节选部分<<2022版二级注册建造师在线测试考题>>题型

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:(1)关于承揽合同解除的说法，正确的是()。

A.承揽人未经定作人同意交其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同

B.除非合同当事人双方书面的约定，定作人和承揽人均不得随时解除承揽合同

C.承揽人发现定作人提供的材料不符合给定的，有权以书面通知的方式，单方面解除承揽合同

D.承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人员损失的，应当赔偿

正确答案:查看最佳答案

第1题:关于物权的说法，正确的是()。

A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人

B.用益物权人可以是该物的所有权人

C.未经农村士地承包经营者同意.土地所有人不得在该地块设立地役权

D.物权的变动只能基于合同关系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A选项错误，担保物权是对他人的物的优先受偿，所有权是权利人对他人所有对自己的物的权利，含占有.使用.收益.处分四项权能。不可以是同一人P16B选项错误，用益物权对他人的物的占有.使用.收益权。不可以是该物的所有权人。P16C选项正确，土地上已设立土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意.土地所有人不得在该地块设立地役权。P18D选项错误，不动产物权的设立.变更.转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。P18

第2题:关于总分包单位的质量责任的说法，正确的是()。

A.分包工程质量由分包单位自行向建设单位负责

B.分包单位应当接受总承包单位的质量管理

C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应的责任

D.分包工程发生质量问题，建设单位只能向总承包单位请求赔偿

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程总承包单位按照总承包合同约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。P97

第3题:关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是()。

A.承包人的优先受偿权由于抵押权

B.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者

C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失

D.承包人行使优先受偿权的期限为1年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。所以B错误。建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬.材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。所以C错误。建设工程承包人行使优先权的期限为6个月所以D错误。

第4题:锅炉烘炉，煮炉和试运转完成后，应请()验收。

A.施工单位质量部门

B.施工单位施工管理部门

C.制造单位质量部门

D.所在监督监管部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:锅炉烘炉.煮炉.试运转完成后，应请监督检验部门验收。

第5题:对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是()

A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得

B.当地投标企业较少

C.采购人依法能够自行建设.生产或者提供

D.受自然地域限制的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法实施条例》还规定，除《招标投标法》规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标:(1)需要采用不可替代的专利或者专有技术;(2)采购人依法能够自行建设.生产或者提供;(3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设.生产或者提供;(4)需要向原中标人采购工程.货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求;(5)国家规定的其他特殊情形。

第6题:下列关于工程承包活动相关连带责任的表述中，正确的是()。

A.联合体承包工程其成员之间的连带责任属约定连带责任

B.如果分包单位是经业主认可的，总包单位对其过失不负连带责任

C.工程总分包单位之间的连带责任是法定连带责任

D.负有连带义务的每个债务人.都负有清偿部分债务的义务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程总分包.联合体承包方式中各成员之间的连带责任都是法定的。故A选项错误，总承包人分包工程需经业主方认可，包括在总承包合同中明确或分包时经业主认定两种方式，但这不影响总.分包人之问应负的连带责任，故B选项错误。此外，民法通则规定，负有连带义务的债务人都负有清偿债务的义务，当出现赔偿时，业主可向任何一方索赔。故本题只有C选项正确。

第7题:在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在办理用地批准手续前，必须先取得该工程的()。

A.施工许可证

B.建设工程规划许可证

C.质量安全建报手续

D.建设用地规划许可证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在城市.镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，经有关部门批准.核准.备案后，建设单位应当向城市.县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请，由城市.县人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划核定建设用地的位置.面积.允许建设的范围，颁发建设用地规划许可证。建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。

第8题:关于女职工特殊劳动保护的说法，正确的是()

A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动

B.禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动

C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查

D.女职工生育享受不少于90天的产假

正确答案:查看最佳答案

参考解析:女职工和未成年工特殊保护，禁止女职工从事矿山井下劳动；不得安排在经期从事高温.低温的体力劳动

第9题:施工企业取得法人资格的时间为()之日。

A.注册资金到位

B.公司成立

C.营业执照的签发

D.营业执照的领取

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是法人的分类。施工企业以营业为目的，属于营利法人。营利法人经依法登记成立。营业执照签发日期为营利法人的成立日期。

第10题:除()之外，投标文件有下列情形的，招标人不予受理。

A.逾期送达

B.未送达指定地点

C.未按规定格式填写

D.未按招标文件要求密封

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国《招标投标法》规定，投标文件有下列情形的，招标人不予受理:1.逾期送达;2.未送达指定地点;3.未按招标文件要求密封;4.未通过资格预审。

第11题:关于仲裁协议的效力，下述说法错误的是()。

A.发生纠纷后，当事人只能向仲裁协议约定的仲裁机构申请仲裁

B.法院对有效的仲裁协议约定的争议事项不具有司法管辖权

C.仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁

D.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁委员会作出决定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《仲裁法》的规定:仲裁协议合法有效，即对当事人产生法律约束力。发生纠纷后，一方当事人只能向仲裁协议约定的仲裁机构申请仲裁，而不能就该纠纷向人民法院提起诉讼。有效的仲裁协议排除了人民法院对仲裁协议约定的争议事项的司法管辖权。仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁，对超出仲裁协议约定范围的其他争议事项无权仲裁。当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。故应选D。

第12题:承担文物保护单位的()工程，必须同时取得文物行政主管部门发给的相应等级的文物保护工程资质证书和建设行政主管部门发给的相应等级的资质证书。

A.修缮.迁移.重建

B.零星修补

C.清洗

D.保护范围内的挖掘作业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承担文物保护单位的修缮.迁移.重建工程，必须同时取得文物行政主管部门发给的相应等级的文物保护工程资质证书和建设行政主管部门发给的相应等级的资质证书。D项，在文物保护单位的保护范围内不由进行许暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意;

第13题:甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲()。

A.50万元

B.80万元

C.90万元

D.100万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是抵押权.质权.留置权.定金的规定。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。50+200×20%=90万元。

第14题:·订立合同的两个公司合并，使其之间既存的债权债务归于消灭，该种事实是债权债务()。

A.抵消

B.提存

C.混同

D.免除

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同的终止。债权和债务同归于一人时，合同终止。这属于债权债务的混同。P126。

第15题:关于勘察.设计单位相关的质量责任和义务表述正确的选项是()。

A.按照法律.法规和工程建设强制性标准进行设计

B.指定建筑材料.专用设备.工艺生产线的生产广.供应商以保证材料的供应

C.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，无需标注工程合理使用年限

D.依法联合施工单位进行安全技术交底

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察.设计单位相关的质量责任和义务包括以下内容:(1)依法承揽工程的勘察.设计业务;(2)勘察.设计必须执行强制性标准;(3)勘察单位提供的勘察成果必须真实.准确;(4)设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限;(5)除有特殊要求的建筑材料.专用设备.工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂.供应商。(6)依法对设计文件进行技术交底，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。(7)依法参与建设工程质量事故分析;(8)承担违法行为应承担的法律责任。所以该题中，只有A表述正确;D项中，施工单位进行的安全技术交底与设计单位进行的设计文件技术交底的概念.意义等均不同，不能混为一谈。

第16题:按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过6个月的，建设单位应当()手续。

A.申请办理开工延期

B.重新办理开工报告的批准

C.申请办理施工许可证注销

D.核验开工报告批准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是延期开工.核验和重新办理批准的规定。对于实行开工报告制度的建设工程，因故不能按期开工超过6个月，重新办理。

第17题:根据我国《担保法》，下列选项中，属于正确担保方式的是()。

A.保证.定金.抵押

B.保证.订金.质押

C.违约金.留置.保证

D.留置.定金.罚款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《担保法》规定，在借贷.买卖.货物运输.加工承揽等经济活动中，债权人需要以担保方式保障其债权实现的，可以依照本法规定设定担保。担保方式为保证.抵押.质押.留置和定金。

第18题:关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是()。

A.实用新型以申请时所附的说明书为准

B.建设工程发明以其附图为准

C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准

D.三类专利均以权利要求的内容为准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发明或者实用新型专利权的保护范围，以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。外观设计专利权的保护范围，以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。超纲。

第19题:下列民事行为属于代理的是()。

A.由于事务繁忙，甲委托王某代其邀请张三赴宴

B.乙雇佣李四为其修缮房屋

C.丙委托中介为其征婚

D.丁企业委托律师事务所代其办理营业执照

正确答案:查看最佳答案

参考解析:代理，是指代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为。

第20题:关于施工企业专职安全生产管理人员职责的说法，正确的是()。

A.组织制定本单位安全生产操作规程

B.编制安全专项施工方案

C.如实记录安全生产教育和培训情况

D.建立健全本单位安全生产责任制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项AD属于单位负责人的安全生产责任

第21题:在某实行工程总承包的建设工程的施工中，总承包单位将专业工程分包给具有相应资质的分包单位，在施工过程中分包单位不接受总承包单位的质量管理，造成分包工程存在很大的质量缺陷，承担主要责任的应该是()。

A.分包单位

B.建设单位

C.总承包单位

D.总承包单位与分包单位承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程安全生产管理条例>进一步规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。总承包单位依法对施工现场的安全生产负总责，这就要求分包单位必须服从总承包单位的安全生产管理。在许多工地上，往往有若干分包单位同时在施工，如果缺乏统一的组织管理，很容易发生安全事故。因此，分包单位要服从总承包单位对施工现场的安全生产规章制度.岗位操作要求等安全生产管理。否则，一旦发生施工安全生产事故，分包单位要承担主要责任。

第22题:施工单位与建设单位订立总包合同后，将其中的部分工程分包给分包单位，则施工现场的安全生产由()负总责。

A.建设单位

B.施工单位

C.分包单位

D.工程监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程安全生产管理条例》第24条规定:"建设工程实行工程总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。"

第23题:《**市建筑市场管理条例》所属的法的形式是()。

A.法律

B.行政法规

C.地方性法规

D.部门规章

正确答案:查看最佳答案

参考解析:地方性法规的的判断技巧一般为《XX(地方)XX条例》，《天津市建筑市场管理条例》所属的法的形式是地方性法规。

第24题:根据《民事诉讼法》，属于人民法院应当裁定中止执行情形的是()。

A.执行案件申请人撤销申请的

B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担的人

C.追索赡养费.抚养费.抚育费案件的权利人死亡的

D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:执行中止是指在执行过程中，因发生特殊情况，需要暂时停止执行程序；执行终结是指在执行过程中，由于出现某些特殊情况，执行工作无法继续进行或没有必要继续进行的，结束执行程序。ABC的情形符合终止。P331

第25题:根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位中负有"对所承建的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录"职责的是()。

A.主要负责人

B.技术负责人

C.项目负责人

D.法定代表人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位主要负责人在安全生产方面的主要职责为:(1)建立.健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度;(2)制订安全生产规章制度和操作规程;(3)保证本单位安全生产条件所需资金的投入;(4)对所承建的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

第26题:某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款，并办理了抵押登记。该抵押权设立的时间为()之日。

A.抵押合同签字.盖章

B.房产行政主管部门登记

C.到公证部门办理公证

D.贷款合同生效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不动产抵押物权，自登记时起生效。

第27题:根据《建筑法》及《建设工程施工许可证管理办法》的相关规定，关于对限额以下小型工程的说法，正确的是()。

A.限额以下的小型工程不适用建筑法，可以不办理施工许可

B.限额以下的小型工程指的是工程投资额在30万元以下且建筑面积300m2以下的工程

C.限额以下的小型工程包括临时房屋建筑和农民自建低层住宅

D.省级住建主管部门对限额调整后，应报国务院住建部门备案

正确答案:查看最佳答案

第28题:根据《安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡等损失，应当依法承担赔偿责任，拒不承担的，由()依法强制执行。

A.人民法院

B.人民政府

C.建设行政主管部门

D.安全生产监督管理部门

正确答案:查看最佳答案

第29题:根据《劳动合同法》，劳动者不能胜工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者()后，可以解除劳动合同。

A.其同住的近亲属

B.发布决定

C.额外支付劳动者一个月工资

D.赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:劳动者不能胜任工作，经过培训仍不能胜任工作的，用人单位应提前30日内以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同。

第30题:建造师执业资格注册有效期一般为()年。期满前3个月应持证到原发证机构办理再次注册手续。

A.1

B.3

C.5

D.6

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建造师执业资格注册有效期一般为3年

第31题:建筑企业对一审判决不服，则()。

A.不可以再上诉

B.应当在判决书送达之日起10日内上诉

C.应当在判决书送达之日起15日内上诉

D.行政处罚机构也可以根据一审判决或行政复议结果申请人民法院强制执行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国实行二审终审制。当事人不服人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内提起上诉;不服人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内提起上诉。

第32题:债是按照合同约定或依照法律规定，在当事人之间产生的特定的()。

A.经济关系

B.权利义务关系

C.物权关系

D.合同关系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:债是按照合同约定或依照法律规定，在当事人之间产生的特定的权利义务关系。

第33题:《安全生产法》规定，生产经营单位不得以任何形式一从业人员订立协议，免除或者减轻其从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任，该规定为了保护从业人员()的权利。

A.拒绝违章指挥和强令冒险作业

B.紧急避险

C.请求赔偿

D.批评。检举和控告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是从业人员安全生产的权利和义务。生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。该规定是为了保护从业人员请求赔偿权的权利。

第34题:特种设备安全法规定，特种设备的()过程应当由特种设备检验检测机构进行监督检验。

A.改造

B.装卸

C.运输

D.使用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是特种设备的监督检验，特种设备的监督检验是指在特种设备制造或安装.改造.重大维修过程中，在制造或安装.改造.维修单位自检合格的基础上，由检验检测机构按照安全技术规范，对制造或安装.改造.重大维修过程进行的验证性检验，属于强制性的法定检验。

第35题:关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法，正确的是()。

A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，降低或吊销资质

B.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用

C.建筑业企业申请资质升级.资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准其申请

D.缺陷责任期结束，由承包人原因造成的缺陷，可免除对工程的维修和损失赔偿责任

正确答案:查看最佳答案

第36题:关于代理的说法，正确的是()。

A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任

B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人

C.作为委托人的法人.非法人组织终止，委托代理终止

D.表见代理是有权代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A选项错误，转委托代理经被代理人同意或者追认的，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。P13B选项错误，熟人为同一代理事项代理人的，应当共同行使代理权，但是当事人另有约定的除外。P11C选项正确，作为被代理人或代理人的法人.非法人组织终止属于委托代理终止的情形之一。P12D选项错误，表见代理是指行为人虽无权代理，但该代理行为有效。P14

第37题:某招标单位于2015年5月1日向中标人发出了中标通知书，双方于2015年5月15日签订了施工合同。根据法律规定，招标人应当在()前退还其他投标人的投标保证金。

A.2015年5月5日

B.2015年5月20日

C.2015年5月25日

D.2015年6月1日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

第38题:注册建造师的下列行为中，可以记入注册建造师执业信用档案的是()。

A.泄露商业秘密的

B.对设计变更有异议的

C.经常外出参会的

D.拒绝执行监理工程师指令的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:P106

第39题:申请领取建筑工程施工许可证不必具备下列条件()。

A.在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证

B.已经确定建筑施工企业

C.建设资金已经落实

D.征地工作已经全部完成

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。拆迁工作只要满足施工需要即可，并不需要全部完成。

第40题:下列文书中，不具有执行效力的是()。

A.人民法院作出的具有财产给付内容的发生法律效力的刑事判决书

B.人民法院作出的先予执行的裁定

C.人民法院依督促程序发布的支付令

D.当事人达成的和解协议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是执行根据。执行根据主要有:(1)人民法院制作的发生法律效力的民事判决书.裁定书以及生效的调解书等;(2)人民法院作出的具有财产给付内容的发生法律效力的刑事判决书.裁定书;(3)仲裁机构制作的依法由人民法院执行的生效仲裁裁决书.仲裁调解书;(4)公证机关依法作出的赋予强制执行效力的公证债权文书;(5)人民法院作出的先予执行的裁定.执行回转的裁定以及承认并协助执行外国判决.裁定或裁决的裁定;(6)我国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定;(7)人民法院依督促程序发布的支付令等。

第41题:施工合同中，承包人应当承担的赔偿损失是()。

A.未及时检查隐蔽工程造成的损失

B.转包.违法分包造成的损失

C.中途变更承揽工作要求造成的损失

D.未按照约定提供原材料.设备等造成的损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是承包人应当承担的赔偿损失。承包人应当承担的赔偿损失:(1)转让.出借资质证书等造成的损失;(2)转包.违法分包造成的损失;(3)偷工减料等造成的损失;(4)与监理单位串通造成的损失;(5)不履行保修义务造成的损失;(6)保管不善造成的损失;(7)合理使用期限内造成的损失。

第42题:由()承担的损失额为免赔额。

A.被保险人

B.投保人

C.施工单位

D.损害责任人

正确答案:查看最佳答案

第43题:甲乙双方的施工合同约定工程应于2013年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2013年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。

A.15

B.16

C.17

D.21

正确答案:查看最佳答案

参考解析:依照《合同法》第117条:因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本题由于乙方拖延履行后发生不可抗力，不能免除乙方的责任，因此计算工程拖期费用时，应将其考虑在内。

第44题:某工程设计文件需要作重大修改，则()。

A.设计单位应和建设单位协商一致修改后即可使用

B.设计单位可直接进行修改

C.应由建设单位报原审批机关批准

D.须开专家论证会后，设计单位方可修改

正确答案:查看最佳答案

第45题:关于不动产物权设立的说法，正确的是()。

A.不动产物权的设立应依法登记

B.不动产物权的设立属自愿登记

C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效

D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是物权的设立.变更.转让.消灭和保护。选项A表述正确，不动产物权的设立应依法登记;不动产物权的设立自记载于不动产登记薄时发生效力，不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。

第46题:张某为甲公司的业务员，手中有甲公司的介绍信和盖好公章的合同，后来张某离开甲公司，并未将介绍信与合同交回。之后张某又与客户刘某以甲公司的名义签订了一份合同，而刘某一直以为张某是甲公司的业务员。这份合同的效力应该认定为()。

A.无效，属于欺诈合同

B.无效，责任应由张某承担

C.有效，责任应由张某承担

D.有效，责任应由甲公司承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程代理行为及其法律关系。本题属于表见代理，即指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意相对人相信其有代理权的表象，而与善意相对人进行的.由本人承担法律后果的代理行为。所以本题中，合同有效，后果由被代理人甲公司承担。除非能证明客户刘某知道张某已不是甲公司的业务员，或张某与刘某有串通，则刘某不是善意相对人，则该代理行为无效。

第47题::根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

A.15天

B.1个月

C.2个月

D.3个月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。一个月内，向发

第48题:某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是()

A.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担

B.承包人应负责返修，费用由承包方先行承担

C.承包人应负责返修，费用由发包方先行承担

D.由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工质量检验和返修的规定，P265

第49题:不属于随时解除劳动合同情形的是()。

A.某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年

B.某单位发现王某在试用期间不符合录用条件

C.史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失

D.职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任工作的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《劳动合同法》第39条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同:(1)在试用期间被证明不符合录用条件的;(2)严重违反用人单位的规章制度的;(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的;(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的;(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的;(6)被依法追究刑事责任的。

第50题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。下述选项中不属于特种作业人员的是()。

A.垂直运输机械作业人员

B.登高架设作业人员

C.钢筋工

D.起重信号工

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，垂直运输机械作业人员.安装拆卸工.暴(同音字)破作业人员.起重信号工.登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。故C选项不属于特种作业人员。

第51题:按照建设工程合约约定，某建设单位应于工程验收合格交付后两个月内付清工程款。2013年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。施工单位经过内部商量后决定要通过诉讼的方式解决纠纷，下列情形会使诉讼时效中止的是()。

A.2014年8月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产

B.2015年6月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产

C.2015年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院

D.2014年7月，建设单位付清了所有的工程款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:诉讼时效最后6个月，因不可抗力或其他障碍不得行使请求权的，时效中止。本题时效从知道自身利益受损时开始，即2013年11月1日起算，A事件发生在时效前18个月，不适用中止，B正确，C事件不属于“其他障碍不能行使请求权”，D事件属于中断。

第52题:根据《招标投标法》，招标项目属于建设施工的，投标文件应当()

A.包括拟用于完成招标项目的机械设备

B.由投标人自行编制

C.完全响应招标文件各项目要求

D.包括投标担保

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标文件应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的监理.业绩和拟用与完成招标项目的机械设备等。

第53题:根据《注册建造师执业管理办法(试行)》，注册建造师可担任两个项目的负责人的情形是()。

A.两个项目的发包人是同一单位

B.因发包人原因导致停工超过3个月

C.合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算

D.建造师同时具有两个专业的执业资格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建造师的受聘单位和执行岗位范围。注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形的除外:1.同一工程相邻部份段发包或分期施工的；2.合同约定的工程验收合格的；3.因非承包原因致使工程项目停工超过120天(含)，经建设单位同意的。参见教材P68.

第54题:对于建筑工程一切险的免赔额的确定，第三者责任险中财产损失的免赔额为每次事故赔偿限额的1%～2%，但()没有免赔额。

A.人身伤害

B.搬运损失

C.抢劫受损

D.意外损害

正确答案:查看最佳答案

第55题:关于建设工程中代理的说法，正确的是()。

A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理

B.建设工程中的代理主要是法定代理

C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理

D.建设工程中为被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:诉讼代理人不仅仅只有律师还可以包括基层法律服务工作者等。所以A错误。建设工程中的代理主要是委托代理。所以B错误。委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，应当事先取得被代理人的同意。所以D错误

第56题:关于仲裁裁决执行效力的表述中，不正确的是()。

A.仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决

B.—方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院或仲裁机构申请执行

C.当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖

D.请仲裁裁决强制执行的2年期间，自仲裁裁决书规定履行期限或仲裁机构的仲裁规则规定履行期间的最后1日起计算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是仲裁裁决的执行效力。仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行。根据我国最高人民法院的相关司法解释，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或者地区，均可以得到承认和执行。请仲裁裁决强制执行的2年期间，自仲裁裁决书规定履行期限或仲裁机构的仲裁规则规定履行期间的最后1日起计算。

第57题:人民法院2月1日作出第一审民事裁决，判决书2月5日送达原告，2月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是2月()日

A.1

B.26

C.5

D.10

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果当事人在案件一审过程中达成调解协议或者在上诉期内未提起上诉，一审法院的裁决就发生法律效力。对判决不服的，提起上诉的时间为15天。

第58题:《合同法》第129条规定:“因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为()年，自当事人知道或者应当知道其权利受到侵害之日起计算。”

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《中华人民共和国合同法》第129条规定“因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为四年，自当事人知道或者应当知道其权利受到侵害之日起计算。”

第59题:关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法正确的是()。

A.监理单位仅对施工质量承担责任

B.监理单位在接受监理委托后，因利害关系需回避的，可以转让监理业务

C.工程监理实行总监理工程师负责制

D.监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:根据《劳动合同法》，劳务派遣用工岗位具有()

A.替代性

B.铺助性

C.临时性

D.长期性

E.关键性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是劳务派遣。劳务派遣只能在临时性.辅助性或者替代性的工作岗位上实施。P133

第61题:(1)下列行为构成侵权之债的有()。

A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证

B.路人帮助把受伤工人送至医院

C.建筑物上坠落物品造成他人伤害，难以确定责任人

D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏

E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:侵权:公民或者法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的权利。建筑物.构筑物或者其他设施及其搁置物.悬挂物发生脱落.坠落造成他人损害，所有人.管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。所有人.管理人或者使用人赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。(2)建筑物.构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。建设单位.施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。(3)从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害，难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。

第62题:根据《劳动合同法》，劳动者有下列情形之一，()用人单位可以解除劳动合同的是()。

A.劳动者不能胜任工作

B.劳动者在试用期内不符合录用条件

C.劳动者严重违反用人单位的规章制度

D.劳动者被依法追究刑事责任

E.劳动者患病

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《劳动合同法》第39条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同:在试用期间被证明不符合录用条件的;()(2)严重违反用人单位的规章制度的;(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的;(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的;(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的;(6)被依法追究刑事责任的。《劳动合同法》第40条规定，有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同:(1)劳动者患病或者非因工负伤，()在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的;(2)劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的;(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。

第63题:抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物，()通知了抵押权人并告知了受让人转让物已经抵押的情况，则()。

A.转让行为无效

B.转让所得价款应当由抵押权人所有

C.转让所得价款可以向第三人提存

D.转让所得价款只能提前清偿债务

E.转让行为有效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值。()抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况;否则，该转让行为无效。抵押人转让抵押物的价款，应当向抵押权人提前清偿所担保的债权或者向与抵押权人约定的第三人提存。超过债权的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。转让抵押物的价款不得明显低于其价值。抵押人的行为足以使抵押物价值减少的，抵押权人有权要求抵押人停止其行为。

第64题:按照《建筑市场诚信行为信息管理办法》及相关法规的规定，下列建筑市场诚信行为公布内容和范围的表述中，正确的有()。

A.建筑市场的诚信信息分为良好行为记录和不良行为记录两类

B.建筑市场诚信行为公布后，整改有效的企业，可以提出申请，经批准后，可缩短其不良行为记录信息的公布时限，但是公布期限最低不能少于3个月。

C.公告部门可将招标投标违法行为的行政处罚决定书直接公告

D.招标投标违法行为记录的公告不得涉及商业秘密和个人隐私

E.属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》范围的不良行为记录，除在当地发布外，还将由建设部统一在全国公布，而且全国的公布期限短于地方的公布期限

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A对，建筑市场的诚信信息分为良好行为记录和不良行为记录两类;B对，省.自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月，同时将整改结果列于相应不良行为记录后，供有关部门和社会公众查询;C对，公告部门可将招标投标违法行为的行政处罚决定书直接公告;D错，一般说来，招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密.商业秘密.个人隐私的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密.个人隐私的违法行为记录，可以公开。E错，属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》范围的不良行为记录，除在当地发布外，还将由建设部统一在全国公布，公布期限与地方确定的公布期限相同。

第65题:租赁合同中出租人的义务包括()。

A.妥善保管租赁物

B.维修租赁物

C.保证承租人优先购买权

D.权利瑕疵担保

E.保证共同居住人继续承租

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是租赁合同中出租人的义务。租赁合同中出租人的主要义务是交付出租物.维修租赁物.权利瑕疵担保.物的瑕疵担保.保证承租人优先购买权和保证共同居住人继续承租。

第66题:下列关于仲裁开庭和审理的说法，正确的有()。

A.仲裁审理可以采用开庭审理和书面审理两种方式

B.当事人应当对自己的主张提供证据

C.证据应当在开庭时出示，当事人可以质证

D.仲裁庭不能自行收集证据

E.仲裁庭不能进行缺席裁决

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《仲裁法》的规定:仲裁审理的方式分为开庭审理和书面审理两种。仲裁应当开庭审理作出裁决，这是仲裁审理的主要方式。但是，当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书.答辩书以及其他材料作出裁决，即书面审理方式。当事人应当对自己的主张提供证据。仲裁庭认为有必要收集的证据，可以自行收集。证据应当在开庭时出示，当事人可以质证。仲裁庭可以作出缺席裁决。故选项A.B.C正确。

第67题:关于民法的说法，正确的是()。

A.商法是民法的特别法

B.民法不调整人身关系

C.《建筑法》不属于民法

D.合同法与民法是并列关系

E.经济法是民法的组成部分

正确答案:查看最佳答案

第68题:债的产生根据有()。

A.合同

B.侵权

C.支付价款

D.不当得利

E.无因管理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。建设工程债产生的根据有合同.侵权.无因管理和不当得利。

第69题:建设工程施工合同中，承包人的主要义务有()。

A.自行完成建设工程主体结构施工

B.交付竣工验收合格的建设工程

C.无偿修理质量不合格的建设工程

D.及时验收隐藏工程

E.提供必要的施工条件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项DE属于发包人的主要义务。

第70题:根据《建设工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》，属于合法分包的是()。

A.经建设单位认可，施工企业将其承包的部分工程分包给个人

B.施工企业将工程分包给未申领安全生产许可证的企业

C.施工总承包企业将钢结构工程分包给具体相应资质的企业

D.专业分包企业将其承包的专业工程中的劳务作业分包

E.劳务分包企业将其承包的劳务再分包

正确答案:查看最佳答案

第71题:注册建造师的信用档案记录应当包括的内容有()

A.建造师的业绩

B.建造师的自我评价

C.建造师的良好行为

D.建造师的基本情况

E.建造师的不良行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:注册建造师信用档案应当包括注册建造师的基本情况.业绩.良好行为.不良行为等内容。违法违规行为.被投诉举报处理.行政处罚等情况应当作为注册建造师的不良行为记人其信用档案。

第72题:(1)下列情形中，视为投标人相互串通投标的有()。

A.不同投标人的投标文件由同一人编制

B.不同投标人的投标文件的报价呈规律性差异

C.不同投标人的投标文件相互混装

D.属于同一组织的成员按照该组织要求协同投标

E.投标人之间约定部分投标人放弃投标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:视为串通投标的情形:不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；(5)不同投标人的投标文件相互混装；(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出P86

第73题:甲电梯设备有限公司与乙房地产开发商签订了电梯买卖合同，甲电梯设备有限公司的主要义务包括()。

A.电梯的瑕疵担保义务

B.权利瑕疵担保义务

C.将电梯的所有权转移给房地产开发商的义务

D.受领标的物的义务

E.按照质量要求交付电梯的义务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:出卖人的主要义务1.按照合同约定交付标的物的义务2.转移标的物所有权的义务3.瑕疵担保义务。

第74题:下列选项中，导致建筑施工企业与他人签订的建设工程施工合同无效的行为有()。

A.将其承包的建设工程全部转给其他符合资质条件的施工企业完成

B.将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包

C.将其总承包工程中的专业工程发包给其他具1f相应资质的承包单位完成

D.借用有资质的建筑施工企业名义

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》第28条规定，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。因此，A.B项属于违法行为，无效。《建筑法》第26条规定，禁止建筑施工企业以任何形式使用其他建筑施工企业的名义承揽工程，故D项无效。C项属于专业分包，E项属劳务作业分包，均有效。

第75题:下列投标人投标的情形中，评标委员会应当否决的有()。

A.联合体未提交共同投标协议

B.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价

C.投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字

D.投标人主动提出了对投标文件的澄清.修改

E.投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应

正确答案:查看最佳答案

第76题:根据《合同法》，免除施工单位违约责任的情形有()。

A.施工单位因安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误

B.因拖欠农民工工资，部分农民工停工抗议，致使工期延误

C.地震导致已完工程被暴(同音字)破拆除重建，造成建设单位费用增加

D.由于战争，施工耽误暂停施工，致使工期延误

E.因迟延履行而遭遇洪水，导致工期延误

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是违约责任的免除。《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。P123.

第77题:代理的种类有()。

A.委托代理

B.邀请代理

C.约定代理

D.法定代理

E.指定代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:代理有委托代理.法定代理和指定代理三种形式。

第78题:红星建筑公司注册商标于2015年12月31日到期，下列说法中正确的是()。

A.如公司需要继续使用该商标，应当在2014年申请续展注册

B.如公司未能在2014提出续展申请，该商标将被注销

C.如公司未能在2014年提出续展申请，可以给予6个月的宽展期

D.如公司未能在2015年6月30日前提出续展申请，其注册商标将被注销

E.公司在2014年向工商管理机构申请了续展注册的，续展注册的有效期为15年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《商标法》规定，注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前12个月内申请续展注册;在此期间未能提出申请的，可以给予6个月的宽展期。宽展期满仍未提出申请的，注销其注册商标。每次续展注册的有效期为10年。因此ACD为答案。

第79题:关于劳动合同订立的说法，正确的有()。

A.试用期包含在劳动合同期限内

B.固定期限劳动合同不能超过10年

C.商业保险是劳动合同的必备条款

D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立

E.建立全日制劳动关系，应当订立书面劳动合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A试用期包含在劳动合同期限内，正确；B固定期限劳动合同可以是1年，2年，也可以是5年，10年，甚至更长时间，所以B错误；C社会保险是必备条款，商业保险是选择条款，C错误；D用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系，D错误；E建立劳动关系，应当订立书面劳动合同，E正确。P129-132