节选部分<<2022年青海省一级建造师法律法规模拟真题>>题型

时光如流水一般，一去不返。分别一 年，不知你是否过的还好，也许还是那样!眼看考试就要来了，向前看，相信自己，我会在远方为你送去最真挚的祝福，付出就会有收获的!放松心情，去迎接挑战，我相信你，你一定是最出色的!总结的来说，那么多人搜索"2022年青海省一级建造师法律法规模拟真题"，拿破仑·希尔曾经说过，不要等待，时机永远不会恰到好处。我们希望诸位也能好好地体会这句话。 我们希望诸位也能好好地体会这句话。 总结的来说，学习犹如农民耕作，汗水滋润了种子，汗水浇灌了幼苗，没有人瞬间奉送给你一个丰收。不管你觉得这个建筑考试难不难，对于你来说都是百分来对待那开始我们就来看资料吧！

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中，该律师享有代理权的是()。

A.放弃诉讼请求

B.与对方当事人进行和解

C.提起上诉

D.提供证据

正确答案:查看最佳答案

第1题:关于债的说法,正确的是()。

A.债的内容是债的主体之间的权利义务

B.债权人是特定的,债务人是不特定的

C.债权是权利人请求义务人为一定行为的权利

D.债的客体具有相对性

正确答案:查看最佳答案

第2题:某施工合同约定，工程通过竣工验收后2个月内，结清所有工程款。2017年9月1日工程通过竣工验收，但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位，之后建设单位一直未支付工程余款。2018年5月1日，施工企业将建设单位起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日为()。

A.2017年9月21日

B.2017年11月21日

C.2018年5月2日

D.2017年11月2日

正确答案:查看最佳答案

第3题:张经理打算在M市为公司购置一块建设用地，便委托当地老同学李某代办此事，双方从未谈及劳务报酬。李某经多方调查.咨询，挑选出一块令张经理满意的地皮，并做好了办理相关手续前的各种准备工作，但最终由于M市建设规划发生变化而未能实现。李某为此垫付了不少费用。对此，下列表述中除()以外都是合理合法的。

A.张经理应提供委托事务的必要费用

B.张经理可以不向李某支付报酬

C.张经理可以向李某支付相应的报酬

D.委托合同必须是有偿的

正确答案:查看最佳答案

第4题:关于建设工程代理行为的说法，正确的是()。

A.建设工程承包活动属于法定代理

B.建筑材料设备的采购不得委托代理

C.建设工程诉讼只能委托律师代理

D.建设工程招标活动可以委托代理

正确答案:查看最佳答案

第5题:担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收手续办结前，不得变更注册到另一施工企业，除非()。

A.施工企业同意更换项目负责人

B.建设单位与施工企业产生了合同纠纷

C.因不可抗力暂停施工

D.建设单位同意更换项目负责人

正确答案:查看最佳答案

第6题:对于劳动争议申请仲裁的时效，下列说法正确的是()。

A.时效期间为2个月

B.劳动关系存在期间因拖欠劳动报酬发生争议的，申请时效为1年

C.仲裁时效中止的，从中止时起，时效重新计算

D.劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1年内提出申请

正确答案:查看最佳答案

第7题:关于仲裁庭组成的说法,正确的是()。

A.首席仲裁员应当由仲裁委员会指定

B.当事人双方必须各自选定合议仲裁庭中的一名仲裁员

C.当事人未在规定期限内选定仲裁员的,由仲裁委员会主任指定

D.仲裁庭应当由3名仲裁员组成

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用()作为混凝土搅拌用水.养护用水.冲洗用水和部分生活用水。

A.地下水

B.市政自来水

C.雨水

D.中水

正确答案:查看最佳答案

第9题:按照《民用建筑节能条例》规定，施工单位未按照民用建筑节能强制性标准进行施工的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处民用建筑项目合同价款()的罚款。

A.1%以上2%以下

B.1%以上3%以下

C.2%以上3%以下

D.2%以上4%以下

正确答案:查看最佳答案

第10题:劳动争议仲裁委员会由劳动行政部分代表.同级工会代表.用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由()担任。

A.同级工会代表

B.劳动行政部门代表

C.用人单位代表

D.人民法院指定的人员

正确答案:查看最佳答案

第11题:下列关于评标报告的说法错误的是()。

A.评标报告应当由评标委员会全体成员签字

B.对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应注明

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字并拒绝书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果

D.提交的评标报告无需推荐中标候选人

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《建没工程安全生产管理条例》，施工总承包项目的分包工程发生施工生产安全事故，负责向政府安监部门和有关部门上报事故的是()。

A.分包单位

B.总承包单位

C.建设单位

D.现场安全责任人

正确答案:查看最佳答案

第13题:乙方当事人的违约行为导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约为给甲方造成的损失是2万元，乙方应该向甲方赔偿损失()万元。

A.1

B.2

C.3

D.5

正确答案:查看最佳答案

参考解析:依照合同法的规定:当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。本题中甲方没有采取措施减损，导致损失扩大到5万元，但经鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元，因此只能获得乙方违约行为所造成的损失2万元，故选B。

第14题:关于在城市规划区的建筑工程中的规划许可证，说法不正确的是()。

A.在城市.镇规划区内，规划许可证包括建设用地规划许可证和建设工程规划许可证

B.建设单位取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地

C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地

D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市.县人民政府建设行政主管部分领取建设用地规划许可证

正确答案:查看最佳答案

第15题:甲公司与乙运输公司签订了多式联运合同，应甲要求，乙开具了可转让多式联运单据。甲隐瞒了所运物品为危险物等相关信息，也未履行妥善包装的义务，且不久就将这份合同转让给了丙公司。运输期间该物品发生自燃，导致运输工具损毁。对此，下列说法中正确的是()。

A.丙应对此承担损害赔偿责任

B.乙应赔偿甲的损失

C.甲应对此承担损害赔偿责任

D.乙应赔偿丙的损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:因托运人托运货物时的过错，造成多式联运经营人损失的，即使托运人已经转让多式联运单据，托运人仍然应当承担损害赔偿责任。因此，甲公司应承担损害赔偿责任。

第16题:根据《物权法》建设用地使用权自()时设立。

A.划拨

B.登记

C.支付出让金

D.转让

正确答案:查看最佳答案

第17题:建筑物倒場造成他人损害的,由()承担连带责任

A.所有人和建设单位

B.使用人和建设单位

C.建设单位和施工企业

D.管理人和施工企业

正确答案:查看最佳答案

第18题:关于财产保险合同的说法，正确的是()。

A.保险合同不可以转让

B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费

C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性

D.被保险人应当与投保人一致

正确答案:查看最佳答案

第19题:工程监理人员发现工程设计不符合工程质量标准或合同约定的质量要求的，()。

A.有权要求设计单位改正

B.无权要求设计单位改正

C.应当报告建设单位要求设计单位改正

D.应当通知设计单位改正

正确答案:查看最佳答案

第20题:甲向某出版社乙去函，询问该出版社是否出版了《现行建筑施工规范大全》资料，乙立即向甲邮寄了《现行建筑施工规范大全》两套，共380元，甲认为该书不符合其需要，拒绝接受，双方因此发生了争议。从本案来看甲乙之间()。

A.合同已经成立

B.合同未成立

C.已经完成要约和承诺阶段

D.合同是否成立无法确定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同成立必须满足三个一般要件:存在订约当事人.订约当事人对主要条款达成一致.经历要约与承诺两个阶段。本题没有经过订约双方协商，就合同主要条款达成一致意见，因此合同尚未成立。

第21题:根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对()分别处以罚款。

A.建设单位和监理单位

B.监理单位和施工单位

C.建设单位和设计单位

D.建设单位和施工单位

正确答案:查看最佳答案

第22题:下列情形中，属于弄虚作假.骗取中标的情形是()。

A.共同抬高投标报价

B.借用他人资质证书

C.行贿评标专家谋取高分

D.低价中标.高价索赔

正确答案:查看最佳答案

第23题:由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是()。

A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担

C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担

D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

正确答案:查看最佳答案

第24题:关于行政许可的说法,正确的是()

A.部门规章可以设定行政许可

B.行政机关在实施行政许可时,一律进行听证

C.行政许可可以延续,但是不得变更行政许可事项

D.行政许可可以统一办理或者联合办理

正确答案:查看最佳答案

第25题:《民法通则》规定，没有代理权.超越代理权或者代理权终止后的行为，未经被代理人追认的，由()承担民事责任。

A.第三人

B.行为人

C.被代理人

D.行为人与被代理人共同

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，涉及结构安全的试块.试件和材料见证取样和送检的最低比例是有关技术标准中规定应取样数量的()。

A.20%

B.30%

C.25%

D.40%

正确答案:查看最佳答案

第27题:关于物权特征的说法，正确的是()。

A.物权是一种支配权，需要义务人的行为配合

B.物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利

C.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人

D.物权是不具有排他性的权利，同一物上可以存在几个物权p19.

正确答案:查看最佳答案

参考解析:物权是权利人直接支配的权利;物权是绝对权；物权具有排他性-

第28题:发明专利权的期限为()年。

A.5

B.10

C.15

D.20

正确答案:查看最佳答案

第29题:劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是()。

A.在试用期后被证明不符合录用条件

B.严重违反用人单位的规章制度

C.被起诉有大量欠债

D.经常生病不能从事岗位工作

正确答案:查看最佳答案

第30题:根据《注册建造师执业管理办法(试行)》，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，()除外。

A.合同约定的工程验收合格的

B.合同约定工程尚未开工的

C.合同约定的工程主体已经完成的

D.非承包方原因致使工程项目停工超过120天的

正确答案:查看最佳答案

第31题:甲与乙签订了仓储合同，约定由乙储存甲的10箱化工原料。储存期间，乙发现这些原料有毒，于是采取了隔离措施，由此产生了费用。对此，下列说法中错误的是()。

A.该费用应由甲负担

B.甲有对该原料说明的义务

C.乙发现原料有毒可以拒收

D.甲和乙应共同分担增加的费用

正确答案:查看最佳答案

第32题:关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是()。

A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案

B.施工企业应当在开工日3日前通知管道所属单位

C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式

D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导

正确答案:查看最佳答案

第33题:下列关于工程质量保证金的说法，正确的有()。

A.保修期到期后，承包人可以向发包人请求返还质量保证金

B.质量保证金不得超过合同总额的5%

C.缺陷责任期和保修期的法律含义相同

D.承包人已提交履约保证金的，发包人不得同时预留质量保证金

正确答案:查看最佳答案

第34题:根据《注册建造师执业管理办法》,属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是()。

A.同一工程相邻分段发包的

B.合同约定的工程验收合格的

C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的

D.合同约定的工程提交竣工验收报告的

正确答案:查看最佳答案

第35题:关于企业申请资质条件中“净资产”的说法,正确的是()。

A.是指企业拥有的资产

B.是指企业的注册资本金

C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准

D.即所有者权益

正确答案:查看最佳答案

第36题:孙某承租了赵某的一套单元房。租用期间，该单元房安装的太阳能热水器管道由于老化漏水，孙某遂通知了赵某，但多日未见修复。孙某便自行请工人维修，并支付维修费45元。此修理费应由()。

A.孙某负担

B.双方协商由谁负担

C.赵某负担

D.双方各负担一半

正确答案:查看最佳答案

第37题:下列知识产权法保护对象中，属于专利法保护对象的是()。

A.施工企业研发的新技术

B.施工企业研发的计价软件

C.施工企业编制的投标文件

D.监理企业编制的监理大纲

正确答案:查看最佳答案

第38题:货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以()。

A.留置货物

B.要求赔偿

C.解除合同

D.拒绝运输

正确答案:查看最佳答案

第39题:甲建设单位拖欠乙施工企业工程款,乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是()。

A.诉讼时效的中止

B.诉讼时效的中断

C.诉讼时效的延长

D.改变法定时效期间

正确答案:查看最佳答案

第40题:下列关于仲裁裁决依法被撤销后的处理说法中不正确的是()。

A.当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起六个月内提出

B.当事人可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁

C.当事人可以向人民法院诉讼

D.当事人只能向人民法院诉讼

正确答案:查看最佳答案

第41题:根据《建设工程质量管理条例》下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是()。

A.施工合同中约定采用推荐性标准

B.工程施工图纸

C.法律法规

D.监理合同

正确答案:查看最佳答案

第42题:李某向王某借款10万元，约定3年一次还本付息，年利率为5%0李某提前1年将10万元归还王某，按照约定应支付利息()。

A.0.5万元

B.1.0万元

C.1.5万元

D.1.6万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于借款人提前还款的，一般应按照实际借款的期间计算利息，除非当事人另有约定。本题实际借款期间为2年，每年利息0.5万元，因而2年利息为1万元。

第43题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,除了交通事故.火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的,应当自事故发生()起及时补报。

A.60日

B.50日

C.40日

D.30日

正确答案:查看最佳答案

第44题:按照《标准化法》的规定，下列()不可以分为强制性标准和推荐性标准。

A.技术标准

B.行业标准

C.地方标准

D.企业标准

正确答案:查看最佳答案

第45题:下列合同中，属于实践合同的是()。

A.保管合同

B.运输合同

C.租赁合同

D.建设工程合同

正确答案:查看最佳答案

第46题:甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中，家施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由()。

A.丙公司承担

B.甲施工企业承担

C.乙公司承担

D.甲施工企业和丙公司分担

正确答案:查看最佳答案

第47题:甲公司委托乙公司代购其产品线上的2台设备，并在委托合同中明确了设备的生产厂家(为BIN公司).规格型号.价款.到货时间.地点以及对乙公司的受托权限和酬金及其支付方式等事宜。随后，乙公司以自己的名义与BIN公司签订了设备买卖合同。然而，交货时BIN公司仅提供了1台与合同约定的质量完全一致的设备M，同时还提供了另1台使用功能.技术参数等与设备M相近.价格比较优惠的设备N。为了如期履行委托合约，乙公司便自作主张将这2台设备一并按期交付甲方使用，但并未就此事向甲方报告和说明。在设备试运行期间，设备N不能正常运转，导致甲公司产品线未能按期正式投产。对此，下列选项中错误的是()。

A.甲可以向乙提出索赔要求b.应由

B.应由bin公司承担全部赔偿责任

C.乙的行为超越了代理权限

D.乙有委托事务报告义务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《合同法》第406条规定，有偿的委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人可以要求其赔偿损失。受托人超越权限给委托人造成损失的，应当赔偿损失。本案中，乙公司未经甲公司同意白行替换设备，未尽到按指示处理委托事务和委托事务报告等义务，其行为超越了代理权限，应当承担赔偿责任。

第48题:承诺应当以通知的方式作出，但根据()除外。

A.要约人拒绝履行的

B.承诺人撤销承诺的

C.要约人撤销要约的

D.交易习惯或者要约表明可以通过行为作出承诺的

正确答案:查看最佳答案

第49题:在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损.灭失的风险自()时起由买受人承担。

A.合同成立

B.标的物交付

C.合同生效

D.支付货款

正确答案:查看最佳答案

第50题:某招标文件2017年5月3日(星期二)开始出售，招标文件规定投标2017年5月25日截止。2017年5月14日，招标人发现招标文件中关于工程量清单的某处内容需要澄清，遂于次日向所有投标人发出了澄清文件。下列说法中，正确的是()。

A.招标文件可以在2017年5月5日停止出售

B.招标文件载明的投标有效期可以从2017年5月26日开始计算

C.由于招标文件发出已超过10天，不能再进行澄清

D.该投标截止日应该推迟，至少应该延后至2017年5月30日

正确答案:查看最佳答案

第51题:根据《建设工程安全生产管理集例》,不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是()

A.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案

B.负责向有关部门上报施工生产安全事故

C.自行完成建设工程主体结构的施工

D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时,以约定责任为准

正确答案:查看最佳答案

第52题:根据有关规定，关于施工现场专职安全生产管理人员配备的说法，正确的有()。

A.总承包单位根据不同专业，按照建筑面积或作业人数配备专职安全员

B.专业承包单位应当至少配备2名专职安全员，并根据承担的工程量和施工危险程度增加

C.劳务分包单位可以只配备兼职安全巡查员

D.专业交叉施工多.作业难度大的工程项目，应当在法定标准上适当增加配备专职安全员

正确答案:查看最佳答案

第53题:根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，在历史文化街区名镇名村核心保护范围内，允许建设的工程是()

A.新建住宅

B.新建厂房

C.扩建必要的公共服务设施

D.扩建办公楼

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在历史文化街区.名镇.名村核心保护范围内，不得进行新建.扩建活动.但是，新建.扩建必要的基础设施和公共服务设施除外。

第54题:甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同，乙与甲指定的丙厂商签订了设备买卖合同。丙按照合同要求的时间及时向甲交付了该设备，但却一直没提供该设备的质量证明文件，于是甲拒绝向乙支付租金。对此，下列说法中错误的是()。

A.甲有权拒绝向乙支付租金

B.乙可以收回该设备

C.乙可按约定协助甲向丙索取质量证明文件

D.甲可直接向丙主张权利

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《合同法》第239条规定:“出租人根据承租人对出卖人.租赁物的选择订立的买卖合同，出卖人应当按照约定向承租人交付标的物，承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利。”因此，对于丙未向甲提交设备质量证明文件，甲应直接向丙主张，不享有不履行支付租金的抗辩权。

第55题:下列关于《招标投标法实施条例》的说法不正确的是()。

A.给投标人投标准备时间从开始发放招标文件到截止之日不少于20日

B.资格预审文件或招标文件的发售期不少于5日

C.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及其银行同期存款利息

D.投标保证金有效期应当超出投标有效期30天

正确答案:查看最佳答案

第56题:根据《建没工程质量管理条例》,下列情开中,属于违法分包的是()。

A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的

B.分包单位特其承包的建设工程再分包给具有相应资质条牛的施工企业的

C.总承包单位将工程分包给具备相应资质条件的单位的

D.施工总承包单位不履行管理义务,只向实际施工企业收取费用,主要建筑材料.构配件及工程设备的采购由其他单位实施的

正确答案:查看最佳答案

第57题:甲将其房屋卖给乙,并就房屋买卖订立合同,但未进行房屋产权变更登记,房屋也未实际交付。关于该买卖合同效力和房屋所有权的说法,正确的是()

A.买卖合同有效,房屋所有权不发生变动

B.买卖合同无效,房屋所有权不发生变动

C.买卖合同有效,房屋所有权归乙所有,不能对抗善意第三人

D.买卖合同效力待定,房屋所有权不发生变动

正确答案:查看最佳答案

第58题:仲裁协议应当具备的内容是()。

A.仲裁事项.仲裁员.选定的仲裁委员会

B.请求仲裁的意思表示.选定的仲裁委员会.仲裁事项

C.仲裁事项.仲裁规则.选定的仲裁委员会

D.仲裁事项.仲裁地点.仲裁规则

正确答案:查看最佳答案

第59题:根据《担保法》,债务人不履行债务,债权人有留置权的是()。

A.施工合同

B.买卖合同

C.运输合同

D.租赁合同

正确答案:查看最佳答案

第60题:建筑公司总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用50万元挪作他用，工地因安全生产条件不符合国家规定而导致重大经济损失和人员伤亡，王某的行为涉嫌构成()。

A.渎职罪

B.重大劳动安全事故罪

C.重大责任事故罪

D.工程重大安全事故罪慧嘉森教育住房和城乡建设部干部学院通关热线:010-885921088859165113716166208(备注:内部资料，版权属于慧嘉森教育，未经许可不得复制外传)

正确答案:查看最佳答案

第61题:关于文物保护单位的保护范围，说法正确的是()。

A.文物保护单位的保护范围是指文物周边一定范围对建设项目加以限制的区域

B.全国重点文物保护单位的保护范围，由国务院划定，并作出标志说明

C.全国重点文物保护单位的保护范围内，不得建设污染环境的设施

D.全国重点文物保护单位的保护范围内，进行暴(同音字)破.挖掘作业，应当经国务院文物行政部门批准

正确答案:查看最佳答案

第62题:根据《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为3年。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生()事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

A.安全

B.重大死亡

C.死亡

D.重伤

正确答案:查看最佳答案

第63题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是()。

A.撤销安全生产许可证

B.吊销安全生产许可证

C.暂扣安全生产许可证并限期整改

D.责令停止生产,并处罚款

正确答案:查看最佳答案

第64题:关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是()。

A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制

B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁

C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年

D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是老动争议的解决方式

第65题:注册建造师的下列行为中，可以记入注册建造师执业信用档案的是()。

A.泄露商业秘密的

B.对设计变更有异议的

C.经常外出参会的

D.拒绝执行监理工程师指令的

正确答案:查看最佳答案

第66题:某建设工程承包人在工程完工后于2月1日提交了竣工验收报告，发包人未组织验收;3月1日工程由发包人接收;4月1日承包人提交了结算文件，发包人迟迟未予结算;6月1日，承包人起诉至人民法院。该工程应付款时间为()。

A.3月1日

B.2月1日

C.4月1日

D.6月1日

正确答案:查看最佳答案

第67题:甲施工企业与乙预制构件加工厂签订了承揽合同,合同约定由甲提供所需材料和图纸。关于该合同主体权利义务的说法,正确的是()。

A.未经甲许可,乙不得留存复制品或技术资料

B.没有约定报酬支付期限的,甲应当先行预付

C.因甲提供的图纸不合理导致损失的,甲与乙承担连带责任

D.乙发现甲提供的材料不合格,遂自行更换为自己确认合格的材料

正确答案:查看最佳答案

第68题:注册建造师应受到“吊销执业资格证书”处罚的情形，不包括()。

A.挂靠证书在项目上担任施工项目负责人

B.出租.出借注册证书用于企业资质年检

C.在转包项目中担任项目负责人

D.违法行为造成重大质量安全事故

正确答案:查看最佳答案

第69题:关于缺陷责任期确定的说法,正确的是()。

A.施工合同可以约定缺陷责任期为26个月

B.由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算

C.某工程2018年6月11日完成建设工程验收备案，该工程缺陷责任期起算时间为2018年6月11日

D.由于发包人的原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收,在承包人提交验收报告60天后,工程自动进入缺陷责任期

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:关于合同解除的说法，正确的有()。

A.合同解除适用于可撤销合同

B.当事人对合同解除的异议期限有约定的依照约定，没有约定的，最长期3个月

C.对解除有异议的，可以申请人民法院确认解除的效力

D.合同解除仅使合同关系自始消灭

E.合同解除须有解除的行为

正确答案:查看最佳答案

第71题:下列凭证中,属于印花税应纳税凭证的有()

A.产权转移证书

B.营业账簿

C.权利.许可证照

D.财产所有人将财产赠给学校所立的书据

E.已缴纳印花税凭证的副本

正确答案:查看最佳答案

第72题:建设工程施工合同中发包人的义务包括()。

A.及时检查隐蔽工程

B.按照约定提供原材料.设备

C.交付竣工验收合格的建设工程

D.要求压缩合同约定工期

E.支付价款

正确答案:查看最佳答案

第73题:甲公司和乙租赁公司签订了融资租赁合同，约定乙公司从甲指定的丙公司购买一台K06型彩印机，并以融资租赁方式供甲公司使用。丙公司履行的义务应包括()。

A.向乙公司交付彩印机

B.向甲公司交付彩印机

C.向乙公司履行瑕疵担保义务

D.向甲公司履行瑕疵担保义务

E.履行维修义务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据融资租赁合同，虽然出卖人是向出租人主张价金，但却需按照约定向承租人交付标的物，包括履行瑕疵担保义务。承租人应当履行占有租赁物期间的维修义务。

第74题:关于工程建设中债的说法，正确的有()。

A.监理单位要求存在重大安全隐患的工程暂停施工构成侵权之债

B.投标人给招标人巨额贿赂骗取中标构成不当得利之债

C.劳务人员按照规定维修施工工具构成无因管理之债

D.施工中的建筑物上坠落的砖块造成他人损害构成侵权之债

E.施工企业向设备商租赁起重机械构成合同之债

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是债的发生依据。A选项描述内容正确，不存在侵权，B选项贿赂招标人中标属于违法行为，C选项，按照规定不构成无因管理。

第75题:下列行为构成侵权之债的有()。

A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证

B.路人帮助把受伤工人送至医院

C.建筑物上坠落物品造成他人伤害，难以确定责任人

D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏

E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业

正确答案:查看最佳答案

第76题:关于用人单位违反了《劳动合同法》的法律责任说法不正确的()。

A.用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资

B.用人单位违反本法规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付二倍的工资

C.用人单位招用与其他用人单位尚未解除或者终止劳动合同的劳动者，给其他用人单位造成损失的，应当承担连带赔偿责任

D.劳动者违反本法规定解除劳动合同，或者违反劳动合同中约定的保密义务或者竞业限制，给用人单位造成损失的，应当承担赔偿无限连带责任

E.用人单位非法招用未满16周岁的未成年人的，由劳动行政部门吊销营业执照，处以罚款；情节严重的，由工商行政管理部门责令改正

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据《绿色施工导则》,关于水资源利用的说法,正确的有（）

A.优先采用中水搅拌.中水养护,有条件的地区和工程应收集雨水养护

B.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水金额指标,合并计量管理

C.处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水

D.施工现场喷洒路面.绿化浇灌优先选择使用市政自来水

E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%

正确答案:查看最佳答案

第78题:根据《合同法》，发包人应当承担赔偿损失责任的情形有()。

A.未及时检查隐蔽工程造成的损失

B.偷工减料造成的损失

C.验收违法行为造成的损失

D.中途变更承包工作要求造成的损失

E.提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复造成的损失

正确答案:查看最佳答案

第79题:我国《刑法》规定，主刑的种类包括()。

A.管制

B.有期徒刑

C.死刑

D.没收财产

E.拘役

正确答案:查看最佳答案

第80题:建筑工程的保修范围应当包括()。

A.地基基础工程.主体结构工程

B.屋面防水工程和其他土建工程

C.电气管线.上下水管线的安装工程

D.供热.供冷系统工程

E.门窗工程

正确答案:查看最佳答案

第81题:根据《生产安全事故应急预案管理力法》,生产经营单位应急预案应当及时修订并归档的情形有()。

A.应急指挥机构及其职责发生调整的

B.面临的事故风险发生重大变化的

C.重要应急资源发生重大变化的

D.在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的

E.单位经营情况发生变化的

正确答案:查看最佳答案

第82题:根据《社会保险法》，国家建立()等社会保险制度，保障公民享有从国家和社会获得物质帮助的权利。

A.意外伤害保险

B.工伤保险

C.生育保险

D.基本养老保险

E.基本医疗保险

正确答案:查看最佳答案

第83题:下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有()。

A.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言

B.与书证原件核对无误的复印件

C.无法与原件.原物核对的复印件.复制品

D.有其他证据佐证并以合法手段取得的.无疑点的视听资料

E.无正当理由未出庭作证的证人证言

正确答案:查看最佳答案

第84题:对建设用地使用权的表述中，错误的是()。

A.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上

B.建设用地使用权只可以在地上设立

C.居民住宅用地期满后，使用期重新根据国家有关规定确定

D.取得建设用地使用权后，建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有占有.使用和收益的权利

E.设立建设用地使用权可以采取出让或划拨的方式

正确答案:查看最佳答案

第85题:关于诉讼时效中断的说法,正确的有()。

A.自诉讼时效中断的原因消除之日起六个月诉讼时效期间届

B.人民法院应当认定申报破产债权气提起诉讼具有同等诉讼时效中断的效力

C.权利人对同一债权中的部债权主张权利,诉讼时效中断的效力不及于剩余债权

D.债权转让的，应当认定诉讼时效从债权转让通知到达债务人之日起中断

E.因权利人被义务人控制，不能行使请求权的，诉讼时效中断

正确答案:查看最佳答案

第86题:甲公司从某银行借款后，未按照约定的借款用途使用借款。按照借款合同的法律规定，该银行可以()。

A.自行提高借款利息

B.停止发放借款

C.在下一期借款发放时预先扣除利息

D.提前收回借款

E.解除合同

正确答案:查看最佳答案

第87题:下列属于劳动合同中的选择性条款是()。

A.劳动报酬

B.试用期

C.社会保险

D.竞业限制

E.工作时间和休息休假

正确答案:查看最佳答案

第88题:关于可用于抵押和质押的产的说法,正确的有()。

A.不动产既可用于抵押,也可用于质押

B.动产既可用于抵押,也可用于质押

C.动产既可用于抵押,但不可用于质押

D.不动产可用于抵押,但不可用于质押

E.动产既可用于质押,但不可用于抵押

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据《建筑业企业资质管理规定》，在申请之日起前1年至资质许可决定作出前，出现下列情况的，资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请的有()。

A.与建设单位之间相互串通投标

B.将承包的合同转包或违法分包

C.发生过一起一般质量安全事故

D.非法转让建筑业企业资质证书

E.恶意拖欠分包企业工程款

正确答案:查看最佳答案

第90题:下列施工合同履行过程中发生的情形中，当事人可以单方解除合同的有()。

A.建设单位延期支付工程款，经催告后同意

B.未经建设单位同意施工企业擅自更换了现场技术员的

C.施工企业已完成工程质量不合格，并拒绝修复的

D.施工过程中，施工企业不满建设单位指令，将全部工人和施工机械撤离现场，并开始了其他工程建设的

E.施工中建筑材料大幅上涨，施工企业严重亏损的

正确答案:查看最佳答案

第91题:根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生管理人员配备办法》，关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员配备的说法,正确的有()。

A.建筑施工总承包资质特级资质专职安全生产管理人员不少于6人

B.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理员的配备与企业经营规模和生产需要有关,与企业设备管理无关

C.建筑施工专业承包资质二级和二级以下资质企业的专职安全生产管理人员不少于2人

D.建筑施工企业的分公司.区域公司等较大的分支机构不需要具备专职安全生产管理人员

E.建筑施工劳务分包资质序列企业的专职安全生产管理人员不少于2人

正确答案:查看最佳答案

第92题:对于施工现场的大气污染防治，重点是防治扬尘污染。根据《绿色施工导则》规定，下列表述中正确的是()。

A.构筑物暴(同音字)破拆除前，做好扬尘控制计划

B.施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求

C.土方作业阶段，采取洒水.覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5米

D.运送土方.垃圾.设备及建筑材料等，不污损场外道路

E.结构施工.安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.8m

正确答案:查看最佳答案

第93题:下列选项中，发包人可以请求解除建设工程施工合同的有()。

A.承包人未按约定工期完工的

B.承包人完成工程质量不合格，并拒绝修复的

C.承包人擅自将专业工程分包的

D.承包人将工程转包的

E.未经发包人同意擅自将劳务部分分包的

正确答案:查看最佳答案

第94题:根据《合同法》的规定，下列合同中免责条款无效的有()。

A.造成对方人身伤害的

B.因故意造成对方财产损失的

C.因过失造成对方财产损失的

D.因重大过失造成对方财产损失的

E.意思表示不真实的

正确答案:查看最佳答案

第95题:某施工企业将采购的多种货物提交承运,其中包括有腐蚀性的危险物品。但是,该企业并未如实告知承运人。在运输过程中被检查发现后,承运人被要求重新包装,因此支付了额外的包装费用,并造成承运人的其他损失。关于该承运人权利的说法,正确的有()。

A.承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装

B.托运人对危险物品隐瞒不报,承运人有权拒绝运输

C.承运人有权要求托运人支付额外的包装费用

D.承运人有权要求托运人赔偿自己所受的其他损失

E.货物在运输过程中因不可抗力灭失,未收取运费的,承运人有权要求支付运费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:第四章第3节相关合同制度P183

第96题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)规定》存在下列情形之一的，属于承包单位违法分包()。

A.施工单位将工程分包给个人的

B.施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的

C.施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的

D.施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的

E.专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的

正确答案:查看最佳答案

第97题:下列选项中，违反《招标投标法实施条例》关于招标人不得以不合理的条件限制.排斥潜在投标人的规定的有()。

A.投标企业如果曾经获得过某地区质量优秀奖，评标时可以加2分

B.限定投标企业必须具有总承包资质

C.限定投标人必须采用某种质量等级以上的建筑材料

D.对本地企业和外地企业提供不同的项目信息

E.单独组织某投标人踏勘现场

正确答案:查看最佳答案

第98题:关于商标专用权的说法，正确的有()。

A.商标专用权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权利

B.商标专用权的内容只包括财产权

C.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面

D.未经核准注册的商标不受商标法保护

E.商标设计者的人身权由专利权法保护

正确答案:查看最佳答案

第99题:关于投标人资格审查的说法,正确的有()。

A.资格审查分为资格预审.资格中审和资格后审

B.资格预审结束后,评标委员会应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书

C.招标人采用资格预审的应当发布资格预宙公告

D.国有资金占控股或主导地位的依法必须招标的项目,招标人应当组建资格审查委员会

E.资格后审在开标后由招标人按照招标文件的标准和方法对投标人资格进行审查

正确答案:查看最佳答案