节选部分<<2023版全国各地二级注册建造师模拟习题>>题型

那么多人搜索"2023版全国各地二级注册建造师模拟习题"，裴斯泰洛齐曾经说过，今天应做的事没有做，明天再早也是耽误了。这启发了我们， 这启发了我们， 这样看来，学习的成功与失败原因是多方面的，要首先从自己身上找原因，才能受到鼓舞，找出努力的方向。既然如此，我们就废话少说，那开始我们就来学习吧。最后的祝福:我坚信，我们付出了汗水，经受了考验，理想中优秀分数的大门就一定会为我们而敞开，让我们继续艰辛却快乐的求学之路!

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自()之日起建立。

A.订立劳动合同

B.实际用工

C.劳动合同备案

D.实际支付工资

正确答案:查看最佳答案

参考解析:用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立

第1题:关于勘察.设计单位相关的质量责任和义务表述正确的选项是()。

A.按照法律.法规和工程建设强制性标准进行设计

B.指定建筑材料.专用设备.工艺生产线的生产广.供应商以保证材料的供应

C.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，无需标注工程合理使用年限

D.依法联合施工单位进行安全技术交底

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察.设计单位相关的质量责任和义务包括以下内容:(1)依法承揽工程的勘察.设计业务;(2)勘察.设计必须执行强制性标准;(3)勘察单位提供的勘察成果必须真实.准确;(4)设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限;(5)除有特殊要求的建筑材料.专用设备.工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂.供应商。(6)依法对设计文件进行技术交底，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。(7)依法参与建设工程质量事故分析;(8)承担违法行为应承担的法律责任。所以该题中，只有A表述正确;D项中，施工单位进行的安全技术交底与设计单位进行的设计文件技术交底的概念.意义等均不同，不能混为一谈。

第2题:关于法人在建设工程中的地位的说法,正确的是()

A.建设单位应当具备法人资格

B.建设工程中的法人可以不具有民事行为能力

C.非营利法人可以成为建设单位

D.建设单位应当独立承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错，建设单位也可能是没有法人资格的其他组织；B错，法人在建设工程中的地位，表现在其具有民事权利能力和民事行为能力依法独立享有民事权利和承担民事义务，方能承担民事责任；D错，建设单位应当有能力承担民事责任，可以自己独立承担，也可以和别人一起承担。

第3题:在原投标有效期结束之前，出现特殊情况时，招标人以书面形式要求所有投标人延长投标有效期，若投标人拒绝延长，那么结果是()。

A.投标成为废标

B.投标无效，有权收回投标保证金

C.投标无效，不得收回投标保证金

D.投标有效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:原投标有效期结束前，出现特殊情况，招标人可以以书面形式要求所有投标人延长有效期，投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容;拒绝延长的，其投标无效，但有权收回投标保证金。

第4题:关于招标程序和要求的说法，正确的是()。

A.依法必须进行招标的项目，招标人必须委托有资质的招标代理机构办理招标事宜

B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，获得批准

C.招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款

D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的应当重新招标

正确答案:查看最佳答案

第5题:对于人员密集的大型场所或特殊工程外的一般建设工程，其消防验收方式为()。

A.施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收

B.建设单位应当先行备案后进行消防验收

C.可以不经消防验收，由公安机关消防机构进行抽查

D.在验收后应当报公安机关消防机构备案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《消防法》规定，按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，依照下列规定进行消防验收.备案:(1)国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收;(2)其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。

第6题:在建设工程活动中，()是最为常用的一种担保方式。

A.留置

B.定金

C.保证

D.抵押

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是保证。在建设工程活动中，保证是最为常用的一种担保方式。所谓保证，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。

第7题:《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人依法应当首先进行的程序是()。

A.委托勘察.设计单位制订技术加固措施

B.委托有相应资质等级的施工单位进行加固.维修和补强

C.委托具有相应资质等级的勘察.设计单位鉴定

D.申请工程质量监督机构鉴定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察.设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固.维修等措施，重新界定使用期。据此，产权所有人依法应当首先进行的程序是C，这也是符合技术要求的。

第8题:一般情况下，勘察设计文件都是勘察设计单位接受建设单位委托创作的委托作品。如果勘察设计单位与建设单位未就该委托作品著作权的归属做出约定，则该委托作品的著作权属于()。

A.勘察设计单位

B.建设单位

C.勘察设计单位与建设单位共有

D.由双方重新约定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定，未做明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。

第9题:建设工程发生质量事故，有关单位应当在规定的时限内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。规定的时限为()。

A.6小时

B.12小时

C.24小时

D.48小时

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。故选项C正确。

第10题:关于工程质量检测的说法，正确的是()。

A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构

B.检测报告必须由检测机构法定代表人签署

C.检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构

D.检测数据和检测报告仅供施工企业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构，正确；B检测报告经检测人员签字.检测机构法定代表人或其授权的签字人签署，所以不要求必须是法定代表人签署；C检测机构是具有独立法人资格的中介机构；D根据《建设工程质量管理条例》，涉及结构安全的要检测，所以不仅仅是参考。P272

第11题:下列权利中，()是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。

A.处分权

B.占有权

C.收益权

D.使用权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是处分权。处分权是指依法对财产进行处置，决定财产在事实上或法律上命运的权能。处分权的行使决定着物的归属。处分权是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。

第12题:中标候选人的经营.财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在()按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

A.发出中标通知书后由原评标委员会

B.发出中标通知书后由新评标委员会

C.发出中标通知书前由原评标委员会

D.发出中标通知书前由新评标委员会

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是确定中标人。中标候选人的经营.财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认

第13题:依据《建设工程质量管理条例》，工程承包单位在()时，应当向建设单位出具质量保修书。

A.工程价款结算完毕

B.施工完毕

C.提交工程竣工验收报告

D.竣工验收合格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》第39和第2款规定，"建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书，质量保修书中应当明确建设工程的保修范围，保修期限和保修责任"

第14题:施工合同履行中，关于设计缺陷造成的工程质量问题的说法，正确的是()。

A.设计单位应当负责返修，费用由设计单位承担

B.施工企业应当负责返修，费用由施工企业支付

C.施工企业应当负责返修，费用由建设单位先行承担

D.建设单位应当负责返修，费用由设计单位承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不论是施工过程中出现质量问题的建设工程，还是竣工验收时发现质量问题的工程，施工单位都要负责返修。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。

第15题:根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到()

A.20%

B.40%

C.50%

D.30%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%。P183

第16题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，关于危大工程专项施工方案的说法,正确的是()。

A.危大工程实行分包的，专项施工方案应当由相关专业分包单位组织编制

B.分包单位组织编制的专项施工方案应当由分包单位负责人签字并加盖单位公章

C.超过一定规模的危大工程，建设单位应当组织专家会议论证专项施工方案

D.危大工程实行施工总承包的，专项施工方案由施工总承包单位编制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误，危大工程实行分包的，专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制；B错误，危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章；C错误，超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织专家会议论证专项施工方案。

第17题:根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证是工程是()。

A.国务院批准开工报告的工程

B.城镇市政基础设施工程

C.建筑面积200m2以上的工程

D.工程投资额在20万元以上的工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工许可证和开工报告的适用范围。工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证;开工报告与施工许可证不要重复办理。

第18题:关于担保的说法，正确的是()。

A.担保是用益物权的一种

B.担保的目的是保障特定债权实现

C.担保合同是主合同

D.反担保不适用《担保法》的规定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是担保。选项A错误，担保是担保物权的一种，担保物权和用益物权是并列的，不是包含的关系;选项C错误，担保合同是主合同的从合同;选项D错误，反担保是担保的一种形式，当然适用于《担保法》的规定。

第19题:依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进行施工招标的情形是()。

A.技术复杂，有特殊要求的

B.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设.生产或者提供的

C.采购人自行建设.生产或者提供更为节省成本的

D.需要向原中标人采购工程.货物或者服务，否则所需要费用将大幅增加

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是可以不进行招标的建设工程项目。可以不进行招标的建设工程项目:①涉及国家安全，国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的。②属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的。③施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的④施工企业自建自用，且本企业资质符合工程要求⑤在建工程追加附属小型工程或者主体加层，原中标人有能力承包的⑥法律，行政法规规定的其他情形。参见教材P74

第20题:某建设工程项目的发包方和承包商之间发生工程款结算的纠纷，双方最终依据施工合同中约定的仲裁条款通过仲裁的方式解决了纠纷，上述纠纷属于()。

A.民事纠纷

B.行政纠纷

C.刑事附带民事纠纷

D.程序纠纷

正确答案:查看最佳答案

参考解析:民事纠纷是平等主体间的有关人身.财产权的纠纷，建设方和施工方的合同纠纷属于两个平等主体之间的纠纷，因此，选项A正确。

第21题:某建设项目工程款迟迟不到位，施工企业为了索要工程款，聘请律师代为诉讼。该行为属于()。

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.表见代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:代理包括委托代理.法定代理和指定代理。委托代理按照被代理人的委托行使代理权。法定代理是指根据法律的规定而发生的代理。指定代理是根据人民法院或有关单位的指定而发生的代理。故选项A正确。

第22题:在依法规划的电力设备保护区内危及电力设施安全的建筑物由()责令强制拆除。

A.安全管理部门

B.电力管理部门

C.施工管理部门

D.当地人民政府

正确答案:查看最佳答案

参考解析:考查内容:在电力设施保护区施工作业的规定。在依法规划的电力设施保护区内修建建筑物.构筑物或者种植植物.堆放物品.危及电力设施安全的，由当地政府责令强制拆除.清除或砍伐。

第23题:甲乙双方的施工合同约定工程应于2013年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2013年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。

A.15

B.16

C.17

D.21

正确答案:查看最佳答案

参考解析:依照《合同法》第117条:因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本题由于乙方拖延履行后发生不可抗力，不能免除乙方的责任，因此计算工程拖期费用时，应将其考虑在内。

第24题:建筑业企业资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，申请办理资质延续手续应当在资质证书有效期届满前()。

A.15天

B.1个月

C.2个月

D.3个月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:多建筑业企业资质证书有效期为5年。资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，应该在资质证书有效期届满3个月前，申请办理资质延续手续。故选项D正确。

第25题:甲公司收到乙公司发来的订货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货，因此双方发生争议。乙公司拒绝收货的合法理由应当是()

A.要约已撤销

B.要约已撤回

C.合同已失效

D.甲方未承诺

正确答案:查看最佳答案

参考解析:因为要约撤销的通知在受要约人发出承诺通知之前到达要约人。所以其要约丧失法律效力。

第26题:下列法律中，属于民法商法的是()。

A.政府采购法

B.公司法

C.招标投标法

D.劳动法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:民法是规定并调整平等主体的公民间.法人间及公民与法人间的财产关系和人身关系的法律规范的总称。商法是调整市场经济关系中商人及其商事活动的法律规范的总称。我国采用的是民商合一的立法模式。商法被认为是民法的特别法和组成部分。选项A.C属于经济法;选项D属于社会法。

第27题:根据《关于进一步加强建设施工现场消防安全工作的通知》关于施工现场消防安全的说法。正确的是()。

A.禁止在施工现场动用明火

B.施工企业应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方案

C.施工现场的办公.生活区与作业区在满足防火要求的前提下可以混合设置

D.不得在尚未竣工的建筑物内设置作业区

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工现场内用火,必须事先办理审批手续,经现场消防员同意,签发用火证后方可用火。公安部.住房和城乡建设部《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知(公消(2009)131号)规定，施工单位应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方案，并由专职安全管理人员进行现场监督。

第28题:根据《绿色施工导则》，施工现场500KM以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的()以上。

A.50%

B.60%

C.80%

D.70%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工现场500KM以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的70%以上。P190

第29题:关于仲裁协议效力确认的说法，正确的是()。

A.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁裁决作出前提出

B.当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定

C.当事人对仲裁委员会就仲裁协议效力作出的决定不服的，可以向人民法院申请撤销该决定

D.当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，只能由仲裁协议的仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。仲裁机构对仲裁协议的效力作出决定后，当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力或者申请撤销仲裁机构的决定的，人民法院不予受理。当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地.仲裁协议签订地.申请人住所地.被申请人住所地的中级人民法院或者专门人民法院管辖。

第30题:施工合同履行过程中场中出现以下情形，()施工企业可以被免除违约责任的是()。

A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误

B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误

C.施工企业的设备损坏，导致工期延误

D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在合同履行过程中，如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的《合同法》仅承认不可抗力为法定的免责事由。《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，()部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

第31题:某施工合同约定质量标准为合格，监理工程师在巡视时要求承包人"把活儿做得更细些，到时不会少了你们的"。于是项目经理在施工中提高了质量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理工程师

D.承包人和发包人共同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是合同的变更。当事人协商一致，可以变更合同。法律.行政法规规定变更合同应当办理批准.登记等手续的，依照其规定。当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更

第32题:根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是()。

A.某工程因故延期开工，向发证机关报告后施工许可证自动延期

B.某工程应地震中止施工，1年后向发生机关报告

C.某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工

D.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

第33题:下列情形中，投标人中标有效的是()。

A.投标人给予招标人金钱获取中标

B.投标人在投标书中表面给予招标人折扣获取中标

C.投标人在账外给予招标人回扣获取中标

D.投标人在账外给予评标委员会财物获取中标

正确答案:查看最佳答案

第34题:关于投标文件的补充.修改与撤回的说法，正确的是()。

A.撤回已提交的投标文件，应当经过招标人的同意

B.补充.修改已提交的投标文件，应当在提交投标保证金之前进行

C.撤回已提交的投标文件，应当以书面形式通知招标人

D.撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前进行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充.修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充.修改的内容为投标文件的组成部分。

第35题:某建筑工地脚手架存在严重安全隐患，监理工程师向现场负责人王某提出停止施工要求，但王某没有及时采取措施，导致施工中脚手架局部倒塌，造成2名工人重伤，直接经济损失30万元的安全事故。此事件中，王某的行为()。

A.构成重大责任事故罪

B.构成重大劳动安全事故罪

C.构成工程重大安全事故罪

D.不构成刑事犯罪，不追究刑事责任

正确答案:查看最佳答案

第36题:建设单位申领施工许可证时所提交的施工图纸及技术资料应当满足()。

A.施工需要并按规定通过审查

B.施工需要并通过监理单位审查

C.该开发公司的要求

D.施工单位的要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑工程施工许可管理办法》规定，建设单位申请领取施工许可证，应当有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行了审查。

第37题:根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是()。

A.某工程因故延期开工，向发证机关报告后施工许可证自动延期

B.某工程因地震中止施工，1年后向发证机关报告

C.某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工

D.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证

正确答案:查看最佳答案

第38题:关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是()。

A.具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行

B.执行可以采取查封.扣押.冻结等措施

C.执行异议审查和复议期间，暂停执行

D.执行申请人只能是诉讼当事人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发生法律效力的民事判决.裁定，以及刑事判决.裁定中的财产部分，由第一审人民法院或者与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院执行。所以A错误。执行异议审查和复议期间，不停止执行。所以C错误。申请执行人是生效法律文书确定的权利人。所以D错误

第39题:建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响()，规定环境噪声污染的防治措施，并按照国家规定的程序报环境保护行政主管部门批准。

A.登记表

B.报告表

C.报审表

D.报告书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是建设项目环境噪声污染的防治。建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告书，规定环境噪声污染的防治措施，并按照国家规定的程序报环境保护行政主管部门批准。环境影响报告书中，应当有该建设项目所在地单位和居民的意见。

第40题:下列情形中，当事人不享有法定解除权的是()。

A.运输建材的货车途中遭遇泥石流，货物全部损毁

B.施工合同签订后，承包人向发包人明确表示届时将不履行合同

C.发包人拒不支付工程款，承包人催告后仍不支付

D.施工单位夜间施工扰民，被行政主管部门责令停工，致使工期延误

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《合同法》规定:有下列情形之一的，当事人可以解除合同:(1)因不可抗力致使不能实现合同目的;(2)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(3)当时事一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行;(4).当事人一方迟延履行债务或者其他违约行为致使不能实现合同目的;(5)法律规定的其他情形。

第41题:下列使用注册商标的情形中，应当承担行政责任的是()。

A.自行改变注册商标的

B.改变注册商标的注册人名称.地址或者其他注册事项的

C.转让注册商标的

D.连续2年停止使用注册商标的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:使用注册商标违法的行政责任。按照《商标法》的规定，使用注册商标，有下列行为之一的，由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标:①自行改变注册商标的；②自行改变注册商标的注册人名称.地址或者其他注册事项的；③自行转让注册商标的；④连续3年停止使用的。

第42题:某建设工程施工招标，甲公司中招后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙施工过程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。关于向建设单位承担赔偿责任的说法，正确的是()。

A.甲.乙承担连带赔偿责任

B.建设单位与甲有合同关系，应由甲承担赔偿责任

C.乙为实际施工人，应由乙承担赔偿责任

D.甲和乙承担按份赔偿责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包单位对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。

第43题:关于合同形式的说法，正确的是()。

A.合同必须采用书面形式

B.口头形式属于合同的其他形式

C.未依法采取书面形式订立的合同无效

D.合同可以采用数据电文形式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误，当事人约定或者法律法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。B错误，当事人订立合同，有书面形式.口头形式和其他形式。C错误，法律规定必须采用书面形式订立合同的，书面形式是合同成立的必要条件，未采用的合同不成立，但并非合同无效，如果双方已经履行了，一方再以未采用书面形式合同不成立的理由请求撤销合同的，法院不予支持。P110

第44题:下列投标文件中，应当拒收的是()。

A.提前送达的投标文件

B.投标联合体提交的未附共同投标协议的投标文件

C.未通过资格预审的申请人提交的投标文件

D.未提交投标保证金的投标文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法实施条例》进一步规定，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。

第45题:工程监理单位在对施工方案审查时，审查的重点是()。

A.安全生产投入是否充足

B.是否符合工程建设强制性标准

C.施工现场人员的安全生产管理能力

D.安全技术措施是否得到落实

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位要对审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查，重点审查是否符合工程建设强制性标准。故选项B正确。

第46题:下列事项中，能够申请行政复议的是()

A.行政处分决定

B.招标投诉处理

C.质量纠纷调解

D.造价指导信息发布

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不得申请行政复议的，行政机关的行政处分或其他人事处理决定；行政机关对民事纠纷做的调解或其他处理。

第47题:根据《绿色实施导则》，()施工现场500KM以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的()以上。

A.50%

B.60%

C.80%

D.70%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《绿色施工导则》规定，应就地取材，()施工现场500KM以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70%以上。

第48题:甲公司将项目发包给乙公司，乙公司将项目转包给包工头丙某。工程竣工验收合格后，甲公司拖欠乙公司500万元，乙公司拖欠丙某600万工程款。现丙某打算直接起诉甲公司，则以下说法正确的是()。

A.丙某不得起诉甲公司，法院不宜受理。

B.法院应当受理，并应当将乙公司追加为本案当事人

C.丙某可以向甲公司主张500万元

D.丙某可以向甲公司主张600万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是禁止无资质或越级承揽工程的规定。选项A，丙某可以起诉甲公司;选项B，法院应当受理，并可以将乙公司追加为本案当事人;选项D，丙某可以向甲公司主张500万元。

第49题:建设单位申请领取施工许可证时，建设工期超过1年的建设工程，到位资金原则上最少为工程合同价的()。

A.20%

B.40%

C.50%

D.30%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。

第50题:下面关于诉讼代理人的表述中，不正确的是()。

A.当事人可以委托1～2人作为诉讼代理人

B.委托他人代为诉讼，必须向法院提交授权委托书

C.诉讼代理人代为承认.放弃.变更诉讼请求，不需要委托人的特别授权

D.诉讼代理人代为进行和解，提起反诉和上诉，必须有委托人的特别授权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《民事诉讼法》规定，“诉讼代理人代为承认.放弃.变更诉讼请求，进行和解.提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权”。所以本题选C。

第51题:下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是()。

A.警告

B.罚款

C.支付违约金

D.没收财产

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是民事责任的承担方式。警告.罚款属于行政责任，没收财产属于刑事责任，所以选项A.B.D均不正确。

第52题:下列各项中，当事人可以以书面形式约定案件管辖法院的纠纷是()。

A.继承纠纷

B.抚养权纠纷

C.劳动纠纷

D.建设工程承包纠纷

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《民事诉讼法》的规定，合同的当事人可以在书面合同中协议选择案件的管辖法院，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。协议管辖仅适用于合同纠纷。故选D。

第53题:关于知识产权的说法，正确的是()。

A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利

B.知识产权仅具有财产性这一单一属性

C.知识产权有专有性.地域性和永久性特点

D.构成知识产权的主体是发现权.发明权以及科技成果

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是知识产权的法律特征。知识产权具有如下四个法律特征:人身权和财产权的双重属性;专有性;地域性;期限性。我国知识产权包括著作权(版权).专利权.商标专用权.发现权.发明权以及其他科技成果权。

第54题:按照《招标投标法》及相关规定，必须进行施工招标的工程项目是()。

A.施工企业在其施工资质许可范围内自建自用的工程

B.属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的工程

C.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的工程

D.经济适用房工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法》规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察.设计.施工.监理以及与工程建设有关的重要设备.材料等的采购，必须进行招标:①大型基础设施.公用事业等关系社会公共利益.公众安全的项目;②全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;③使用国际组织或者外国政府贷款.援助资金的项目。选项D属于关系社会公共利益的项目，必须进行招标。

第55题:代签工程建设合同必须采用()。

A.口头形式

B.书面形式

C.口头或书面形式

D.口头或书面之外的形式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:委托代理可采用口头形式委托，也可采用书面形式委托，如果法律明确规定必须采用书面

第56题:施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是()。

A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡

B.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某摔成重伤

C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，砸死砸伤多人

D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员集中中毒

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程刑事责任的种类及承担方式。建设单位.设计单位.施工单位.工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的属于重大安全事故罪，只有选项C是降低工程质量的描述。

第57题:合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照规定的价格履行。该规定的价格是()。

A.订立合同时履行地的市场价格

B.订立合同时履行地的政府定价

C.订立合同时履行地的政府指导价

D.履行合同时履行地的市场价格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照合同约定的时间.金额和支付条件支付工程价款，是发包人的主要合同义务，也是承包人的主要合同权利。《合同法》规定，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。故选项A正确。

第58题:物权变更自登记时发生法律效力的是()。

A.船舶所有权

B.建设用地使用权

C.机动车所有权

D.地役权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是建设用地使用权的设立。设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。登记机构应当向建设用地使用权人发放建设用地使用权证书。

第59题:下列关于噪声污染防治的说法中，错误的是()。

A.因生产工艺上要求可以在夜间连续作业

B.因燃气管道抢修.抢险作业可以在夜间连续作业

C.特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明

D.施工过程中可能产生环境噪声污染的，施工单位应在开工15日以前向建设主管部门申报

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修.抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。D选项应向环境保护行政主管部门申报。

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:注册建造师的信用档案记录应当包括的内容有()

A.建造师的业绩

B.建造师的自我评价

C.建造师的良好行为

D.建造师的基本情况

E.建造师的不良行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:注册建造师信用档案应当包括注册建造师的基本情况.业绩.良好行为.不良行为等内容。违法违规行为.被投诉举报处理.行政处罚等情况应当作为注册建造师的不良行为记人其信用档案。

第61题:(1)根据《劳动合同法》，用人单位可以与劳动者解除劳动合同的情形有()。

A.劳动者被依法追究刑事责任

B.劳动者严重违反用人单位的规章制度

C.在规定的医疗期内职工患病

D.女职工在哺乳期内

E.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是劳动合同的解除和终止。除选项ABE之外，其情形还有:严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；(2)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；(3)因《劳动合同》第26条第

第62题:关于违约金和定金的表述中，正确的有()。

A.当事人可以依照《担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保

B.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回

C.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金

D.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金

E.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金和定金条款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是违约金和定金。当事人可以依照《担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款

第63题:根据《工程建设国家标准管理办法》，工程建设强制性标准是指直接涉及工程()等方面的工程建设标准强制性条文

A.市容市貌

B.质量

C.安全

D.卫生

E.环境保护

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程建设强制性标准时指直接涉及工程质量.安全.卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文。

第64题:某工程项目招标投标出现的下列情形中，应当视为投标人互相串通投标的有()。

A.两份投标文件载明的项目经理均为李某

B.两份投标文件的投标报价规律性差异

C.投标人使用伪造的许可证

D.两个投标人均委托某咨询办理投标事宜

E.投标人提供虚假的财务状况或业绩

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法实施条例》第四十条规定，有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标:(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈现规律性差异;(5)不同投标人的投标文件相互混装;(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

第65题:在正常条件下，关于建设工程各保障项目法定最低保修期限的说法，正确的有()。

A.屋面防水工程为5年

B.给排水管道为2年

C.供热与供冷系统为2个采暖期.供冷期

D.基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限

E.设备安装和装修工程为5年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:(1)基础设施工程.房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程.有防水要求的卫生间.房间和外墙面的防渗漏，为5年;(3)供热与供冷系统，为2个采暖期.供冷期;(4)电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程，为2年。

第66题:红星建筑公司注册商标于2015年12月31日到期，下列说法中正确的是()。

A.如公司需要继续使用该商标，应当在2014年申请续展注册

B.如公司未能在2014提出续展申请，该商标将被注销

C.如公司未能在2014年提出续展申请，可以给予6个月的宽展期

D.如公司未能在2015年6月30日前提出续展申请，其注册商标将被注销

E.公司在2014年向工商管理机构申请了续展注册的，续展注册的有效期为15年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《商标法》规定，注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前12个月内申请续展注册;在此期间未能提出申请的，可以给予6个月的宽展期。宽展期满仍未提出申请的，注销其注册商标。每次续展注册的有效期为10年。因此ACD为答案。

第67题:根据《行政处罚法》规定，行政处罚的种类包括()。

A.警告

B.行政拘留

C.降级

D.撤职

E.暂扣或者吊销许可证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是行政处罚。《行政处罚法》规定，行政处罚的种类:(1)警告;(2)罚款;(3)没收违法所得，没收非法财物;(4)责令停产停业;(5)暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照;(6)行政拘留;(7)法律.行政法规规定的其他行政处罚。

第68题:在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，未取得县级以上人民政府或有关部门证明即可夜间进行产生环境噪声污染的建筑的建筑施工作业有()。

A.抢修作业

B.抢险作业

C.生产工艺上要求必须连续进行的作业

D.保密工程作业

E.产生环境噪声污染较轻的作业

正确答案:查看最佳答案

第69题:按照《招标投标法实施条例》的规定，下列投标应该被否决的有()。

A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字

B.投标人提交投标文件后，又在投标截止日期前一天，书面提出报价降低2%

C.招标文件规定的进度要求为36个月，投标文件中确定工期为34个月

D.投标文件中明显报价计算错误，评委会书面通知该投标人。投标人书面澄清，并未超出投标文件的范围，也未改变投标文件的实质性内容

E.投标联合体没有提交共同投标协议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标:(1)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字;(2)投标联合体没有提交共同投标协议;(3)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件;(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外;(5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价;(6)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;(7)投标人有串通投标.弄虚作假.行贿等违法行为。投标文件中有含义不明确的内容.明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清.说明的，应当书面通知该投标人。投标人的澄清.说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清.说明，不得接受投标人主动提出的澄清.说明。

第70题:抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物，通知了抵押权人并告知了受让人转让物已经抵押的情况，则()。

A.转让行为无效

B.转让所得价款应当由抵押权人所有

C.转让所得价款可以向第三人提存

D.转让所得价款只能提前清偿债务

E.转让行为有效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:抵押期间，抵押人转让已经办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况，否则，该转让行为无效。抵押人转让抵押物的价款，应当向抵押权人提前清偿所担保的债权或者向与抵押权人约定的第三人提存。P33

第71题:《建设工程质量管理条例》规定，未经()签字，建设单位不拨付工程款，不得进行竣工验收。

A.业主现场代表

B.总监理工程师

C.项目经理

D.专业监理工程师

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料.建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

第72题:合同无效的原因有()

A.恶意串通，损害他人利益

B.以合法形式掩盖非法目的

C.一方以胁迫手段订立合同，损害集体利益

D.重大误解或显失公平

E.损害社会公共利益

正确答案:查看最佳答案

参考解析:无效合同的原因一方欺诈，并损害国家利益的一方采用胁迫手段订立合同，并损害国家利益的恶意串通，损害国家.集体或第三人利益损害的合同以合同法形式掩盖非法目的损害社会公共利益违反法律法规强制性规定的

第73题:在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工企业必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的()。

A.项目名称

B.施工场所和期限

C.产生噪声的原因

D.可能产生的环境噪声值

E.所采取的环境噪声污染防治措施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称.施工场所和期限.可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。P175

第74题:建筑公司甲具有总承包一级资质，2012年中标某住宅项目施工总承包。根据《建筑法》，甲可以进行的行为有()。

A.将主体工程分包给另一家总承包一级资质企业

B.在总承包合同中与建设单位就分包进行约定

C.将工程转包给和其资质等级相同的建筑施工企业

D.将劳务作业直接分包给符合资质的劳务企业

E.经建设单位认可，将工程分包给不具备相应资质条件的单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查分包制度。根据《建筑法》，总承包单位必须自行完成主体结构的施工，A错误。建设单位与总包单位可以在总包合同中就分包进行约定，B正确。C属于非法转包，为法律所禁止，错误。D属于合法分包，即劳务分包不用经建设单位认可，承包单位可以直接分包。总承包单位在分包时，分包单位的资质需要符合相关要求，E错误。

第75题:关于招标代理机构的说法，正确的有()。

A.招标人委托招标的，招标人有权自行选择招标代理机构

B.工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标

C.招标代理机构是社会中介组织

D.未经招标人同意，招标代理机构不得向他人转让代理业务

E.工程招标代理机构可以与招标工程的投标人有合作经营关系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核点为招标代理机构的委托。招标人委托招标的，招标人有权自行选择招标代理机构，任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。未经招标人同意，工程招标代理机构不得向他人转让代理业务。工程招标代理机构不得与被代理招标工程的投标人有隶属关系.合作经营关系或其他利益关系。

第76题:施工单位的()等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

A.垂直运输机械作业人员

B.安全生产管理人员

C.起重信号

D.安装拆卸工

E.暴(同音字)破作业人员

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定，垂直运输机械作业人员.安装拆卸工.暴(同音字)破作业人员.起重信号工.登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

第77题:依据我国《招标投标法》，下列项目中()必须经过招标才能进行。

A.铁路.公路.机场.港口等工程建设项目

B.能源.交通运输.邮电通信等大型基础设施

C.施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质的等级符合工程要求的

D.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的

E.世行贷款的污水处理厂

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程法定招标的范围.招标方式和交易场所。对于施工中采用专利或者专有技术的和施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质的等级符合工程要求的，按照规定则可以不进行施工招标。P75。

第78题:建设用地使用权的转让()。

A.是一种不要式行为

B.转让合同是一种权利义务的概括转让合同

C.需要满足一些法定条件，否则转让无效

D.转让方式包括买卖.赠与或者互易等

E.转让的客体仅限于国有土地

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设用地使用权的转让，是指通过买卖.赠予等合法方式将土地使用权转移给他的行为。当事人之间必须签订书面的转让合同，这种合同不是单一的对建设用地的使用权的转让，也同时伴随着在从国家取得使用权时必须履行的义务，属于权利义务的概括移转。转让需要满足一些法定条件，如按照出让合同约定已经支付全部土地使用权出让金，并取得土地使用权证书;按照出让合同约定进行投资开发，属于房屋建设工程的，完成开发投资总额的25%以上，属于成片开发土地的，形成工业用地或者其他建等用地。

第79题:某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行总裁裁决的说法中，正确的是()。

A.施工单位申请执行的期间为1年

B.申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级人民法院管辖

C.申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖

D.施工单位有权向人民法院申请执行

正确答案:查看最佳答案