2023版最新安徽合肥二级注册建造师试卷
节选部分<<2023版最新安徽合肥二级注册建造师试卷>>题型
一.单选题(共有60题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:保险金额是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的()限额。
A.最低
B.实际损失
C.损失后评估
D.最高
正确答案:查看最佳答案
第1题:施工单位在电缆保护区实施暴(同音字)破作业时,制定暴(同音字)破施工方案应()。
A.邀请地方建设管理部门参与
B.报当地电力管理部门批准
C.及时与地下电缆管理部门沟通
D.邀请地下电缆管理部门派员参加
正确答案:查看最佳答案
参考解析:暴(同音字)破施工时应-邀请地下电缆管理部门参加。A选项,暴(同音字)破作业不需要邀请地方建设管理部门参与;B选项,在暴(同音字)破施工方案编制完成之后应报当地电力管理部门批准;C选项,在暴(同音字)破作业遇到有地下电缆的情况下,应及时与点下电缆管理部门沟通,获得地下电缆埋设的准确位置。
第2题:根据《消防法》和《食品安全法》,关于施工现场违法行为应承担法律责任的说法,正确的是()。
A.埋压.*占.遮挡消火栓或者占用防火间距的,处以罚款
B.进货时未查验许可证和相关证明文件的,给予警告并处以罚款
C.未按规定要求贮存.销售食品或者清理库存食品的,罚款并责令停产停业
D.故意破坏或者伪造火灾现场尚不构成犯罪的,拘留并可处以罚款
正确答案:查看最佳答案
第3题:关于合同成立地点的说法,正确的是()
A.当事人不得约定合同成立地点
B.要约发出地点为合同成立地点
C.数据电文合同中,收件人任一营业地为合同成立地点
D.承诺生效地点为合同成立地点
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同成立地点:承诺生效的地点为合同成立地点,数据电文形式订立合同的,以收件人的主营业地为合同成立地,无主营业地的,以经常居住地为合同成立地,当事人有约定的从其约定;书面形式合同双方当事人签字或盖章的地点为合同成立地。
第4题:依据《建设工程质量管理条例》,工程承包单位在()时,应当向建设单位出具质量保修书。
A.工程价款结算完毕
B.施工完毕
C.提交工程竣工验收报告
D.竣工验收合格
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程质量管理条例》第39和第2款规定,"建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时,应当向建设单位出具质量保修书,质量保修书中应当明确建设工程的保修范围,保修期限和保修责任"
第5题:关于民事诉讼执行程序的说法,正确的是()。
A.具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行
B.执行可以采取查封.扣押.冻结等措施
C.执行异议审查和复议期间,暂停执行
D.执行申请人只能是诉讼当事人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发生法律效力的民事判决.裁定,以及刑事判决.裁定中的财产部分,由第一审人民法院或者与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院执行。所以A错误。执行异议审查和复议期间,不停止执行。所以C错误。申请执行人是生效法律文书确定的权利人。所以D错误
第6题:仲裁裁决人民法院裁定不予执行的,当事可以()
A.向人民法院上诉
B.向人民法院申请再审
C.向人民法院执行庭申请复义议
D.根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是仲裁裁决的执行,仲裁裁决被人民法院依法裁定不予执行的,当事人不能申请人民法院再审。就该纠纷双方当事人可以重新达成仲裁协议,并依据该仲裁协议申请仲裁,也可向人民法院提起诉讼
第7题:某建设项目工程款迟迟不到位,施工企业为了索要工程款,聘请律师代为诉讼。该行为属于()。
A.委托代理
B.法定代理
C.指定代理
D.表见代理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:代理包括委托代理.法定代理和指定代理。委托代理按照被代理人的委托行使代理权。法定代理是指根据法律的规定而发生的代理。指定代理是根据人民法院或有关单位的指定而发生的代理。故选项A正确。
第8题:根据《民事诉讼法》,下列证据中,属于书证的是()。
A.录音录像材料
B.建筑材料样品
C.工程质量鉴定报告
D.施工合同
正确答案:查看最佳答案
第9题:某建设单位发包的工程由乙包工头借用甲施工企业的资质中标并签订施工合同,工程竣工验收质量合格,乙包工头要求按合同约定支付工程款,则()。
A.合同无效,不应支付工程款
B.合同无效,应参照合同约定支付工程款
C.合同有效,不应支付工程款
D.合同有效,应参照合同约定支付工程款
正确答案:查看最佳答案
参考解析:没有资质的实际施工人借用建筑施工企业的名义所签订的合同属于违反《合同法》的规定,即违反法律.行政法规的强制性规定,该合同应认定无效。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定:建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予以支持。故选项B正确。
第10题:建设工程合同履行期间变更项目负责人的,企业应当于项目负责人变更()个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。
A.5
B.7
C.10
D.14
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是二级建造师执业岗位范围。建设工程合同履行期间变更项目负责人的,企业应当于项目负责人变更5个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。
第11题:关于抵押的说法,正确的是()。
A.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围
B.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变
C.转让抵押物的价款只需高于担保债权即可
D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让
正确答案:查看最佳答案
参考解析:抵押担保的范围包括主债权及利息.违约金,损害赔偿金和实现抵押权的费用。当事人也可以在抵押合同中约定抵押担保的范围。因此A正确。抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值。因此B错误。转让抵押物的价款不得明显低于其价值。因此C错误。抵押权与其担保的债权同时存在。抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。因此D错误。
第12题:关于人民法院管辖权的说法,正确的是()。
A.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的,由最先受理的人民法院管辖
B.有管辖权的人民法院由于特殊原因,不能行使管辖权的,移送上级人民法院直接管辖
C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼,原告可以向其中一个人民法院起诉
D.人民法院之间因管辖权发生争议,报请共同上级人民法院直接管辖
正确答案:查看最佳答案
参考解析:两个以上人民法院都有管辖权的案件,原告可以选择其中一个人民法院提起诉讼。因此C正确。原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的,由最先收到起诉状的人民法院管辖。因此A错误。有管辖权的人民法院由于特殊原因,不能行使管辖权的,由上级人民法院指定管辖。人民法院之间因管辖权发生争议,由争议双方协商解决;协商解决不了的,报请其共同上级人民法院指定管辖。因此B.D错误
第13题:关于评标结果异议的说法,正确的是()。
A.只有投标人有权利对项目的评标结果提出异议
B.对评标结果有异议,应当在中标候选人公示期间提出
C.招标人对评标结果的异议作出答复前,招标投标活动继续进行
D.对评标结果异议不是对评标结果投诉必然的前置条件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。对资格预审文件.招标文件.开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的,应当依法先向招标人提出异议
第14题:关于买卖合同中标的物毁损灭失的风险承担,如果当事人没有约定交付地点或者约定不明确,下列说法中正确的是()。
A.标的物毁损灭失的风险,在标的物交付之后由出卖人承担
B.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物,毁损灭失的风险自承运人将货物交付给买受人时由买受人承担
C.对于需要运输的标的物,出卖人将标的物交给第一承运人后,毁损灭失的风险由买受人承担
D.出卖人依约将标的物置于交付地点,买受人违反约定没有收取的,标的物毁损灭失的风险自出卖人将标的物置于交付地点时由买受人承担
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对于需要运输的标的物,当事人没有约定交付地点或者约定不明确,出卖人将标的物交付给第一承运人后,标的物毁损.灭失的风险由买受人承担。
第15题:根据《建设工程质量管理条例》,在工程建设过程中,对违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故,构成犯罪的,应对()依法追究刑事责任。
A.法定代表人
B.经营负责人
C.直接责任人
D.项目负责人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是违法行为应承担的法律责任。《建设工程质量管理条例》规定,建设单位.设计单位.施工单位.工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故,构成犯罪的,应对直接责任人员依法追究刑事责任。
第16题:设备采购合同约定,任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金8万元,合同履行期限届满,供应商未能交付设备,则采购人能获得法院支持的最高请求额是()万元。
A.16
B.5
C.8
D.13
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人既约定违约金,又约定定金的,()一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款。本题中:违约金5万元。5万元违约金和8万元定金二选一:①8万元定金,双倍返还:16万②违约金+定金=5+8=13万元。所以选择A选项。《担保法》规定,当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后,定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金。
第17题:(1)下列试块.试件和材料中,必须实施见证取样和送检的是()。
A.屋面.厕浴间使用的防水材料
B.非承重结构的钢筋及连接接头试件
C.用于防水层上保护层的商品混凝土
D.抹灰砂浆中使用的掺加剂
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是对建筑材料,设备等进行检验检测的规定。下列试块,试件和材料实施必须实施见证取样和送检:用于承重结构的混凝土试块;(2)用于承重墙体的砌筑砂桨试块;(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块。(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;(7)地下,屋面,厕浴间使用的防水材料;(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块,试件和材料。参见教材P236
第18题:注册建造师未执行法律.法规和工程建设强制性标准,尚未构成严重情节,将被责令停止执业()。
A.1个月~2个月
B.2个月~3个月
C.3个月~1年
D.1年~5年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:注册执业人员未执行法律.法规和工程建设强制性标准的,责令停止执业3个月以上1年以下;情节严重的,吊销执业资格证书,5年内不予注册;造成重大安全事故的,终身不予注册;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。
第19题:未经批准在电力设施保护区内修建建筑物,危及电力设施安全的,由()责令停止作业,恢复原状并赔偿损失。
A.建筑管理部门
B.电力管理部门
C.建筑物上级管理部门
D.市政管理部门
正确答案:查看最佳答案
参考解析:考查内容:在电力保护区施工作业的规定。未经批准或未采取安全措施在电力设施周围或在依法规定的电力设施保护区内进行作业,危及电力设施安全的,由电力管理部门责令停止作业,恢复原状并赔偿损失。
第20题:建筑工程一切险的保险终止日应为()。
A.工程竣工验收之日
B.工程验收合格之日
C.工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日
D.合同双方约定的终止日
正确答案:查看最佳答案
第21题:()不属于著作人身权。
A.发表权
B.修改权
C.保护作品完整权
D.发行权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发行权属于著作财产权,而非著作人身权。
第22题:某施工单位在参与投标过程中,与几家投标单位私底下联系并约定互相报价以获取中标,严重损害了建设单位的利益,给建设单位造成重大损失,则该施工单位直接责任人应承担的刑事责任种类属于()。
A.工程重大事故罪
B.重大责任事故罪
C.串通投标罪
D.玩忽职守罪
正确答案:查看最佳答案
参考解析:是串通投标罪,因为投标人相互协商投标。
第23题::某建设工程施工合同约定,合同工期为18个月,合同价款为2000万元,根据法律规定,建设单位在申请领取施工许可证时,原则上最少到位资金为()万元。
A.100
B.200
C.600
D.1000
正确答案:查看最佳答案
参考解析:18个月大于1年。到位30%,2000×30%=600万
第24题:按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定,重要设备.材料等货物的采购,单项合同估算价在人民币()万元以上的,必须进行招标。
A.50
B.80
C.60
D.100
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是建设工程必须招标的规模标准。按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,必须招标范围内的各类工程建设项目,达到下列标准之一的,必须进行招标:(1)施工单项合同估算价在人民币200万元以上的;(2)重要设备.材料等货物的采购,单项合同估算价在人民币100万元以上的;(3)勘察.设计.监理等服务的采购,单项合同估算价在人民币50万元以上的;(4)单项合同估算价低于第(1),(2).(3)项规定的标准,但项目总投资额在人民币3000万元以上的。
第25题:关于民事诉讼上诉的说法,正确的是()。
A.上诉期为10日
B.上诉时应当递交上诉书
C.上诉状应当向第二审人民法院提出
D.当事人向原审人民法院上诉的,原审法院应当受理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人不服地方人民法院第一审判决的,有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉;不服地方人民法院第一审裁定的,有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。上诉状应当通过原审法院提出,并按照对方当事人的人数提出副本。当事人直接向第二审人民法院上诉的,第二审人民法院应当在5日内将上诉状移交原审人民法院。
第26题:招标人要求中标人提供履约保证金,中标人应当提交且履约保证金不得超过中标合同金额的()。
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查履约保证金金额。《招标投标法实施条例》规定,招标文件要求中标人提交履约保证金的,中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。
第27题:关于民事诉讼中第三人,说法正确的是()。
A.第三人属于狭义的民事诉讼当事人
B.人民法院判决承担民事责任的第三人,有当事人的诉讼权利和义务
C.对当事人双方的诉讼标的,第三人认为有独立请求权的,只能参加诉讼,不得提起诉讼
D.对当事人双方的诉讼标的,第三人虽然没有独立请求权,但案件处理结果同他有法律上的利害关系的,只能由人民法院通知其参加诉讼
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项错误,第三人属于广义的民事诉讼当事人。C项错误,对当事人双方的诉讼标的,第三人认为有独立请求权的,有权提起诉讼。D项错误,对当事人双方的诉讼标的,第三人虽然没有独立请求权,但案件处理结果同他有法律上的利害关系的,可以申请参加诉讼,或者由人民法院通知他参加诉讼。
第28题:下列关于科学编制标底的说法,不正确的是()。
A.标底编制过程和标底必须保密
B.标底由招标人自行编制或委托中介机构编制
C.一个工程只能编制一个标底
D.招标项目必须设置标底,不得进行无标底招标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:依据《土程建设项目施工招标投标办法》第34条,招标人可根据项目特点决定是否编制标底。痏标项目可以不设标底,迸行无标底招标,故D项错误。
第29题:甲乙双方因工程施工合同发生纠纷,甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中,在法院的主持下,双方达成了调解协议,法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后,乙公司又反悔,则下列说法正确的是()。
A.甲公司可以向人民法院申请强制执行
B.人民法院应当根据调解书进行判决
C.人民法院应当认定调解书无效并及时判决
D.人民法院应当撤销诉讼
正确答案:查看最佳答案
参考解析:调解达成协议,人民法院应当制作调解书。调解书应当写明诉讼请求.案件的事实和调解结果。调解书由审判员.书记员署名,加盖人民法院印章,送达双方当事人。调解书经双方当事人签收后,即具有法律效力。调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的,人民法院应当及时判决。
第30题:下列需要申领施工许可证的是()。
A.开工报告已获得批复
B.某工厂建设食堂,建筑面积280平方米
C.军队建设宿舍,建筑面积3000平方米
D.学校建设教学楼,建筑面积3000平方米
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工许可证和开工报告的适用范围。无需申领施工许可证的工程类型有如下五类:限额以下的小型工程(投资额在30万元以下或建筑面积在300平方米以下的建筑工程);抢险救灾及其他临时性房屋建筑等工程;农民自建低层住宅;军用房屋建筑;按规定领取施工报告的工程。
第31题:《文物保护法》规定,因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的,在批准前应当征得()同意。
A.上一级人民政府环境保护主管部门
B.上一级人民政府文物行政部门
C.本级人民政府环境保护主管部门
D.本级人民政府文物行政部门
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的相关规定。《文物保护法》规定,文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业。但是,因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的,必须保证文物保护单位的安全,并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意;在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的,必须经省.自治区.直辖市人民政府批准,在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。
第32题:某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同,施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件,并有意转租该塔吊。关于施工企业义务的说法,正确的是()。
A.施工企业应当对塔吊部件进行维修
B.施工企业应当对塔吊做相应改造
C.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司
D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承租人应当妥善保管租赁物,因保管不善造成租赁物损坏.灭失的,应当承担损害陪产责任。承租人经出租人同意,可以将租赁物转租给第三人。P165
第33题:关于执行申请期间的说法,正确的是()
A.申请执行的期间为6个月
B.规定分期履行的,自最后一次履行期间的最后一日起算
C.法律文书未规定的,从法律文书作出之日起计算
D.自法律文书规定的履行期间最后一日起算
正确答案:查看最佳答案
参考解析:申请执行的期间为2年。申请的期限起算:从文书规定履行期间的最后一日起计算,分期履行的,从规定的每次履行期间的最后一日起计算;法律文书未规定履行期间的,从法律文书生效之日起计算。
第34题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后,建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用.工期和利润的承担原则是()。
A.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期
B.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用,建设单位承担延误的工期
C.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润
D.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期
正确答案:查看最佳答案
参考解析:经检查证明符合合同要求的,由发包人承担由此增加的费用和延误的工期,并支付承包人合理的利润;经检查证明不符合合同要求的,由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。P274
第35题:根据法律.行政法规的规定,不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格就可以任职的岗位是()。
A.施工企业的总经理
B.施工项目的负责人
C.施工企业的技术负责人
D.施工企业的董事
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的主要负责人.项目负责人.专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他部门考核合格后方可任职。选项D,企业的董事不属于施5-单位的主要负责人和安全生产管理人员。
第36题:关于施工生产安全事故调查的说法,正确的是()。
A.事故调查组组长由事故发生地的公安机关指定
B.事故调查组不得直接组织专家进行技术鉴定
C.事故调查组成员应当及时发布有关事故的信息
D.技术鉴定所需时间不计入事故调查期限
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项错误,事故调查组组长由负责事故调查的人民政府指定。事故调查组组长主持事故调查组的工作。B项错误,事故调查中需要进行技术鉴定的,事故调查组应当委托具有国家规定资质的单位进行技术鉴定。必要时,事故调查组可以直接组织专家进行技术鉴定。技术鉴定所需时间不计入事故调查期限。D项错误,事故调查组成员在事故调查工作中应当诚信公正.恪尽职守,遵守事故调查组的纪律,保守事故调查的秘密。未经事故调查组组长允许,事故调查组成员不得擅自发布有关事故的信息。
第37题:某开发商在一大型商场项目的开发建设中,违反国家规定,擅自降低工程质量标准,因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是()
A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故
C.串通投标罪
D.工程重大安全事故罪
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程刑事责任的种类及承担方式。建设单位.设计单位.施工单位.工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故属于工程重大安全事故罪。
第38题:根据《民事诉讼法》人民法院不适于裁定先予执行的案件是()
A.追索赡养费。抚养费
B.追索抚恤金,医疗费
C.追索违约金或者赔偿损失
D.追索劳动报酬
正确答案:查看最佳答案
参考解析:适用于先于执行的有赡养费.抚养费.抚恤金.医疗费.劳动报酬。只有C,没有。
第39题:关于缺陷责任期的说法,正确的是()。
A.施工合同可以约定缺陷责任期为26个月
B.由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算
C.某工程2018年6月5日完成建设工程竣工验收备案,该工程缺陷责任期起算时间为2018年6月5日
D.由于发包人原因无法按规定期限进行竣工验收,在承包人提交验收报告60天后,自动进入缺陷责任期
正确答案:查看最佳答案
第40题:关于施工合同变更的说法,正确的是()。
A.合同变更应当办理批准.登记手续
B.合同变更内容约定不明确的,推定为未变更
C.工程变更必将导致合同变更
D.合同非实质性条款的变更无须当事人双方协商一致
正确答案:查看最佳答案
第41题:行政责任的承担方式包括行政处罚和()。
A.行政复议
B.行政处分
C.行政赔偿
D.行政许可
正确答案:查看最佳答案
参考解析:行政责任是指违反有关行政管理的法律法规规定,但尚未构成犯罪的行为,依法应承担的行政法律后果,包括行政处罚和行政处分。
第42题:在下列担保方式中,只能由债务人而非第三人提供担保的是()。
A.抵押
B.保证
C.质押
D.留置
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是抵押权.质权.留置权.定金的规定。抵押.质押担保中,其担保人既可以是债务人自身,也可以是债务人以外的第三人;保证方式中的保证人必须是债务人以外的第三人;而留置属于法定担保物权,被留置的担保物只能属于债务人自己,不可留置债务人以外第三人的物。选项D正确。
第43题:在民事诉讼中,当事人一方以合同中有仲裁条款为由,对人民法院受理本案提出异议的,应当在()提出。
A.首次开庭前
B.收到传票之日起7日内
C.举证期满前
D.庭审结束前
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是仲裁法。
第44题:关于合同形式的说法,正确的是()。
A.合同必须采用书面形式
B.口头形式属于合同的其他形式
C.未依法采取书面形式订立的合同无效
D.合同可以采用数据电文形式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A错误,当事人约定或者法律法规规定采用书面形式的,应当采用书面形式。B错误,当事人订立合同,有书面形式.口头形式和其他形式。C错误,法律规定必须采用书面形式订立合同的,书面形式是合同成立的必要条件,未采用的合同不成立,但并非合同无效,如果双方已经履行了,一方再以未采用书面形式合同不成立的理由请求撤销合同的,法院不予支持。P110
第45题:关于招标程序和要求的说法,正确的是()。
A.依法必须进行招标的项目,招标人必须委托有资质的招标代理机构办理招标事宜
B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的,应当先履行审批手续,获得批准
C.招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款
D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的应当重新招标
正确答案:查看最佳答案
第46题:适用《产品质量法》调整的是()
A.建筑工程
B.设备安装工程
C.销售用预制件
D.装修工程
正确答案:查看最佳答案
参考解析:适用于《产品质量法》的产品:经过加工.制作,用于销售的产品;设工程使用的建筑材料,建筑构配件和设备。
第47题:关于知识产权的说法,正确的是()。
A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利
B.知识产权仅具有财产性这一单一属性
C.知识产权有专有性.地域性和永久性特点
D.构成知识产权的主体是发现权.发明权以及科技成果
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是知识产权的法律特征。知识产权具有如下四个法律特征:人身权和财产权的双重属性;专有性;地域性;期限性。我国知识产权包括著作权(版权).专利权.商标专用权.发现权.发明权以及其他科技成果权。
第48题:由()承担的损失额为免赔额。
A.被保险人
B.投保人
C.施工单位
D.损害责任人
正确答案:查看最佳答案
第49题:关于监理单位安全责任的说法,正确的是()。
A.监理单位对施工组织设计中的安全技术措施进行审查,重点审查是否符合工程建设强制性标准
B.监理单位发现存在安全事故隐患的,可以提醒施工单位整改
C.事故隐患情况严重的,监理单位应当及时向有关主管部门报告
D.监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查的,应当吊销资质证书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
第50题:施工合同履行过程中出现以下情形,施工企业可以被免除违约责任的是()。
A.施工过程中发生罕见洪灾,导致工期延误
B.施工过程中遭遇梅雨季节,导致工期延误
C.施工企业的设备损坏,导致工期延误
D.施工企业延迟施工遭遇泥石流,导致工期延误
正确答案:查看最佳答案
参考解析:不可抗力是法定的免责事由。不可抗力是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。B选项梅雨季节很常见,不是不可抗力;C选项设备损坏,修理即可,可以克服,不是不可抗力;D选项当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。P128
第51题:关于合同示范文本的说法,正确的是()。
A.示范文本能够使合同的签订规范和条款完备二建试题答案
B.示范文本为强制使用的合同文本
C.采用示范文本是合同成立的前提
D.采用示范文本是合同生效的前提
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程合同示范文本的性质与作用。如果缺乏合同示范文本,一些当事人签订的合同不规范,条款不完备,漏洞较多,将给合同履行带来很大困难,不仅影响合同履约率,还导致合同纠纷增多,解决纠纷的难度增大。P124.
第52题:下列有关用电计量装置的规定。说法正确的是()。
A.用电计量装置设计应征得检定机构的认可
B.用电计量装置必须装在供电设施的产权分界处
C.用电计量装置属于非强制检定范畴
D.现场校验后的用电计量装置应加封
正确答案:查看最佳答案
参考解析:考查内容:用电计算装置及其规定。选项A.用电计算装置的设计应征得当地供电部门认可;选项B.用电计算装置原则上应装在供电设施的产权分界处,如果产权分界处不适宜装表的,对专线供电的高压用户,可在供电变压器出口装表计量;选项C.“用电计量装置”属于强制稳定范畴。
第53题:建设单位取得施工许可证后,若不能按期开工,应当向发证机关申请延期,每次延期不超过()个月。
A.1
B.2
C.3
D.4
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是延期开工.核验和重新办理批准的规定。领取后3个月内开工,因故不能按期开工,应向发证机关申请延期(以两次为限),每次不超过3个月。
第54题:无因管理行为一经发生,便会在管理人和其事务被管理人之间产生债权债务关系,其事务被管理者负有赔偿管理者在管理过程中所支付的()的义务。
A.合理费用及直接损失
B.一切费用及直接损失
C.合理费用及间接损失
D.一切费用及间接损失
正确答案:查看最佳答案
参考解析:无因管理行为一经发生,便会在管理人和其事务被管理人之间产生债权债务关系,其事务被管理者负有赔偿管理者在管理过程中所支付的合理的费用及直接损失的义务。
第55题:某扩建工程建设单位因急于参加认证,于11月15日未经检验就开始实施该工程,11月20日承包人提交了竣工验收报告,11月30日建设单位组织了竣工验收,12月2日竣工验收合格,则该工程的竣工日期为()。
A.11月15日
B.11月20日
C.11月30日
D.12月2日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
第56题:下列关于建设单位的质量责任和义务说法中错误的是()。
A.建设单位可以支付赶工费采取必要措施情况下要求压缩合同工期
B.施工图纸未经审查批准不得使用
C.建设单位提供的资料应真实.准确.齐全
D.建设单位在工程开工后应当按照规定办理工程质量监督手续
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照《建设工程质量管理条例》规定,建设单位在领取施工许可证或者开工报告前,应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。而不是开工后。
第57题:设备采购合同约定,任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金8万元。合同履行期限届满,供应商未能交付设备,则采购人能获得法院支持的最高请求额是()万元。
A.16
B.5
C.8
D.13
正确答案:查看最佳答案
参考解析:给付定金的一方不履行债务的,无权要求返还定金。收受定金的一方不履行的,应当双倍返还定金。8×2=16万元。P34当事人既约定违约金,有约定定金的,一方违约时,对方可以选择使用违约金或定金条款。P128
第58题:张阳15周岁,因智力超常被某大学录取。在入学半年后有一项重大专利,与某公司达成转让该专利的协议,则该转让协议()。
A.有效
B.效力未定
C.无效
D.可撤销
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查效力待定合同。效力待定合同,是指合同成立之后,是否具有效力还未确定,有待于其他行为或者事实使之确定的合同。效力待定合同主要包括:限制民事行为能力人依法不能独立签订的合同;无权代理人以被代理人名义订立的合同;无处分权人所订立合同。张阳15周岁,属于限制行为能力人,转让专利协议属于其不能独立签订的合同。因此,其签订的合同为效力待定合同,必须经过其法定代理人追认后方能有效,因此本题应选B。
第59题:关于建设工程竣工验收备案的说法,正确的是()。
A.施工企业自竣工验收合格之日起15日内办理备案
B.竣工验收备案必须提交监理单位出具的工程正式验收合格证明文件
C.工程竣工验收完成后,建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告
D.工程竣工验收备案表一式二份,1份由建设单位保存,1份留备案机关存档
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内,向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。所以A错误。竣工验收备案必须提交监理单位出具质量合格文件。所以B错误。工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起5日内,向备案机关提交工程质量监督报告。所以C错误。
二.多选题(共有20题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第60题:关于法定代表人的说法,正确的有()。
A.公司章程对法定代表人权利的限制,可以对抗善意第三人
B.因过错履行职务行为损害他人,由法定代表人承担责任
C.法定代表人代表法人从事民事活动
D.法定代表人为特别法人
E.法人应当有法定代表人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A选项错误,公司章程对法定代表人权利的限制,不得对抗善意相对人。B选项错误,因过错履行职务行为损害他人,由法人承担责任。C选项正确,依照法律或者法人章程的规定,法定代表人代表法人从事民事活动的负责人。D选项错误,法定代表人是自然人。E选项正确,法人应当有法定代表人。P7
第61题:工程质量不良行为认定标准包括()。
A.违法挪用列人建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的
B.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的
C.工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保修书的
D.未对建筑材料.建筑构配件.设备和商品混凝土进行检测的
E.未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是工程质量不良行为认定标准。工程质量不良行为认定标准:(1)在施工中偷工减料的,使用不合格建筑材料.建筑构配件和设备的,或者有不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的其他行为的;(2)未按照节能设计进行施工的;(3)未对建筑材料.建筑构配件.设备和商品混凝土进行检测,或未对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料取样检测的;(4)工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保修书的,或质量保修的内容.期限违反规定的;(5)不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。
第62题:有下列情形之一的,劳动者可以立即解除劳动合同的是()。
A.用人单位违章指挥危及人身安全
B.在试用期内的
C.用人单位濒临破产
D.用人单位强令冒险作业
E.用人单位以暴力.威胁手段强迫劳动者劳动的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《劳动合同法》第38条规定,用人单位有下列情形之一的,劳动者可以解除劳动合同:(1)未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的;(2)未及时足额支付劳动报酬的;(3)未依法为劳动者缴纳社会保险费的;(4)用人单位的规章制度违反法律.法规的规定,损害劳动者权益的;(5)因《劳动合同法》第26条第1款规定的情形致使劳动合同无效的;(6)法律.行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。用人单位以暴力.威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的,或者用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者人身安全的,劳动者可以立即解除劳动合同,不需事先告知用人单位。故ADE选项正确。
第63题:下列生产安全事故情形中,属于《安全生产事故报告和调查处理条例》规定的重大事故的有()
A.重伤80人
B.直接经济损失5000万元
C.死亡20人
D.直接经济损失8000万元
E.死亡30人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:重大事故,是指造成10人以上30人以下的死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上一亿元一下直接经济损失,以上包括本数,以下不包括。
第64题:下列法人中,属于特别法人的有()。
A.清华大学
B.京东股份有限公司
C.庆丰包子铺
D.北京市政府
E.华西村农业生产大队
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是法人的分类。选项A属于非营利法人;选项B属于营利法人;选项C属于营利法人。
第65题:(1)下列行为构成侵权之债的有()。
A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证
B.路人帮助把受伤工人送至医院
C.建筑物上坠落物品造成他人伤害,难以确定责任人
D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏
E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业
正确答案:查看最佳答案
参考解析:侵权:公民或者法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的权利。建筑物.构筑物或者其他设施及其搁置物.悬挂物发生脱落.坠落造成他人损害,所有人.管理人或者使用人不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任。所有人.管理人或者使用人赔偿后,有其他责任人的,有权向其他责任人追偿。(2)建筑物.构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的,由建设单位与施工单位承担连带责任。建设单位.施工单位赔偿后,有其他责任人的,有权向其他责任人追偿。(3)从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害,难以确定具体侵权人的,除能够证明自己不是侵权人的外,由可能加害的建筑物使用人给予补偿。
第66题:关于施工现场大气污染防治的说法,正确的有()。
A.小型工程的工程造价可以不列支防治扬尘污染的费用
B.暂时不能开工的施工工地,施工企业应当对裸露地面进行覆盖
C.施工合同应当明确施工企业扬尘污染防治责任
D.工程渣土.建筑垃圾应当进行资源化处理
E.施工工地应当公示扬尘污染防治相关信息
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A选项错误,建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价,并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。B选项错误,暂时不能开工的建设用地,建设单位应当对裸露地面进行覆盖;超过三个月的,应当进行绿化.铺装或者遮盖。
第67题:用人单位如果出现()的事项,不影响劳动合同的履行。
A.变更名称
B.变更法定代表人
C.变更主要负责人
D.并更重要投资人
E.进行破产宣告
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是用人单位发生变动不影响劳动合同的履行。用人单位如果变更名称.法定代表人.主要负责人或者投资人等事项,不影响劳动合同的履行。
第68题:总承包单位应承担的法定安全责任有()。
A.分包合同应明确总分包双方的安全生产责任
B.负责上报施主生产安全事故
C.承担连带责任
D.自行完成主体结构的施工
E.自行完成各分却分项工程的施工
正确答案:查看最佳答案
参考解析:完成分部分项工程可以交由分包单位完成,E项错误。
第69题:下列选项中,应被认定为无效合同的有()。
A.施工单位欺诈建设单位签订的建设工程施工合同
B.项目经理为获得回扣与钢材厂高价签订的钢材供应合同
C.施工单位将工程转包给他人签订的转包合同
D.某总承包一级资质企业超越资质等级承揽了某大型项目,但竣工前已晋升为特级总承包资质
E.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查无效合同无效含同,无效合同,是指合同虽然已经成立,但因不符合法律要求的条件而不予承认和保护的合同。导致合同无效的原因主要有:一方以欺诈.胁迫手段订立合同,损害国家利益;恶意串通,损害国家.集体或第三人利益的合同;以合法形式掩盖非法目的;损害社会公共利益;违反法律.行政法规的強制性规定。施工单位欺诈建设单位签订的建设工程施工合同,由于没有损害国家利益属于可变更.可撤销合同而不属于无效合同,A不符合题意。项目经理为获得回扣与钢材厂高价签订的钢材供应合同,属于"恶意串通,损害国家.集体或第三人利益"的无效情形,B正确。非法转包.违法合同均属于无效合同,C正确。D已经属于有效情形,不符合题意。E是垫资施工合同,为有效合同,也不符合题意。
第70题:下列投标人不正当竞争的情形中,视为投标人相互串通投标的有()。
A.投标人之间约定中标人
B.不同投标人的投标文件相互混装
C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
D.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
E.不同投标人的投标报价呈规律性差异
正确答案:查看最佳答案
第71题:代理的种类有()。
A.委托代理
B.邀请代理
C.约定代理
D.法定代理
E.指定代理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:代理有委托代理.法定代理和指定代理三种形式。
第72题:安全生产领导小组的主要职责()。
A.及时.如实报告安全生产事故
B.组织实施项目安全检查和隐患排查
C.建立项目安全生产管理档案
D.组织制定国家有关安全生产法律法规和标准
E.对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是安全生产领导小组的主要职责。安全生产领导小组的主要职责:(1)贯彻落实国家有关安全生产法律法规和标准;(2)组织制定项目安全生产管理制度并监督实施;(3)编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练;(4)保证项目安全生产费用的有效使用;(5)组织编制危险性较大工程安全专项施工方案;(6)开展项目安全教育培训;(7)组织实施项目安全检查和隐患排查;(8)建立项目安全生产管理档案;(9)及时.如实报告安全生产事故。
第73题:关于建设工程施工企业法人资格的说法,正确的有()。
A.施工企业分公司不具有法人资格
B.施工企业的项目经理部不具有法人资格
C.施工企业法人属于财团法人
D.施工企业的法定代表人是法人
E.施工企业的法人资格经工商行政机关核准登记后取得
正确答案:查看最佳答案
参考解析:项目经理部不具备法人资格,而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。项目经理根据企业法人的授权,组织和领导本项目经理部的全面工作。
第74题:关于法的效力层级的说法,正确的有()。
A.自治条例依法对法律.行政法规.地方性法规作出变通规定的,在本自治地方适用自治条例的规定
B.宪法是国家的根本大法,具有最高的法律效力
C.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时由全国人民代表大会常务委员会裁决
D.行政法规的法律效力仅次于宪法
E.省.自治区.直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规,报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案
正确答案:查看最佳答案
参考解析:行政法规的法律效力低于宪法和法律。
第75题:人民法院审理行政案件,审判庭组成符合法律规定的是()
A.审判员独任
B.审判员.书记员
C.审判员三人以上单数
D.审判员.陪审员三人以上单数
E.陪审员三人以上单数
正确答案:查看最佳答案
参考解析:人民法院审理行政条件,由审判员组成合议庭,或者由审判员.陪审员组成合议庭,合议庭成员,应当是3人以上的单数。
第76题:合同无效的原因有()
A.恶意串通,损害他人利益
B.以合法形式掩盖非法目的
C.一方以胁迫手段订立合同,损害集体利益
D.重大误解或显失公平
E.损害社会公共利益
正确答案:查看最佳答案
参考解析:无效合同的原因一方欺诈,并损害国家利益的一方采用胁迫手段订立合同,并损害国家利益的恶意串通,损害国家.集体或第三人利益损害的合同以合同法形式掩盖非法目的损害社会公共利益违反法律法规强制性规定的
第77题:关于劳动合同试用期的说法正确的有()
A.试用期次数最多为2次
B.试用期不包含在劳动合同期限内
C.试用期最长为6个月
D.试用期内,用人单位可无理由解除劳动合同
E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期
正确答案:查看最佳答案
参考解析:同一用人单位与同一劳动者只能约定一次使用期,所以A错误,试用期包含在劳动合同期限内,所以B错误,用人单位在试用期解除劳动合同的,应当向劳动者说明理由,所以D错误
第78题:定期检验的方法主要有()。
A.表面无损检测
B.宏观检验
C.失效模式
D.壁厚测定
E.强度试验
正确答案:查看最佳答案
参考解析:定期检验的方法以宏观检验.壁厚测定.表面无损为主。
第79题:某施工合同纠纷案经仲裁裁决,将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款,但建设单位拒绝履行裁决。因此,施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行总裁裁决的说法中,正确的是()。
A.施工单位申请执行的期间为1年
B.申请执行本案的仲裁裁决,由施工单位所在地的中级人民法院管辖
C.申请执行本案的仲裁裁决,由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖
D.施工单位有权向人民法院申请执行
正确答案:查看最佳答案
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://kao.ock123.com/news.jsp?ID=15457