定中标人。

A.招标人

B.招标代理机构

C.评标委员会

D.招标投标监督机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:大多数情况下由招标人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会确定中标人。

第7题:建设工程项目管理服务合同属于()

A.委托合同

B.承揽合同

C.技术合同

D.建设工程合同

正确答案:查看最佳答案

第8题:具有纵向职能系统和横向子项目系统的监理组织形式为()监理组织形式。

A.矩阵制

B.直线制

C.直线职能制

D.职能制

正确答案:查看最佳答案

第9题:建设工程要避免不断提高质量目标的倾向，这是建设工程质量控制的()应考虑的。

A.系统控制

B.全过程控制

C.全方位控制

D.投资控制

正确答案:查看最佳答案

第10题:下列关于建设工程监理招标准备的工作，不属于其内容的是()。

A.编制招标方案

B.明确招标范围和内容

C.组织现场踏勘

D.确定招标组织

正确答案:查看最佳答案

第11题:《中华人民共和国建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照()的业务许可范围承担工程。

A.资质等级高

B.资质等级低

C.介于两者之间等级

D.由建设行政主管部门确认

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》，由于委托人的原因导致暂停全部监理服务时间超过()天，监理人可发出解除合同的通知。

A.60

B.90

C.182

D.365

正确答案:查看最佳答案

第13题:关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人的行业资质只设甲级

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人通常是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。设计人须为具有相应设计资质的企业法人。工程设计综合资质只设甲级，工程设计行业资质设甲级.乙级，根据工程性质和技术特点，个别行业资质可设丙级。

第14题:根据《建设工程质量管理条例》，正常使用条件下，给排水工程的最低保修期限为()年。

A.5

B.4

C.3

D.2

正确答案:查看最佳答案

第15题:根据《建设工程监理规范》，()是项目监理机构在施工单位自检的同时，按照有关规定.建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动。

A.工程计量

B.巡视

C.平行检验

D.旁站管理

正确答案:查看最佳答案

第16题:从业主的角度，关于项目总承包管理模式特点的说法，正确的是()。

A.合同关系简单，故合同管理难度较小

B.合同关系简单，但合同管理难度较大

C.合同关系复杂，故合同管理难度较大

D.合同关系复杂，但合同管理难度较小

正确答案:查看最佳答案

第17题:组织结构图作为组织结构简化的抽象模型，它()。

A.不能完整地表达组织结构

B.能表明一个上级对下级所具有的职权的程度

C.能说明平等职位之间相互作用的横向联系

D.是协调各个分离活动和任务的形式

正确答案:查看最佳答案

第18题:建设工程监理文件资料的组卷顺序是()。

A.分项工程.分部工程.单位工程

B.单位工程.分部工程.专业.阶段

C.单位工程.分部工程.检验批

D.检验批.分部工程.单位工程

正确答案:查看最佳答案

第19题:注册监理工程师从事执业活动，由()接受委托并统一收费。

A.监理单位

B.所在单位

C.注册机构

D.发证机关

正确答案:查看最佳答案

第20题:下列关于定金的表述中，错误的是()。

A.定金从合同签订之日生效

B.定金数额不得超过主合同标的额的20%

C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金

D.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限

正确答案:查看最佳答案

参考解析:定金自实际交付时生效。

第21题:在损失控制计划系统中，在风险损失基本确定后的处理计划为()。

A.预防计划

B.安全计划

C.灾难计划

D.应急计划

正确答案:查看最佳答案

第22题:根据《标准设计施工总承包合同》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是()。

A.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保

B.承包人.分包人及监理人应投保，发包人不需要投保

C.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保

D.发包人.监理人.承包人和分包人均应投保

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求分包人也投保此项保险。发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。

第23题:要规范工程建设参与各方的建设行为，就要建立有效的约束机制，其根本目的是()。

A.实行工程监理制

B.最大限度地减少其不良后果

C.强调事前控制

D.有利于政府的监督管理

正确答案:查看最佳答案

第24题:监理工程师在工程质量控制过程中，应遵循的原则不包括()。

A.坚持安全第一的原则

B.坚持以人为核心的原则

C.坚持质量标准的原则

D.坚持以预防为主的原则

正确答案:查看最佳答案

第25题:在下列内容中，属于合同措施的是()。

A.按合同规定的时间.数额付款

B.审查承包单位的施工组织设计

C.协助业主确定对目标控制有利的建设工程组织管理模式

D.协助业主选择承建单位

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师在每一注册有效期内，需完成()学时的继续

A.48

B.80

C.96

D.120

正确答案:查看最佳答案

第27题:总监答辩回答问题时，要注意的事项不包括()。

A.抓住要害，简明扼要

B.力求客观.全面.辩证，留有余地

C.旁征博引，充分发挥

D.条理清晰，层次分明

正确答案:查看最佳答案

第28题:根据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)，施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的，总监理工程师应()。

A.及时签发《监理通知单》

B.立即报告建设单位

C.及时签发《工程暂停令》

D.立即报告政府主管部门

正确答案:查看最佳答案

第29题:监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，完成后必须经监理单位()审核批准，并应在第一次工地会议科开前报送建设单位。

A.法定负责人

B.技术负责人

C.项目负责人

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第30题:下列行为中，属于不履行合同义务的是()。

A.未完成合同约定范围内的工作

B.未按规范程序进行监理

C.无正当理由单方解除合同

D.未及时发出指令，导致工程实施进程发生混乱

正确答案:查看最佳答案

第31题:职能部门与指挥部门易产生矛盾的监理组织形式是()监理组织。

A.直线制

B.职能制

C.直线职能制

D.矩阵制

正确答案:查看最佳答案

第32题:下列关于监理人员在巡视检查时，在施工质量方面应关注的情况包括的是()。

A.安全生产.文明施工制度.措施落实情况

B.天气情况是否适合施工作业

C.施工临时用电情况

D.危险性较大分部分项工程施工情况，重点关注是否按方案施工

正确答案:查看最佳答案

第33题:《建设工程勘察合同示范文本》按照委托勘察任务的不同分为(一).(二)两个版本，分别适用于()的委托任务。

A.岩土工程勘察.水文地质勘察

B.民用建设工程勘察.其他专业工程勘察

C.为设计提供勘察工作，仅涉及岩土工程

D.要求简单的勘察.要求复杂的勘察

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程勘察合同(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括岩土工程勘察.水文地质勘察(含凿井).工程测量.工程物探等勘察。建设工程勘察合同(二)委托工作内容仅涉及岩土工程，包括取得岩土工程的勘察资料，对项目的岩土工程进行设计.治理和监测工作。

第34题:建设单位在组织工程竣工验收前，应当()。

A.先对工程进行验收

B.先对工程进行预验收

C.提请城建档案管理部门对工程档案进行验收

D.提请城建档案管理部门对工程档案进行预验收

正确答案:查看最佳答案

第35题:《刑法》规定，工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处()以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

A.一年

B.三年

C.五年

D.十年

正确答案:查看最佳答案

第36题:根据《建设工程质量管理条例》，未经()签字，建筑材料.建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

A.监理工程师

B.总监理工程师

C.监理员

D.建设单位代表

正确答案:查看最佳答案

第37题:根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目中，必须实行监理的是()

A.总投资额为1亿元的服装厂改建项目

B.总投资额为400万美元的联合国环境署援助项目

C.总投资额为2500万元的垃圾处理项目

D.建筑面积为4万平方米的住宅建设项目

正确答案:查看最佳答案

第38题:根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是()。

A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发缺陷责任终止证书

B.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效

C.工程延期竣工导致承包人继续提供履约担保而增加的费用由发包人承担

D.如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人不必延展履约担保有效期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书。C项，由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担;由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担。D项，如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保有效期至竣工后试验通过。

第39题:总监理工程师对承包单位报送的“工程款支付申请表”的批复用表为()。

A.工程款支付审批表

B.工程款支付证书

C.工程付款签证

D.工程付款单

正确答案:查看最佳答案

第40题:工程监理单位在工程设计阶段为建设单位提供相关服务时，主要服务内容是()

A.编制工程设计任务书

B.编制工程设计方案

C.报审有关工程设计文件

D.组织评审工程设计成果

正确答案:查看最佳答案

第41题:根据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)，下列施工单位报审.报验用表中，需要由专业监理工程师审查，再由总监理工程师签署意见的是()。

A.单位工程竣工验收报审表

B.费用索赔报审表

C.分部工程报验表

D.工程材料.构配件.设备报审表

正确答案:查看最佳答案

第42题:根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。

A.2%

B.3%

C.5%

D.10%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人应提交规定金额的投标保证金，数额不得超过招标项目估算价的2%。

第43题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是()。

A.指定分包商直接与业主订立合同

B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分

C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费

D.指定分包商对其违约独立承担责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:指定分包商由雇主或工程师选定，与承包商签订合同。指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作，通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。承包商对指定分包商的违约不承担责任。

第44题:根据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)，下列监理职责中，属于监理员职责的是()。

A.处置生产安全事故隐患

B.复核工程计量有关数据

C.验收分部分项工程质量

D.检查进场的工程材料.构配件.设备的质量

正确答案:查看最佳答案

第45题:在各种风险对策中，预防损失风险对策的主要作用是()。

A.中断风险源

B.降低损失发生的概率

C.降低损失的严重性

D.遏制损失的进一步发展

正确答案:查看最佳答案

第46题:风险识别的最主要成果是()。

A.风险清单损失值

B.风险清单

C.风险事件发生概率

D.风险度量值

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》，工程监理单位需要更换总监理工程师时，应提前()天书面报告建设单位。

A.3

B.5

C.7

D.14

正确答案:查看最佳答案

第48题:在建设工程勘察合同的履行中，关于发包人支付勘察费用的做法正确的是()。

A.合同生效后5天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金

B.勘察外业工作结束后，发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比

C.提交勘察成果资料后15天内，发包人应一次付清全部工程费用

D.发包人未按合同规定时间拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的0.2%逾期违约金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察费用的阶段支付:合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金;勘察外业工作结束后，发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比;提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

第49题:根据《标准施工合同》，承包人办理“建筑工程一切险”后需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是()。

A.直接与保险人协商一致后，通知发包人

B.直接与保险人协商一致后，通知监理人

C.应事先征得发包人同意，并通知监理人

D.应事先征得监理人同意，并通知发包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:无论是由承包人还是发包人办理保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。因此，承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:能充分体现计划性风险自留“计划性”的损失支付方式有()。

A.建立非基金储备

B.从现金净收入中支出

C.保险

D.自我保险

E.母公司保险

正确答案:查看最佳答案

第51题:工程咨询的全方位服务比建设项目管理中对建设项目目标的全方位控涵宽得多，还包括下列内容中的()。

A.项目策划

B.项目融资

C.组织协调

D.决策支持

E.合同管理

正确答案:查看最佳答案

第52题:除了目标分解结构应当与组织分解结构相对应之外，建设工程目标分解应遵循以下原则:()。

A.能分能合

B.按工程部位分解

C.统一分解的层次

D.区别对待，有粗有细

E.有可靠的数据来源

正确答案:查看最佳答案

第53题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有()。

A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人

B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人

C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答

D.解答应说明问题的来源

E.在标前会上给予解答并记入会议纪要

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人应以书面形式予以解答，并发送给每一位投标人，但不应涉及问题的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上，对投标人提出的问题予以澄清，并将会议记录发给每一位投标人。

第54题:目标控制的效果取决于()。

A.目标控制的措施是否得力和及时

B.主动控制是否与被动控制有机结合

C.目标规划和计划的质量

D.目标规划和计划的循环性

E.目标控制的组织机构和任务分工是否明确

正确答案:查看最佳答案

第55题:按子项分解的监理组织形式，()。

A.适合于全过程监理的建设项目

B.监理部主要负责整个项目内的协调工作

C.子项监理组主要负责各子项的投资.进度.质量控制的具体实施

D.要在明确监理任务.内容的基础上确定其组织结构

E.人员配备要体现“满足监理工作要求，精干.效能”原则

正确答案:查看最佳答案

第56题:与平行发包或陆续发包方式相比，对发包人而言，建设项目总承包模式的优点包括()。

A.简化了对设计.招标.实施过程管理的工作内容

B.采用固定工期.固定费用方式，建设的预期目标容易实现

C.最大程度保证设计方案最优

D.减少了设计变更和承包人的索赔

E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包方式的优点:单一的合同责任;固定工期.固定费用;可以缩短建设周期;减少设计变更;减少承包人的索赔。总承包方式的缺点:设计不一定是最优方案;减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。

第57题:建设工程项目施工招标中，对资格预审申请文件进行审查时，属于资格审查委员会审查内容的是()。

A.同类工程施工经历

B.财务状况

C.企业信誉

D.项目经理资质要求

E.环境管理体系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项，环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。

第58题:在下列内容中，属于施工阶段特点的有:施工阶段()。

A.是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段

B.是实现建设工程价值和使用价值的主要阶段

C.施工质量对建设工程质量起保证作用

D.施工质量对建设工程质量起决定性影响

E.施工阶段合同关系复杂，合同争议多

正确答案:查看最佳答案

第59题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.罢工

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第60题:在下列内容中，属于ＰAＲＴＮEＲＩＮＧ模式要素的是()。

A.友好

B.信任

C.合作

D.共享

E.参与

正确答案:查看最佳答案

第61题:我国现阶段建设工程监理表现出以下特点:()。

A.服务对象具有单一性

B.属于国家强制推行的制度

C.具有监督功能

D.市场准入采用双重控制

E.以建设项目管理学作为理论基础

正确答案:查看最佳答案

第62题:根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有()。

A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位

B.本标段的监理人

C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位

D.与招标人同属一个行政主管部门的单位

E.招标人不具备独立法人资格的附属机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:拒绝作为资格预审申请人的情况，包括以下12种情况的单位:1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位;2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外;3)本标段的监理人;4)本标段的代建人;5)为本标段提供招标代理服务的;6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;9)被责令停业的;10)被暂停或取消投标资格的;11)财产被接管或冻结的;12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

第63题:《国务院办公厅关于加强基础设施工程质量管理的通知》明确指出，我国基础设施项目建设程序包括()等工作环节。

A.投资机会研究

B.项目建议书

C.可行性研究报告

D.技术设计

E.开工报告和竣工验收

正确答案:查看最佳答案

第64题:建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()之日。

A.工程动工

B.全部工程验收合格

C.工程所有人实际占有全部工程

D.施工合同约定的竣工

E.保修期满

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时，或实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时，以先发生者为准;但在任何情况下，不超过保险单列明的建筑期保险终止日。

第65题:ＰＲＯＪECＴCＯＮＴＲＯＬＬＩＮＧ与建设项目管理在以下几方面完全不同:()。

A.服务对象

B.地位

C.服务时间

D.工作内容

E.权力

正确答案:查看最佳答案

第66题:在下列内容中，属于建设工程文件的是()。

A.工程准备阶段文件

B.施工文件

C.监理文件

D.竣工图

E.建设法规文件

正确答案:查看最佳答案

第67题:对于一个建设工程而言，归档的含义包括()。

A.建设.勘察.设计.施工.监理等单位将本单位的建设工程文件向本单位档案管理机构移交

B.勘察.设计.施工.监理等单位将本单位的建设工程文件向建设单位档案管理机构移交

C.建设.勘察.设计.施工.监理等单位将本单位的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交

D.建设单位将汇总的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交

E.监理单位将汇总的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交

正确答案:查看最佳答案

第68题:在下列内容中，()是对建设工程信息进行分类应遵循的原则。

A.适应性

B.稳定性

C.兼容性

D.可扩展性

E.流动性

正确答案:查看最佳答案

第69题:EＰC模式的基本特征是()。

A.业主承担大部分风险

B.承包商承担大部分风险

C.总价合同

D.单价合同

E.业主或业主代表管理工程实施

正确答案:查看最佳答案

第70题:与建设工程监理有关的建设工程行政法规有()。

A.建设工程质量管理条例

B.建设工程勘察设计管理条例

C.中华人民共和国土地管理法

D.中华人民共和国土地管理实施条

E.建筑工程施工许可管理办法

正确答案:查看最佳答案

第71题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。

A.工程测量

B.大地测量

C.结算工程量测量

D.水文地质勘察

E.工程地质勘察

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程勘察的内容一般包括工程测量.水文地质勘察.工程地质勘察。

第72题:衡量建设工程风险概率的方法有()。

A.主观概率法

B.客观概率法

C.相对比较法

D.绝对比较法

E.概率分布法

正确答案:查看最佳答案

第73题:组织构成因素一般包括()。

A.管理模式

B.管理层次

C.管理跨度

D.管理部门

E.管理职能

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计方的合同责任有()。

A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权

B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求

C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批

D.负责向发包人和施工单位进行设计交底

E.解决施工过程出现的设计问题

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项.C项属于发包人的合同责任。

第75题:《建设工程质量管理条例》规定的质量责任主体，包括()。

A.县级以上建设主管部门

B.建设单位

C.勘察.设计单位

D.施工单位

E.工程监理单位

正确答案:查看最佳答案

第76题:工程建设监理投资控制在施工阶段主要工作是()。

A.工程支付凭证审核

B.处理费用索赔

C.审核工程预算

D.严格把握工程变更

E.审查施工组织设计

正确答案:查看最佳答案

第77题:施工招标阶段监理工作制度包括()。

A.编制招标文件有关制度

B.合同条件拟定及审核制度

C.设计文件.图纸审查制度

D.组织招标实务有关制度

E.施工组织设计审核制度

正确答案:查看最佳答案

第78题:建设工程监理实施原则有:()。

A.经济效益原则

B.权责一致原则

C.总监理工程师负责原则

D.公正.独立.自主原则

E.严格监理，热情服务原则

正确答案:查看最佳答案

第79题:监理工作依据主要有()。

A.工程建设方面的法律法规

B.工程所在地的规定和政策

C.建设工程监理合同

D.政府批准的工程建设文件

E.其他建设工程合同

正确答案:查看最佳答案